钢结构工程合同管理-钢结构工程施工索赔

索赔的程序1、索赔意向通知在工程实施过程中，承包商发现索赔或意识到存在潜在的索赔机会后，要在合同规定的时间内将自己的索赔意向，通过书面形式及时通知业主或工程师索赔意向通知的内容：①索赔事件发生的时间、地点、简要事实情况和发展动态②索赔所依据的合同条款和主要理由③索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响2、索赔资料准备①跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过和前因后果②分析干扰事件发生的原因，划清各方责任③收集证据④起草索赔文件3、索赔成立的条件①与合同相比，事件已造成承包商实际的额外费用增加或工期损失②非承包商原因造成的③经济损失或权利损害不是由承包商应承担的风险所造成④承包商在合同规定的时间内提交了索赔意向通知和索赔文件有损非自身原因非自身风险遵守了程序4、索赔文件的提交028天索赔意向通知提交索赔报告1、索赔事件发生后或持续性索赔事件结束后28天内提交索赔报告5、工程师索赔处理028天收到索赔报告后28天内索赔意向通知提交索赔报告1、索赔事件发生后或持续性索赔事件结束后28天内提交索赔报告收到索赔报告①工程师确认或作出其他答复②不确认或未答复时，视为已确认6、索赔处理①业主根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包商的索赔文件和工程师的处理报告，再根据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包商在施工中的缺陷或违反合同规定等有关情况，决定是否批准工程师的处理决定。②如承包商接受最终的处理决定，索赔事件的处理即告结束。如承包商不同意，则可根据合同约定，将索赔争议提交仲裁或诉讼。索赔的程序练习题1.单选题工程施工过程中发生索赔事件后，承包人首先要做的工作是（）。A.向监理工程师提出索赔意向通知B.向监理工程师提交索赔报告C.向监理工程师提交索赔依据D.与业主就索赔事项进行谈判答案：A解析：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。2.单选题根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计方C.项目经理D.监理人答案：D解析：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。3.单选题依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后28天内承包商应当向工程师递交（）。A.现场同期记录

B.索赔意向通知

C.索赔报告

D.索赔证据答案：B解析：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。4.单选题根据《标准施工招标文件》，关于施工索赔程序的规定，正确的是（）。A.设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件持续进行时，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知C.索赔意向通知书发出42天内，承包人应向监理工程师提交索赔报告及有关资料D.承包人在发出索赔意向通知书28天内，向监理工程师提交索赔报告及有关资料答案：D解析：索赔程序中对时限的要求为28天。5.单选题根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，为了不错失索赔的权利，承包人应在索赔事件结束后（）天内，提交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28答案：D解析：承包人应在索赔事件结束后28天内，提交最终索赔报告。索赔的分类练习题1.单选题下列选项属于按索赔事件的性质分类的是（）。A.合同内索赔B.工程变更索赔C.单项索赔D.费用索赔答案：B解析：索赔按事件的性质分类有：工程延期索赔，工程变更索赔，工程终止索赔、工程加速索赔和意外风险和不可预见因素索赔。2.单选题索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的处理方式分类，可分为（）。

A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔答案：A解析：索赔事件按索赔处理方式分类，可分为单项索赔和综合索赔3.单选题索赔可以从不同角度分类，如按索赔的当事人不同，可分为（）。

A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔答案：D解析：索赔事件按索赔的当事人不同，可分为发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔等。4.单选题索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的依据不同，包括（）。

A.合同内索赔和合同外索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔答案：A解析：索赔事件索赔事件的依据不同，可分为合同内索赔、合同外索赔、道义索赔。5.多选题索赔事件按索赔的目的可分为（）。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.费用索赔E.合同内索赔答案：CD解析：索赔事件按索赔的目的可分为工期索赔和费用索赔。索赔事件分析1、判断索赔事件是否成立根据索赔事件成立的条件判断索赔事件是否成立，并能够说明其理由2、索赔损失的类型索赔事件所造成的损失分为工期损失和费用损失索赔费用的构成：人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、利息工期索赔：补偿工期3、工期延误的原因1）工程拖延的影响2）工程量增加的影响3）新增工程的影响4）业主指令变更施工顺序的影响5）由于业主原因的暂停施工、窝工、返工等的影响6）业主风险和不可抗力的影响4、工期延长论证对工期延长进行论证，一个是获得展延工期，使承包商免于承担误期的罚金，另一个是可以探讨承包商获得经济补偿的可能性合同计划工期实际施工工期理论工期——假定按照原施工效率完成“全部工作内容”，理论上所需要的工作时间5、工期延误的计算1）网络分析法通过分析干扰事件发生后的网络计划，对比两种情况下工期计算的结果来确定工期索赔值示例1：某工程的网络如右图1所示，项目实施过程中发生了以下事件：1)降水方案导致D工作推迟2天；2）工作E工程量由300增至350；3）工作D、E完成后，甲方指令增加一项工作K，经核准该工作完成需要1天。计算其可获得工期延长值图1示例1解析1）计算原网络计划的工期原网络计划关键线路为A-E-G，工期为15天2）绘制调整后的网络计划如图23）计算调整中后网络计划的工期调整后关键线路为A-E-K-G，工期为17天。所以工期可延长2天