(多条款复杂版)水暖施工合同书(通用)

(多条款复杂版)水暖施工合同书(通用)水暖施工合同书（通用）甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：水暖工程，包括给排水、暖气、通风与空调等。1.4工程规模：________________1.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。第二条承包方式2.1乙方采取包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收的承包方式。第三条工程造价及支付方式3.1工程总造价为人民币（大写）：________________元整（小写）：￥________________元。3.2乙方在签订合同后__日内向甲方提交详细的工程预算，甲方审核确认后支付预算金额的__%作为预付款。3.3工程进度款：乙方按照工程进度，分阶段向甲方提出付款申请，甲方在收到申请后__日内审核支付。3.4工程验收合格后，甲方支付至工程总造价的__%，余款作为质量保证金，待保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照国家有关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方组织验收。验收合格后，双方签订验收证书。第五条工期延误及违约责任5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方支付违约金__元。5.2因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应的费用。第六条保修责任6.1乙方对施工的水暖工程承担保修责任，保修期为__年，自工程验收合格之日起计算。6.2保修期内，如因施工质量问题导致设施设备损坏，乙方应在接到甲方通知后__小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。第七条合同解除7.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可要求解除合同。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________附件：工程预算明细表工程质量1.设计质量：乙方应根据甲方的需求和国家相关标准进行设计，确保设计合理、安全、经济、适用。设计文件应齐全、清晰，包括施工图纸、技术规范、工程量清单等。2.材料质量：乙方应选用符合国家标准的材料，并提供材料的产品合格证、质量保证书、性能检测报告等证明文件。所有材料在使用前应进行检验，确保无质量问题。3.施工质量：乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，确保施工过程中的每一个环节都符合质量要求。乙方应建立严格的质量管理体系，实行全过程质量控制。4.设备质量：乙方应选用质量可靠、性能稳定的设备，并提供设备的合格证明和技术参数。设备的安装、调试和运行应符合相关标准和规范。工程验收1.竣工验收准备：乙方在工程完成后，应进行自检，确保工程符合设计要求和施工规范。自检合格后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。2.竣工验收申请：乙方向甲方提交竣工验收申请时，应提供完整的竣工资料，包括施工记录、材料检验报告、设备安装调试记录、隐蔽工程验收记录等。3.竣工验收组织：甲方收到乙方的竣工验收申请后，应组织设计单位、监理单位等相关单位进行验收。验收组应根据设计文件、施工规范和合同约定进行验收。4.竣工验收标准：验收标准包括工程外观质量、使用功能、安全性能、环境保护等方面。工程应满足国家相关标准和行业规范的要求。5.竣工验收合格：验收合格后，甲乙双方应签订验收证书，确认工程合格。乙方应按照合同约定提供工程保修书。6.竣工验收不合格：如工程验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至合格。整改费用由乙方承担。工程质量保修工程质量保修是乙方对施工的水暖工程承担的后期服务责任。保修期内，乙方应定期对工程进行检查和维护，确保工程处于良好的使用状态。如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修，费用由乙方承担。工程质量及验收是水暖施工合同中的核心内容，关系到工程的安全、功能和耐久性。甲乙双方都应高度重视，确保工程质量和验收的公正、公平、公开。通过严格的质量管理和验收程序，可以有效地保障工程的质量，维护甲乙双方的合法权益。工程质量保证措施1.技术交底：在施工前，乙方应对施工人员进行详细的技术交底，确保施工人员充分理解设计意图和施工要求。2.施工过程控制：乙方应建立施工质量检查制度，对施工过程进行定期和不定期的检查，确保施工质量符合规范要求。3.材料检验：所有材料和设备在进场前应进行严格检验，确保材料符合国家标准和合同要求。4.隐蔽工程验收：对于隐蔽工程，乙方在隐蔽前应通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工。5.质量记录：乙方应详细记录施工过程中的质量检查情况，包括检查时间、检查人员、检查结果等，以备查验。工程验收程序1.初步验收：乙方完成施工后，应先进行自检，自检合格后向甲方提出初步验收申请。2.初步验收准备：乙方应准备好验收所需的全部资料，包括施工图纸、设计变更通知书、材料设备合格证、施工记录等。3.初步验收组织：甲方收到初步验收申请后，应组织相关人员进行初步验收。初步验收合格后，方可进行正式验收。4.正式验收：甲方应组织设计单位、监理单位等相关部门进行正式验收。验收组应对照设计文件和施工规范进行全面检查。5.验收问题整改：如验收过程中发现问题，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，并重新申请验收。6.最终验收：整改合格后，甲乙双方应进行最终验收，并签署验收证书。工程质量保修责任1.保修服务：乙方应提供质量保修服务，包括定期检查、故障排除、维修更换等。2.保修期限：保修期限通常为工程竣工验收合格之日起计算，具体期限应在合同中明确。3.保修费用：保修服务费用包括材料和人工费用，除因甲方使用不当导致的问题外，通常由乙方承担。4.保修记录：乙方应记录保修服务的具体情况，包括服务时间、服务内容、使用材料等，以备甲方查验。法律责任与争议解决1.调解：甲乙双方可以共同选择一个中立第三方进行调解。2.仲裁：合同中可以约定仲裁条款，将争议提交给约定的仲裁机构进行仲裁。3.诉讼：如无仲裁条款，甲乙双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。结论工程质