机场建设工程承包合同合集3篇

机场建设工程承包合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。发包人：**********(简称甲方)承包人：**********(简称乙方)依照《XX民法典》、《XX建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：**********2、工程地点：**********3、工程范围：**********4、承包方式：**********二、合同工期1、开工日期：***年***月***日，竣工日期***年***月***日，合同工期总天数***天(以实际进场施工之日算起)；三、质量标准工程质量标准：合格、根据《施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)**********(人民币)，小写￥***。五、付款方式付款方式：本工程进场完成***%工作后10天内，发包人向承包人支付***%工程费用；本工程进场完成***%工作后15天内，发包人向承包人支付***%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。六、施工预备1、承包人在合同签定后***日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点；七、平安责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表***，承包人现场代表***，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金***万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第***种方式解决：(一)提交***仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：***年***月***日合同订立地点：*********本合同共***页发包人：(盖章)********法定代表人/托付代理人：****(签字)承包人：************(签字)联系方式：***********开户银行：***********银行账号：***********机场建设工程承包合同(第二篇)合同编号：[编号]机场建设工程承包合同甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，就机场建设工程承包事宜达成下列合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方从事机场建设工程承包的权利义务，确保项目高质量、高效率的完成。第二条合同摘要1.合同编号：[编号]2.合同签订日期：[日期]3.合同期限：[起始日期]至[终止日期]4.项目名称：[项目名称]5.承包金额：[金额]6.工程地点：[工程地点]第三条甲方权利与义务1.甲方应提供合理的工程设计，并确保设计符合国家及行业标准。2.甲方应按合同约定的时间和方式向乙方支付相应的工程款项。3.甲方应协助乙方办理相关手续及取得必要的施工许可证。4.甲方应及时提供工程所需的土地、材料、设备等资源。第四条乙方权利与义务1.乙方应按照甲方提供的设计图纸及合同要求，按期完成工程建设。2.乙方应采取合理的施工方法，确保工程质量和安全。3.乙方应按照合同的约定合理调配人力、物力和资金，确保项目的顺利推进。4.乙方应配备技术合格、经验丰富的工程人员，提供高素质的工程管理与施工人员。5.乙方应遵守国家和地方的相关法律法规，并承担施工期间的责任和保险。第五条工程款支付1.工程款支付方式：（1）第一期款：[金额]，于合同签订后的5个工作日内支付；（2）第二期款：[金额]，于工程完成50%后的5个工作日内支付；（3）第三期款：[金额]，于工程全部完成、通过竣工验收后的5个工作日内支付。2.乙方应提供相应的财务凭证，并与甲方共同核对款项及相关文件。第六条违约责任1.若甲方未按时支付工程款项，应按日向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。2.若乙方未按时按照合同约定完成工程建设，应按日支付未完成部分工程金额的千分之五作为违约金。第七条争议解决1.甲乙双方如发生争议，应友好协商解决，如无法达成一致，提交本合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。第八条合同解除1.甲乙双方一致同意解除合同的，应办理解约手续并清算相关事宜。第九条合同生效与变更1.本合同自双方签字盖章后生效，并附有中文和英文版本，具有相同的法律效力。2.若对本合同的内容有任何争议或解释问题，以中文版本为准。3.本合同的任何修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式进行。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：机场建设工程承包合同(第三篇)合同范文如下：机场建设工程承包合同合同编号：XXX-XXXXX本合同由下列各方于（合同签订日期）签署：甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方联系电话）传真：（甲方传真号码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方联系电话）传真：（乙方传真号码）为了明确甲方与乙方之间在机场建设工程承包方面的权利和义务，双方根据相关法律法规以及协商一致的原则，达成以下协议：第一条工程内容1.1甲方委托乙方承担机场建设工程。1.2工程工作范围及细节及乙方职责在本合同附件中详细说明。第二条工程期限2.1工程期限自本合同生效之日起至竣工验收合格之日止。2.2乙方应按照工程进度计划有序进行工程施工，并承担保质保量的责任。第三条工程进度款支付3.1工程进度款的支付金额与时间安排详细列于合同附件中。3.2乙方需提交支付申请及工程进度报告，并获得甲方验收后方可支付款项。第四条保证金4.1乙方应于本合同签订时向甲方支付保证金，保证金金额及支付方式详见合同附件。4.2在工程竣工验收合格后，甲方收回乙方支付的保证金。第五条违约责任5.1如甲方或乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。5.2违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额详见合同附件。第六条争议解决6.1双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；如协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁