合法的工地施工合同样本（三篇）

第页共页合法的工地施工合同样本工地施工合同甲方：（委托人）___________________法定代表人：___________________联系地址：_____________________电话：_____________________乙方：（承包人）___________________法定代表人：___________________联系地址：_____________________电话：_____________________鉴于甲方拥有工地场地，并希望进行相应的工程施工，乙方拥有施工能力，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方对工地进行施工，乙方负责按照甲方的要求进行施工，并保证工程质量和工期。第二条工程内容1.工地地址：_____________________2.工程项目：_____________________3.工程范围：_____________________第三条工程计划1.工期：本工程预计开始时间为____年____月____日，预计结束时间为____年____月____日。2.工作日历：乙方应根据实际情况制定工作日历，并向甲方提前报备。第四条工程款项1.工程总价款：本工程总价款为______元。2.付款方式：甲方按照以下方式支付工程款项：（1）预付款：工程开始前，甲方应预付款项______元，作为启动资金。（2）进度款：乙方自工程开始后，甲方应根据工作进度进行相应的付款。（3）结算款：工程完成后，甲方在验收通过后，应支付尾款给乙方。第五条工程质量和验收1.工程质量：乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量达到约定的要求。2.工程验收：工程完工后，乙方应向甲方提供相应的竣工验收报告，并等待甲方的验收。第六条违约责任1.甲方违约责任：如果甲方未按合同约定付款或提供必要的协助，乙方有权要求解除合同，并要求甲方支付相应违约金。2.乙方违约责任：如果乙方未按合同约定完成工程质量或工期，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可提交所在地法院按照中国法律进行解决。第八条合同终止1.合同终止的条件：合同在以下情况下终止：（1）双方协商一致终止；（2）达到约定的工程完成时间并通过验收；（3）乙方因不可抗力导致无法继续履行合同。2.终止后的责任：合同终止后，双方应进行核算并清算相关款项。第九条附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。2.本合同自双方签订之日起生效。3.对本合同的任何修改或补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。甲方（委托人）：乙方（承包人）：签字：签字：日期：日期：合法的工地施工合同样本（二）工地施工合同范本甲方：（委托方单位全称）乙方：（承包方单位全称）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就工地施工事宜达成如下合同：第一条工程名称与位置1.1工程名称：（填写工程名称）1.2工程位置：（填写工程所在地）第二条工程内容2.1工程范围：（描述工程的具体内容、规模、面积等）2.2工程质量要求：（说明工程的质量要求、验收标准等）2.3工期安排：（确定工程的施工起止时间，并约定关键节点的完成时间）第三条合同价款3.1工程总价款：（填写工程的总价款金额，以人民币为单位）3.2付款方式：（约定工程价款的分期付款方式，并确定各个阶段的付款比例和时间）3.3索赔和奖罚：（约定工程的索赔和奖罚规定，包括违约责任、工期延误等情况的处理）第四条施工条件4.1甲方提供的条件：（说明甲方向乙方提供的施工条件、场地、设备等）4.2乙方需自备的条件：（说明乙方自行准备的施工条件、设备等）第五条构造变更和强制修改5.1构造变更：（约定施工过程中，如需进行构造变更的情况，包括甲方提出变更要求和乙方实施变更的程序和费用）5.2强制修改：（约定因不可抗力等原因，工程需要进行强制修改的情况，包括责任承担、费用支付等事宜）第六条担保责任6.1甲方担保责任：（约定甲方提供的担保责任，如支付工程款、提供材料等）6.2乙方担保责任：（约定乙方提供的担保责任，如质量保证、安全责任等）第七条违约责任7.1甲方违约责任：（约定甲方违约的情况、违约责任和赔偿金额）7.2乙方违约责任：（约定乙方违约的情况、违约责任和赔偿金额）第八条保密条款8.1保密责任：（约定甲、乙双方以及相关工作人员对工程相关信息的保密责任）8.2违约责任：（约定违反保密责任的违约责任和赔偿金额）第九条争议解决9.1争议解决方式：（约定争议解决的方式，如友好协商、仲裁或诉讼等）9.2适用法律：（约定合同适用的法律）第十条合同变更和解除10.1合同变更：（约定合同变更的程序、方式和约束）10.2合同解除：（约定合同解除的情况、程序和补偿责任）第十一条其他事项11.1合同附件：（列明合同附件，如图纸、设计文件等）11.2附加条款：（如有其他约定事项可在此列明）第十二条合同生效和效力12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同效力：本合同的补充协议和附件（如果有）与本合同具有同等效力。甲方：（盖章）日期：（年月日）乙方：（盖章）日期：（年月日）合法的工地施工合同样本（三）合同编号：XXX工地施工合同甲方（委托人）：________________（详细地址）乙方（承包人）：________________（详细地址）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商，在平等、自愿的基础上，达成以下合同：第一条合同目的1.1甲方委托乙方负责完成以下工程项目的施工：（详细描述工程项目）1.2工程项目的具体要求和标准由甲方提供给乙方，并在本合同附件中列明。第二条总包价款及付款方式2.1甲方向乙方支付的总包价款为_________（大写）人民币（￥_________）。2.2总包价款的支付方式如下：（详细描述付款方式，包括分期付款的时间节点及金额）2.3乙方完成工程项目的验收合格，并经甲方确认后，甲方应及时支付尾款。第三条工期3.1收到乙方合法施工许可证后，甲方将允许乙方开始施工。3.2工程项目的预计完成时间为______________，如因不可抗力等原因，导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况进行工期的调整。第四条施工责任和质量保证4.1乙方应按照甲方提供的工程项目要求和标准进行施工，确保施工过程符合相关法律法规，并保证施工质量符合相关标准。4.2如发生施工质量问题，乙方应承担修复责任，并承担因施工质量问题而产生的相应费用。4.3乙方应购买相应的施工保险，并为甲方提供保险证明。第五条材料采购和管理5.1乙方应根据工程项目的要求，采购符合相关标准的施工材料，并及时将采购商提供给甲方。5.2施工材料的质量问题由乙方负责处理，乙方应对购入的材料进行质量抽检，并保证材料的合格率。5.3甲方有权要求乙方提供材料采购清单和相关凭证。第六条双方权利和义务6.1甲方的权利和义务：（详细描述甲方的权利和义务）6.2乙方的权利和义务：（详细描述乙方的权利和义务）第七条违约责任7.1如甲方违约，应向乙方支付相应的违约金。7.2如乙方违约，应向甲方支付相应的违约金，并需承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不能解决争议，可以提交给有管辖权的人民法院裁决。第九条合同生效和终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程项目完成验收后终止。9.2终止合同后，双方应进行结算，并根据实际情况处理剩余的事项。第十