精美企业承包合同模板大全

PAGEPAGE1精美企业承包合同模板大全合同编号：_______甲方（承包方）：________乙方（委托方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方项目事宜，经充分协商，达成以下协议：一、合同标的1.1乙方委托甲方承担的项目为：（项目名称），以下简称“本项目”。1.2本项目位于：（项目地点）。1.3本项目的主要内容为：（项目主要内容）。二、承包范围及内容2.1甲方负责本项目的全部施工任务，包括但不限于：（具体施工内容）。2.2甲方应按照乙方提供的设计图纸、施工方案、技术规范等要求进行施工。2.3甲方负责办理与本项目施工相关的各项审批手续，并承担相应费用。三、合同工期3.1本项目的合同工期为：（工期）。3.2工期自甲方收到乙方发出的开工通知之日起计算。3.3如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方延长工期及赔偿损失。四、合同价款及支付方式4.1本项目的合同价款为：（价款）。4.2乙方应按照以下付款计划向甲方支付合同价款：（1）合同签订后，（时间）日内支付合同价款的（比例）%；（2）工程进度达到（比例）%时，支付合同价款的（比例）%；（3）工程竣工验收合格后，（时间）日内支付合同价款的（比例）%；（4）工程保修期满后，（时间）日内支付合同价款的（比例）%。4.3乙方支付合同价款时，甲方应提供等额的增值税专用发票。五、质量标准及验收5.1甲方应按照国家现行施工质量验收标准、设计文件及施工图纸进行施工。5.2乙方应按照合同约定的质量标准进行验收。5.3工程竣工验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工验收证书。六、工程保修6.1甲方对本项目承担保修责任，保修期为：（保修期）。6.2保修期内，如因甲方施工质量问题导致工程损坏，甲方应负责修复，并承担相应费用。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2违约金金额为：（违约金金额）。7.3因乙方原因导致工程停工、窝工，甲方有权要求乙方支付相应损失。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：_______以上为精美企业承包合同模板，供您参考。在实际使用过程中，请根据您的具体情况进行修改和完善。如有需要，请咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-精美企业承包合同模板大全目录一、合同双方基本信息二、合同标的三、承包范围及内容四、合同工期五、合同价款及支付方式六、质量标准及验收七、工程保修八、违约责任九、争议解决十、其他约定附件一：工程量清单附件二：技术规范要求附件三：图纸及施工方案正文一、合同双方基本信息甲方（承包方）：________乙方（委托方）：________二、合同标的2.1乙方委托甲方承担的项目为：（项目名称），以下简称“本项目”。2.2本项目位于：（项目地点）。2.3本项目的主要内容为：（项目主要内容）。三、承包范围及内容3.1甲方负责本项目的全部施工任务，包括但不限于：（具体施工内容）。3.2甲方应按照乙方提供的设计图纸、施工方案、技术规范等要求进行施工。3.3甲方负责办理与本项目施工相关的各项审批手续，并承担相应费用。四、合同工期4.1本项目的合同工期为：（工期）。4.2工期自甲方收到乙方发出的开工通知之日起计算。4.3如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方延长工期及赔偿损失。五、合同价款及支付方式5.1本项目的合同价款为：（价款）。5.2乙方应按照以下付款计划向甲方支付合同价款：（1）合同签订后，（时间）日内支付合同价款的（比例）%；（2）工程进度达到（比例）%时，支付合同价款的（比例）%；（3）工程竣工验收合格后，（时间）日内支付合同价款的（比例）%；（4）工程保修期满后，（时间）日内支付合同价款的（比例）%。5.3乙方支付合同价款时，甲方应提供等额的增值税专用发票。六、质量标准及验收6.1甲方应按照国家现行施工质量验收标准、设计文件及施工图纸进行施工。6.2乙方应按照合同约定的质量标准进行验收。6.3工程竣工验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工验收证书。七、工程保修7.1甲方对本项目承担保修责任，保修期为：（保修期）。7.2保修期内，如因甲方施工质量问题导致工程损坏，甲方应负责修复，并承担相应费用。八、违约责任8.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。8.2违约金金额为：（违约金金额）。8.3因乙方原因导致工程停工、窝工，甲方有权要求乙方支付相应损失。九、争议解决9.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。9.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：_______附件一：工程量清单附件二：技术规范要求附件三：图纸及施工方案以上为2024带目录带附件详细版-精美企业承包合同模板，供您参考。在实际使用过程中，请根据您的具体情况进行修改和完善。如有需要，请咨询专业律师意见。附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：技术规范要求3.附件三：图纸及施工方案违约行为罗列及认定：1.未能按照合同约定的工期完成工程。2.未按照合同约定的质量标准进行施工。3.未按照约定的支付计划支付合同价款。4.违反合同中关于工程保修的约定。5.未履行合同中约定的其他义务。法律名词及解释：1.承包方：指承担工程项目施工任务的乙方。2.委托方：指委托承包方进行工程项目施工的甲方。3.工期：指合同中约定的完成工程项目所需的时间。4.合同价款：指合同中约定的乙方支付给甲方的工程款项。5.质量标准：指合同中约定的工程项目应达到的质量要求。6.工程保修：指合同中约定的承包方对工程项目进行保修的责任。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误：可能导致违约责任的产生，应注意及时与对方沟通并协商解决。2.质量问题：可能导致验收不合格，应注意按照约定的质量标准进行施工，并及时进行质量检查和整改。3.支付问题：可能导致合同款项支付延迟或不足，应注意按照约定的支付计划进行支付，并保留支付凭证。4.合同变更：可能需要进行合同修改或补充，应注意与对方进行充分沟通并签订书面补充协议。解决方法：1.对于工期延误问题，可以与对方协商延长工期，并明确责任方。2.对于质量问题，应及时进行整改，并重新