版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
(特殊场景)劳务简单版施工合同范本(通用)劳务简单版施工合同范本(通用)甲方(委托方):________乙方(承包方):________根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工劳务事项,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________2.工程地点:________3.工程内容:________4.工程面积:________5.工程期限:自____年__月__日至____年__月__日二、劳务费用1.乙方提供劳务的人员数量、工种及工资标准按照附件一《劳务人员名单及工资表》执行。2.甲方应按照实际完成的工作量及约定的工资标准支付乙方劳务费用。3.劳务费用的支付方式为每月__日支付上月已完成工作量的费用,支付时间为5个工作日内。4.甲方未按约定支付劳务费用的,每逾期一日,应支付逾期付款金额千分之五的违约金。三、甲方权利与义务1.提供施工所需的场地、材料、设备等。2.负责办理施工所需的各项审批手续。3.按约定支付劳务费用。4.按约定提供施工所需的劳务人员。5.负责施工过程中的安全生产管理。四、乙方权利与义务1.按甲方要求提供合格的劳务人员。2.确保劳务人员按照甲方的要求完成施工任务。3.负责劳务人员的工资支付。4.负责劳务人员的食宿、交通等。5.负责施工过程中的安全生产管理。五、违约责任1.甲方未按约定支付劳务费用的,应支付逾期付款金额千分之五的违约金。2.乙方未按约定提供合格的劳务人员或未完成施工任务的,应支付甲方违约金,具体金额为未完成工作量的____%。3.因乙方原因导致工程延期的,乙方应支付甲方违约金,具体金额为延期天数的____%。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:1.提交________仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。七、其他约定1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):________乙方(盖章):________签订日期:____年__月__日一、劳务费用的支付方式劳务费用的支付方式是合同中至关重要的一环,它涉及到乙方的资金流转和劳务人员的工资发放,因此必须明确、合理且具有可执行性。1.支付时间和频率:合同中应明确规定支付劳务费用的具体时间,如每月的某一日,以及支付的频率,如每月一次。这样可以避免因支付时间不明确而产生的纠纷。2.支付依据:劳务费用的支付应基于实际完成的工作量。甲方应制定合理的工作量计算方法和验收标准,确保乙方的劳务费用与其提供的服务相匹配。3.支付方式:合同中应明确支付方式,如银行转账、现金支付等。建议采用银行转账等有迹可循的支付方式,以便于双方保留支付凭证。4.逾期支付的违约责任:如果甲方未按约定支付劳务费用,合同中应规定逾期支付的违约金。违约金的数额应足以弥补乙方因甲方逾期支付而产生的损失,同时也要符合相关法律法规的规定。二、违约责任违约责任是合同中的另一重要部分,它对双方的行为具有约束力,能够保障合同的顺利执行。1.甲方违约:如果甲方未按约定支付劳务费用,除了支付逾期付款违约金外,还应在合同中明确甲方在逾期支付情况下的补救措施,如乙方有权暂停施工等。2.乙方违约:如果乙方未按约定提供合格的劳务人员或未完成施工任务,应支付甲方违约金。合同中应详细规定违约金的计算方法和支付时间,以及乙方在违约情况下的补救措施,如甲方有权解除合同等。3.延期责任:如果因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金。合同中应明确延期违约金的计算方式,以及乙方在工程延期情况下的责任和甲方的要求。4.争议解决:合同中应明确争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。选择仲裁或诉讼时,应明确具体的仲裁委员会或法院,以便于争议的快速解决。三、补充说明1.合同的有效性:合同应包含有效的签字(或盖章)和日期,以确保其法律效力。同时,合同应一式两份,甲乙双方各执一份,以便于双方查阅和保留。2.补充协议:合同中应明确,未尽事宜可通过补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。这样可以确保合同在实际执行过程中的灵活性和完整性。3.法律法规的遵守:合同中的所有条款都应遵守相关的法律法规,如《合同法》、《建筑法》等,以确保合同的合法性。劳务费用的支付方式和违约责任是劳务简单版施工合同范本中需要重点关注的细节。通过对这些细节的详细补充和说明,可以确保合同的公平性、合理性和可执行性,从而保障甲乙双方的合法权益。四、劳务人员的管理与责任1.人员资质:乙方提供的劳务人员应具备相应的资质和技能,能够胜任合同约定的施工任务。合同中应明确乙方对劳务人员的资质审核责任。2.人员变更:如果乙方需要更换劳务人员,应提前通知甲方,并确保新替换的人员同样具备合格的资质。合同中应约定人员变更的通知期限和程序。3.人员安全:乙方应负责劳务人员的安全教育和现场安全管理,遵守甲方现场的安全生产规定。合同中应明确乙方在安全管理方面的责任和义务。五、工程变更与调整1.工程变更:甲方在施工过程中如需变更工程内容,应提前通知乙方,并就变更部分达成书面协议。合同中应约定工程变更的协商程序和变更费用。2.工程延期:如果因甲方原因导致工程延期,乙方应有权要求甲方支付相应的费用,以补偿因延期带来的额外成本。合同中应明确工程延期的费用补偿标准。六、合同终止与解除1.合同终止:合同应约定在何种情况下可以终止,如合同到期、双方协商一致、一方严重违约等。合同终止后的善后工作也应明确规定。2.合同解除:合同中应明确在何种情况下,一方可以解除合同,如对方破产、严重违约等。解除合同的通知方式和解除后的责任分配也应详细规定。七、知识产权与保密1.知识产权:合同中应明确施工过程中产生的知识产权归属问题,如施工方案、设计图纸等。2.保密义务:双方应对在合同执行过程中获得的对方商业信息保密,除非法律法规另有规定。合同中应明确保密的范围和期限。八、不可抗力1.不可抗力条款:合同中应明确不可抗力事件的定义,以及因不可抗力导致
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 图书馆卫生间管理规定
- 纪录片编剧服务协议
- 体育运动区房产交易样板
- 研发部门休假管理方案
- 学校地暖工程服务合同
- 旅游推广记者站管理办法
- 电力设施电子招投标竞争格局
- 精密仪器电焊工招聘合同
- 墙绘施工合同公园景观墙绘
- 房屋户外景观水景施工合同
- “麦语言”函数手册
- 五年级上册数学教案-平行四边形的认识- 沪教版
- 2022年五子棋活动记录
- 10t单梁起重机安装方案
- 临床医疗教学之127:冠心病合并心房颤动患者抗栓管理中国专家共识2020版课件
- 腰椎间盘突出区域定位及意义
- 天蓝色商务发展历程时间轴PPT模板课件
- 急腹症(课堂PPT)
- 某市康复医院建立的可行性报告
- 配位化学 第2章 配合物的结构和成键理论
- 化妆品半成品成品检验规程
评论
0/150
提交评论