打井施工合同_第1页
打井施工合同_第2页
打井施工合同_第3页
打井施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

打井施工合同背景打井是一种常见的探水工程，在农村地区，打井可以为当地居民供应饮用水、灌溉用水等，具有重要的意义。由于打井施工需要使用大型机械设备，需要对地质环境进行准确的分析和控制，因此需要签订打井施工合同来确保施工质量和效果。合同内容1.项目基本情况本合同签订方为甲方（打井需求方）和乙方（打井施工方），合同目的为甲方委托乙方在详细的打井位置上进行施工，以满足甲方的需求。该合同所涉及的基本情况如下：项目名称：打井施工甲方名称：XXX乙方名称：XXX打井位置：XXX打井深度：XXX打井方式：XXX打井机械名称及数量：XXX2.合同金额及支付方式本合同的合同款总金额为XXX。各款金额的支付方式如下所示：预付款：XXX元，合同签订后3个工作日内支付；进度款：XXX元，施工过程中按照进度比例支付；质保金：XXX元，打井成功后，由甲方支付，打井质保期为XXX。3.工期本合同规定的打井工期为XXX天，自签订合同之日起计算，具体工期详见施工进度表。甲、乙双方应按协议要求及时调整施工计划，并确保工期的合理性。4.合同变更由于自然灾害、政府政策变化、施工环境问题等原因，在施工过程中可能会发生一些无法预见的情况，导致原有合同内容需要做出一定的调整。此时，甲、乙双方应及时协商变更合同，必须签署书面协议，并根据变更情况合理调整各项费用。5.合同解除如因甲方提供的资料虚假、不全等原因导致施工无法完成的，乙方有权提出合同解除并要求赔偿。甲方应承担该行为所产生的法律后果，并按照实际情况赔偿乙方已经支付的费用。6.双方权利与义务乙方必须遵守国家法律法规、安全生产法等规定，严格控制施工过程安全风险，并对井体稳定、环境保护采取措施，确保人员、财产安全。甲方必须按合同约定支付合同款项，并对打井位置提供准确的资料，确保施工质量和进度。双方均应按照约定的内容完成任务，并保守对方的商业机密，不得擅自向外披露。纠纷处理如在合同履行过程中，甲、乙双方发生了纠纷，应当先通过友好协商解决。若协商仍无法解决，视情况可向有关法院提起诉讼。合同生效与效力本合同经双方签字盖章，一式两份，自签订之日起生效，有效期为打井施工完成并验收合格之日。除另有约定外，本合同不得变更、解除。若本合同争议，以被告所在地法院为管辖院。签约人员

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论