市政法律法规

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1•法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》2•关于项目经理部，下面说法错误的是()。具备法人资格B•不具备法人资格C•非常设机构D•根据施工项目组建3•乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该()。A•由甲公司自行承担责任B•由乙公司自行承担责任C•由甲乙公司承担连带责任D•由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任4•某在建工程，施工企业为了材料运输方便，与某化工厂订立

合同，支付一定的费用，通过厂区内的道路运送材料。在此合同中，施工企业的权利是()。土地承包经营权B.地役权C•土地租赁权D•建设用地使用权5•建设工程债产生的根据不包括()。合同侵权C•不当得利D谈判6•授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是()。新颖性创造性适于工业应用实用性7•下面不属于建设工程施工常用担保种类的是()。A.施工投标保证金

施工合同履约保证金C•预付款担保D.竣工结算保证金8•某建筑公司承包了某工程，亥工程计划于5月15日开工，亥建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日,该建筑公司工作人，员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。5月5日5月8日5月15日6月15日9•某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。恶意投标罪B•重大责任事故罪串通投标罪玩忽职守罪

10•符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天。7B.1520D.3011•建设单位申请领取施工许可证时，建设资金必须已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。20%30%40%50%如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过()。2亿元1亿元3000万兀D.500万兀

下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是()。A•城市轨道交通专业承包不分等级资质B•专业承包序列二级资质C.专业承包序列不分等级资质D•不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包取得二级建造师资格证书的王某，受聘并注册于拥有乙级资质专门从事招标代理的单位。王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理建设工程项目管理服务有关工作建设工程施工的项目管理张某采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，张某将承担的法律责任是()。A.撤销当事人注册证书，给予警告B•立即取消当事人继续教育纪录，记人不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书

处以1万元以上3万元以下的罚款某工程招标文件中记载如下时间点：购买招标文件时间为2012年8月20日上午9时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时•投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》有关规定，开标时间应为()。2012年9月15日下午4时2012年9月16日上午9时2012年9月18日下午4时2012年9月20日上午9时甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一一项目而退出该联合体并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。变化后的联合体削弱了竞争B•丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C•新联合体组成的时间过晚D•新联合体的资质低于规定的最低标准18•投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则履约保证金额应为()。

A.650万兀B.700万兀C.750万兀D.800万兀关于工程项目管理企业，下列说法正确的是()。可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务可以与该工程项目的总承包单位签订合同协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行可以与供货单位签订物资采购合同某医院为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到的处罚是：责令改正，并处以罚款。罚款的数额应为()。5万元以上10万元以下10万元以上20万元以下20万元以上50万元以下50万元以上100万元以下21•合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。A订立合同时履行地的市场价格

订立合同时履行地的政府定价C•订立合同时履行地的政府指导价D.履行合同时履行地的市场价格某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为()。2012年11月20日2012年12月20日2013年1月20日2013年2月20日某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。备案的建设工程施工合同补充协议C•重新商定的合同D•当地建设行政主管部门发布的计价方法

24•某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()。发包方总承包商甲分包商监理单位25.某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于()。A•可撤销合同B•有效合同无效合同效力待定合同26.2013年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至()。2013年6月30日B.2013年8月1日

2013年12月1日D.2014年6月1日某建筑公司濒临破产，在2013年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是()。2013年2月20日2013年4月20日2013年7月20日2014年1月20日在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B•因盗窃罪被判刑C•在外出执行任务时负伤，失去左腿非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作

房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构仵承揽加工合同。由于甲近期订单较多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件厂。甲转交给乙的工作应该是承揽的()。A•主要工作主导工作C•关键工作D•辅助工作30•王某与银行签订了《借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用借款。为此，银行可采取的措施不包括()。停止发放借款提前收回借款C•解除合同D•提起诉讼31•某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货运合同》。合同中承运人的权利有()。A.任意变更运输线路权B•中止运输权

特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权位于甲省的某建筑施工项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，运输途中经过丙省辖区。下列说法正确的是()。无需经任何部门许可应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C•应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D•应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。0.2B.O.50.8D.1.0《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B•应制定有效的水质检测与卫生保障措施C•现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D•对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

某建筑施工企业是在2010年2月1日办理的安全•生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是()。2013年2月~2013年4月2012年11月~2013年1月2012年7月~2013年1月2013年2月~2013年7月某建筑施工企业在2013年5月仍在持2010年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。该案的正确处理方式是()。A•允许其继续施工，限期补办延期手续允许其继续施工，但处以50万元罚款责令停止施工，限期补办延期手续，殳收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款某建设工地施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该人员应当是()。现场安全巡查员B.专业监理工程师C•发包单位负责人D•安全生产监督站

38•某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，亥施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前()。A.3日B.5日7日D.15日39.某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A.2年B.3年C.5年D.8年40•申请劳动能力鉴定，由用人单位、工伤职工或者其近亲属向规定的受理单位提出。该受理单位应是()。A•省级劳动能力鉴定委员会B•有资质的三甲医院C•市级(设区)劳动能力鉴定委员会D•有资质的地方医院41•某施工工地起重机倒塌，造成5人死亡7人受伤，该事故的等级属于()。特别重大事故B•重大事故C•较人事故D.-般事故

42•某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()。7日B.15日C.30日D.60日43.关于工程勘察，下面的说法错误的是()。A.工程勘察是工程建设的先行官B•工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C•工程勘察成果是编制投标文件的依据D•工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件44•随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是()。A.废止B.局部修订C•继续有效D•复审设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()。A.安全防护措施

安全操作规程C•施工方案专项施工方案某建设单位在工程实施过程中，暗示施工L单位可以违反工程建设强制性标准，降低工程质量，以节省建造成本。对此，可以给予建设单位的行政处罚是0。责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款责令改正，处以20万元以上50万元以下的罚款责令改正，处以5万元以上20万元以下的罚款责令改正，处以30万元以上50万元以下的罚款某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()。A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B•只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C•施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D•施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修48•下列关于工程合理使用年限的说法，错误的是()。

工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限"概念一致C•与《合同法》中的"工程合理使用期限”概念一致D•等同于工程的保修年限49.某一工地新进场一批建筑材料，若要在工程上使用这批材料，必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。A•监理单位总工程师施工单位总工程师监理工程师项目经理50•建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是0。建设单位项目负责人总监理工程师监理工程师设计单位节能设计人

51•对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成损失的承担人是()。施工方B.建设方C.设计方D.责任方甲承包人承建的乙发包人的一幢写字楼项目缺陷责任期满后，甲向乙提出了返还保证金的申请。则乙的下述行为可视同乙认可甲的返还保证金申请()。A•在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B•在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C•在接到该申请后21日内不予答复D•在接到该申请后28日内不予答复某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A•合同纠纷建筑工程行政纠纷损害赔偿纠纷侵权纠纷某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为()。

7天B.10天15天D.30天某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，去庭判决其2012年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行()。2012年9月5日B.2013年2月5日2013年8月5日D.2014年8月5日甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项日所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。甲住所地乙住所地项目所在地合同履行地某法院院长发现经本院终审的一个合同纠纷案件确有错误，应当再审。该法院的正确处理方法是()。

决定由本法院进行再审B.提交审判委员会讨论C•提请上级人民法院裁定D.报请上级人民法院进行再审58•甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是0。甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员进行仲裁甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼D•甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决59.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划，人民法院据此制作了调解书并由双方当事人签收。则此欠款纠纷解决的方式是()。A.诉讼前和解B•诉讼内调解C•诉讼中和解D•诉讼外调节

60•施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。15B.3045D.60二多项选择题(共20题■每题2分c每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分沙选，所选的每个选项得0.5分)1•下列立法成果中，属于地方性法规的是()。《北京市建筑市场管理条例》《天津市建筑市场管理条例》《重庆市建设工程造价管理规定》《宁波市建设工程造价管理办法》《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》2•根据《民法通则》的规定，代理的种类包括()。A•委托代理B•招标代理C•指定代理D•法定代理

E•特别代理3•根据《担保法》的规定，可以抵押的财产包括()。土地所有权建筑物和其他土地附着物C•建设用地使用权D•学校、幼儿园、医院等交通运输工具4•发明创造是指()。A•科学发现B•发明C•实用新型D•创新E•外观设计5•某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。A.该工地的负责人B.负责塔吊安全的管理人C•塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人

工地上的施工人员6•张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括()。作为企业的技术负责人B.担任建设工程施工的项目经理从事其他施工活动的管理工作D.企业行政主管E•法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务7•申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。吊销资质证书处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C•处工程合同价款3%以上5%以下的罚款3年内不得再次申请建筑业企业资质有违法所得的，予以没收8•可以让注册建造师同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。A•同一工程相邻分段发包或分期施工的因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的

因工作需要经工程发、承包双方协商同意的合同约定的工程验收合格的9•关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A•违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的违约责任具有连带性C•违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D•违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效E•违约责任是民事责任的一种形式10•下列关于施工总承包资质的单位承担工程项目全过程管理业务的说法正确的是()。A•在同一个工程项目中同时承担，工程总承包和工程项目管理业务B•既从事工程总承包业务，义从事工程项目管理服务业务与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系D•不应与承担该工r程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系E•同时承担该工程项目的设计和施工业务11•用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括()。

A•严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的B•严重违反用人单位规章制度的劳动者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的劳动者患病或者非因工负伤，且在规定的医疗期内E•在试用期间被证明不符合录用条件的直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照国务院环境保护主管部门的规定，向县级以上地方人民政府环境保护主管部门申报登记0。A•拥有的水污染物排放设施B•拥有的水污染物处理设施C•在正常作业条件下排放水污染物的种类、数量和浓度D•水污染环境影响评测报告水污染物排放标准和总量控制指标某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目没计招标，并签订了《委托合同》。该房地产开发公司的义务主要体现在()。A•预付处理委托事务的费用B•受托人完成委托事务的，应向其支付报酬

及时提交完成委托事务报告按指示处理委托事务E•受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失施工作业人员应当履行的安全生产义务包括()。正确使用安全防护用具接受安全生产教育培训C•发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告发现事故隐患时立即向本单位负责人报告发现事故隐患时及时采取措施予以处理某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为IOt的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应要求该设备租赁公司提供0。A.生产厂家的吊车制造许可证B•吊车出厂的产品合格证明C•机械燃油消耗定额证明D•租赁公司自行测试的安全性能检测记录E•具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明施工单位有违反《消防法》规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。

A•消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B•擅自拆除消防设施没有进行消防安全检查评估D•遮挡消火栓E•封闭消防车通道，妨碍消防车通行某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理荜位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系工程监理单位与设计单位具有合作关系18•因建筑公司拖欠工资，-,批农民工欲集体委托诉讼代理人提起民事诉讼。他们委托的诉讼代理人可以是()。A•律师

B•法官C•基层法律工作者D•当事人的近亲属所在社区推荐的公民19•在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有()。A.工程图纸B•造价鉴定C.律师辩论笔录D•被告人弟弟的证言E•偷拍的谈判录像20•关于诉讼时效，下列表述中正确的有()。A•诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算B•当事人自行约定延长或者缩短诉讼时效期间的，法院不予认可C•从权利被侵害之日起超过10年的，法院不予保护D•超过诉讼时效期间权利人起诉，法院可以直接驳回诉讼请求

E•超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制本文导航第1页:单选题1-30第2页:单选题31-60第3页:多选题1-10第4页:多选题11-20第5页:参考答案单选题第6页:参考答案多选题二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题及答案详细解析一、单项选择题【解析】1•答案A在我国法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法一法律一行政法规一地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时，地方性法规之间没有高低上下之分•故选项A正确。2•答案A项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。故选项A正确。3•答案D

此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。故选项D正确。4•答案B根据《物权法》的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工企业为了方便通行与化工厂签订合同，取得了地役权。故选项B正确。5•答案D建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一走的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。故选项D正确。6•答案C我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。故选项C正确。7•答案D建设工程施工常用的担保种类包括：(I)施工投标保证金;(2)施工合同履约保证金(3)预付款担保。故选项D正确。

8•答案C建筑职工意外伤害险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工程之时开始，故选项C正确D参见9•答案C《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。故选项C正确。答案B《建筑法》规定，申请领取施工许可证的法定条件必须同时具备，缺一不可。建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。故选项B正确。答案D《建筑法》规定，在建设工程开工前，建设资金必须足额落实。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的•到位资金原则上不得少于工程合同价的30%0故选项D正确。答案C

有无承担过相应工程的经验及其业绩好坏，是衡量其实际能力和水平的一项重要标准。以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，二级企业近5年应承担过单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程a故选项C正确。答案D城市轨道交通专业承包不分等级，但统归国务院建设行政主管部门审批;专业承包二级资质中民航、铁路方面的二级资质不归省、市、自治区审批;专业承包序列不分等级资质中公路交通、城市轨道交通等序列的不分等级资质也不归省、市、自治区批准。故选项D正确。答案C按照《注册建造师管理规定》的规定，A、B、C、D选项均为二级建造师执业范围，根据聘用单位的业务范围，王某只能从事建设工程项目管理服务有关工作，故选项C正确。答案B《注册建造师继续教育管理暂行办法》规定，注册建造师应按规定参加继续教育接受培训测试不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。对于采取弄虚作假等手段取得《主册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会会布。故选项B正确。20.20.答案D20.20.答案D答案A《招标投标法》规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。资格预审文件或者招标文伴的发售期不得少于5日。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。故选项A正确。答案B《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。故选项3正确。答案A《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的Q%。故选项A正确答案C《建筑法》规定，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故选项C正确。《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正处50万元以上1OO万元以下的罚款。故选项D正确。答案A按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。答案C根椐题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2012年11月20日，但承包方的原因导致拖期3个月，则竣工日期应为2013年2月20日，但是建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是2013年1月20日，直接占有该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。故选项C正确。答案A本题中的备案的建设工程施工合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：当事人就同

一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。故选项A正确。答案B由于承担违约责任的前提是要有有效的合同，与乙分包商有合同关系的只有总承包商，并且《合同法》第121条规定"当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任"，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总承包商，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总承包商，故选项B正确。答案A按国家规定，招标代理业务属于有偿服务，其费用可以由双方协商确定，本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理，订立的合同显失公平，《合同法》规定，在没有损害国家利益、集体利益或者第三人利益的情况下，属于可撤销合同。故选项A正确。答案C《劳动合同法》规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。答案C31.31.答案C31.31.答案C该题属于经济性裁员问题，指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。经济性裁员仍属用人单位单方解除劳动合同。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。故选项C正确。答案D《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的D故选项D正确。答案D承揽加工合同中，除当事人另有约定的外，承揽人应自己完成定作人要求的主要工作，而辅助工作承揽人可将其转交第三人完成。故选项D正确。答案D《合同法》规定，借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。故选项D正确。39.39.答案C在货运合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输。承运人无权处置托运人的货物。故选项C正确。答案D《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出中请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。故选项D正确。答案B对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色施工导则》中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。故选项B正确。答案B《绿色施工导则》对提高用水效率从8个方面进行了规定：其中包括施工中采用先进的节水施工工艺;现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置;对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。而选项B是对安全用水的规定。故选项B正确。

答案B安全生产许可证的有效期为3年a安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。该企业安全施工许可证的有效期至2013年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2013年1月31日前3个月满足续期时间规定。故选项B正确。答案C安全生产许可证有效期为3年。根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款。故选项C正确。答案A《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有现场安全巡查员属于现场安全生产管理人员。故选项A正确。答案C《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。故选项C正确。

《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，衣法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。故选项c正确。答案C《工伤保险条例》规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料，故选项C正确。答案C国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，等级划分为：特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。其中，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者1O人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。故选项C正确。答案C职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。故选项c正确。答案C4747、答案B工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。故选项C正确。答案B《工程建设国家标准管理办法》第三十七条规定："凡属下列情况之一的国家标准应当进行局部修订：.(三)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触…"，故选项B正确。答案A根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位在编制设计文件时，应当结合建设工程的具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。故选择A正确。答案B《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，媳0万元以上50万元以下的罚款：(1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的(4)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。故选项B正确。

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。故选项B正确。答案D工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的"建筑物合理寿命年限”、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。故选项D正确。答案C《建设工程质量管理条例》规定："工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场a未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。"故选项C正确。答案C建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施。工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师立持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施

工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。故选项C正确。答案D造成工程出现质量问题或质量缺陷的原因，可能来自设计单位、施工单位、建设单位之任何一方或多方，所发生的返修费用和造成的损失需要按照责任进行划分和确定。故选项D正确。答案B《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定：“……发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。"故选项B正确。答案A合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。故选项A正确。答案C

按照《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。故选项C正确。答案D人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行，还须遵守申请执行期限。申请执行的期间为两年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。故选项D正确。答案B《民事诉讼法》规定："因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。"对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定："建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”故选项B正确。答案B各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定，故选项B正确。答案D

仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼;当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。故选项D正确。答案B《民事诉讼法》规定，法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行•故选项B正确.答案D根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的■申请期限自障碍消除之日起继续计算。故选项D正确。二、多项选择题。1•答案A、B、E在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字地方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。故选项A.B.E正确。2•答案A、C、D

代理是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。我国《民法通贝>的规定是根据代理权产生的不同，把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。故选项A、C、D正确。3•答案B、C、E债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。而土地所有权和以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施是不能用于抵押的财产。故选项B、C、E正确。4•答案B、C、E专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。故选项B、C、E正确。5•答案A、B、D考点为重大劳动安全事故罪的构成。依据《刑法》规定，本罪的犯罪主体是特殊主体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。故选项A.B.D正确。6•答案B、C、E《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。故选项B.C、E正确。7•答案A、B、E《建设工程质量管理条例》规定，以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销夤质证书，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的，予以没收。故选项A.B.E正确。8•答案A、B、E《执业建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。故选项A、B.E正确。9•答案A、C、D、E违约责任具有如下特征：1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，第40页共44页将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。故选项A、C、D、E正确。

10.答案B、D、E《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。选项A.C是规定禁止的，故选项B、D、E正确。答案A、B、E《劳动合同法》在赋予劳动者单方解除权