版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第[投标(tóubiāo)报价书范本]投标报价书
投标报价(bàojià)书篇(1):建设工程标准施工合同模板
篇一:某某省建设工程标准施工(shīgōng)合同(2022年版)
第一(dìyī)局部(júbù)协议书
发包人:(全称)承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天。
拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价(大写):;(小写):。
工程单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二局部《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间:年月日
订立合同地点:
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
电子邮箱:
开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:
第二局部通用条款
一、总那么
1定义:定义以下词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:
1.1合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.2协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.3通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,通用于建设工程施工的条款。
1.4专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。
1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件:指构成合同文件组成局部的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准、标准及有关技术文件:指构成合同文件组成局部的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与标准,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8施工设计图纸:指构成合同文件组成局部的按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供,满足承包人施工需要的所有施工图纸(包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料)。
1.9工程量清单:指构成合同文件组成局部的由发包人在招标文件中提供的合同工程分局部项工程工程、措施工程、其他工程、规费工程和税金工程的名称和相应数量等的明细清单。
1.10发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包合同工程某一局部的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.13第三方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。
1.14设计人:指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15监理人:指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16工程造价咨询人:指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
篇二:最新某某省建设工程标准施工合同范本(2022年版)
工程编号:合同编号:
标准施工合同
工程名称:
工程地点:发包人:
承包人:
某某省建设厅制
第一局部协议书
发包人:(全称)承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天。
拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价(大写):;(小写):。
工程单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二局部《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间:年月日
订立合同地点:
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
电子邮箱:
开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:
第二局部通用条款
一、总那么
1定义
定义以下词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:
1.1合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.2协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.3通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,通用于建设工程施工的条款。
1.4专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。
1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件:指构成合同文件组成局部的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
篇三:标准施工招标文件(20某某版通用本)
某某省房屋建筑和市政根底设施工程
标准施工招标文件
(2022年版)
通用本
使用说明
1.《某某省房屋建筑和市政根底设施工程标准施工招标文件(2022版)》(以下简称“标准施工招标文件〞)以《中华人民共和国标准施工招标文件》(2022年版)和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(2022年版)作为根底,结合我省实际情况进行编制,适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政根底设施工程施工招标工程,包括施工总承包工程、专业工程招标工程。
2.《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标方法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。
3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两局部构成。其中,《通用本》适用于所有房屋建筑和市政根底设施工程施工招标工程,每个招标工程不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标工程具体情况进行编制。
4.《通用本》的内容原那么上应不加修改地直接引用,如确实需要修改或补充的,应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充(如有时)的内容为对应关联关系,可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的,以《专用本》为准;《专用本》无约定的,从《通用本》的约定;《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的,以后者为准;招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时,以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求;以空格下划线标示的,由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容,招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时,填入的具体内容应将其覆盖。
6.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程,应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的工程,工程量清单应当作为招标文件的组成局部并与招标文件同时发给各投标人,其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.在招标工程的招投标过程中,招标人委托招标代理机构招标的,那么招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜,并承当相应责任。
8.《标准施工招标文件》由某某省住房和城乡建设厅组织编制,委托某某省建筑业协会工程建设工程招标投标分会起草,并由某某省住房和城乡建设厅公开征求各方意见、组织专家评审后发布。对《标准施工招标文件》有何意见和建议,请向某某省住房和城乡建设厅建筑业处反映。
目录
第1章招标公告/投标邀请书...........................................5
第2章投标须知......................................................6
第1节投标须知前附表..............................................7
第2节投标须知....................................................8
(一)总那么......................................................8
(二)招标文件.................................................11
(三)投标文件.................................................12
(四)投标.................................................16
(五)开标.................................................18
(六)评标.................................................19
(七)合同授予.................................................20
(八)异议、投诉与处理.........................................22
(九)纪律和监督...............................................23
(十)其他.....................................................24
附件2-1福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明(格式).....25
附件2-2:投标保证金银行保函(格式)...............................26
附件2-3:投标保证金担保保函(格式)...............................27
附件2-4:投标保证保险(凭证)(格式).............................28
附件2-5:开标记录表(格式).....................................29
附件2-6:问题澄清通知(格式)..................................30
附件2-7:问题的澄清、说明(格式)...............................31
附件2-8:中标通知书(格式).....................................32
第3章评标方法和标准...............................................33
第1节评标方法和标准数据表.......................................34
评标方法和标准数据表(经评审的最低投标价中标法).................35
评标方法和标准数据表(综合评估法,适用于未应用信用综合评价分值).39
评标方法和标准数据表(综合评估法,适用于应用信用综合评价分值)...43
评标方法和标准数据表(在合理造价区间随机抽取中标人方法).........47
第2节评标方法和标准.............................................49
经评审的最低投标价中标法.........................................50
综合评估法.......................................................58
在合理造价区间随机抽取中标人方法.................................66
附件3-1:施工组织设计评分标准表.................................71
第4章合同条款及格式...............................................72
第1节合同协议书.................................................73
合同协议书.......................................................74
第2节通用合同条款...............................................77
通用合同条款.....................................................78
第3节专用合同条款..............................................130
第4节合同附件..................................................131
合同附件........................................................132
第5章工程量清单及计价............................................153
第1节工程量清单................................................154
第2节招标控制价................................................155
第3节投标报价..................................................156
第4节工程量清单与计价表格式....................................157
第6章招标图纸....................................................158
第1节招标图纸目录..............................................159
第2节招标图纸..................................................160
第7章技术标准和要求..............................................161
第8章投标文件格式................................................162
第1节资格审查文件................................................163
第2节商务文件....................................................179
第3节技术文件....................................................186
投标报价书篇(2):投标协议书
篇一:标前协议书
甲方:鹏达建设集团安徽分公司
乙方:
双方本着平等、自愿、互利的原那么,经双方友好协商,达成
如下协议,共同信守:
一、双方同意以鹏达建设集团的名义共同参加工程投标。投标费用及风险由乙方承当,投标保证金由乙方出资投入,在投标过程中发生违规问题,造成罚没保证金等经济损失由乙方承当,甲方不承当任何责任。
二、如中标后,施工合同以鹏达建设集团或者分公司或子公司与业主签订。甲方按工程结算总造价的1.5%收取管理费,此费用为净费用。施工合同签订后乙方向甲方缴纳万元合同履约金。乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次,并同时扣%风险抵押金;当风险抵押金等于合同履约金时,退复原先交纳的合同履约金。风险抵扣金待工程竣工验收合格质保期满,未发现乙方拖欠施工用材料款、机械费、人工费后,即全额退回乙方。乙方不得因建设单位拖欠工程款或
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络自制剧行业调研及投资前景分析报告
- 2024年长治道路客运输从业资格证考试题答案
- 2024年长春客运从业资格证要考些什么
- 2024年兰州驾校客运从业资格证模拟考试
- 2024年运城从业资格证模拟考试题库
- 2024年呼和浩特客运资格证考试试题及答案详解
- 2024年郴州客运从业资格证报名考试题目
- 2024年莆田客运从业资格证培训资料
- 新能源汽车零部件行业调研及投资前景分析报告
- 质量员-装饰方向-岗位技能(质量员)考试题库及答案
- 骨骼健康知识讲座
- 危险驾驶系列知识讲座
- 交付管理规范培训课件
- 镍氢电池msds报告范本
- 人行步道可行性分析方案
- 《中国的气候特征》教案
- 采购策略和方案
- 房地产操盘方案
- 桥梁工程施工质量
- 仲裁法与仲裁程序的仲裁庭组成与选任
- 公司弹性工作制管理制度
评论
0/150
提交评论