【多应用条款】工程合同延期补充协议

工程合同延期补充协议公司名称：____________________地质：________________________法定代表人：__________________公司名称：____________________地质：________________________法定代表人：__________________鉴于：2.由于不可抗力原因，包括但不限于自然灾害、政府行为等原因，导致承包商无法按照原合同约定的工期完成工程项目的施工。3.双方同意对原合同的工期进行延期，并就延期事项达成一致意见。现双方经友好协商，就工程合同延期事宜达成如下补充协议：第一条延期期限1.1原合同约定的工期延长至2023年12月31日。1.2若因不可抗力原因导致工期再次发生延误，双方可根据实际情况协商确定新的工期，并签订书面补充协议。第二条工程进度2.1承包商应按照新的工期安排，制定合理的施工进度计划，并提交给业主批准。2.2业主应对承包商提交的施工进度计划进行审核，并在收到计划后15个工作日内给予批准或提出修改意见。2.3承包商应按照业主批准的施工进度计划进行施工，并按照约定的期限完成工程项目的施工。第三条工程费用3.1原合同约定的工程费用不变。3.2若因工期延长导致工程费用发生增加，双方可根据实际情况协商确定增加的费用，并签订书面补充协议。第四条违约责任4.1若承包商未按照本协议约定的工期完成工程项目的施工，视为承包商违约。4.2若业主未按照本协议约定的期限支付工程费用，视为业主违约。4.3违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第五条争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。第六条其他条款6.1本协议一式两份，双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。6.3本协议未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。业主（甲方）：__________________法定代表人（签名）：____________日期：__________________________承包商（乙方）：__________________法定代表人（签名）：____________日期：__________________________==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合：工期延误注意事项：当工期因不可抗力原因导致延误时，双方应友好协商，签订书面补充协议，明确新的工期及相应责任。2.应用场合：工程变更注意事项：若工程内容发生变更，双方应签订书面补充协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。3.应用场合：费用增加注意事项：若因工期延长等原因导致费用增加，双方应签订书面补充协议，明确增加的费用及支付方式。4.应用场合：工程质量问题注意事项：若在施工过程中出现质量问题，双方应签订书面补充协议，明确责任及解决方案。5.应用场合：一方违约注意事项：若一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此遭受的损失。二、实际操作过程中遇到的相关问题及解决办法1.问题：工期再次发生延误解决办法：双方根据实际情况协商确定新的工期，签订书面补充协议。2.问题：工程费用发生增加解决办法：双方根据实际情况协商确定增加的费用，签订书面补充协议。3.问题：工程质量问题解决办法：双方明确责任及解决方案，签订书面补充协议。4.问题：一方违约解决办法：另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此遭受的损失。5.问题：争议解决解决办法：双方通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。三、原始合同所需的详细附件1.工程项目合同（原合同）2.工程设计图纸及说明书3.工程量清单4.工程进度计划5.工程变更申请及批复6.工程验收报告7.工程结算报告8.付款凭证总结：在签订和履行工程合同延期补充协议时，双方应遵循公平、公正、诚信的原则，友好协商，确保合同的合法性和有效性。在实际操作过程中，双方应密切关注工期、费用、质量等方面的问题，遇到问题及时沟通解决。同时，妥善保管好合同及相关附件，以备不时之需。工程延期心莫慌，补充协议来帮忙，不可抗力难预测，工期延长互相谅。原合同里费用定，增加部分另商量，进度计划要更新，双方批准才能上。质量问题别忽视，责任明确解决畅，违约赔偿要记牢，损失补偿不能忘。争议解决按法律，协商不成法院上，补充协议同生效，双方签字才算棒。合同附件要齐全，图纸清单不能少，进度变更要记录，验收结算别迟到。工期延长有原因，自然灾害难阻挡，政府行为也无奈，协商一致心放宽。工程变更要审批，费用增加要商量，质量问题是大事