2024年正式的建设工程设计合同范本-(含多场合)

正式的建设工程设计合同范本-(含多场合)正式的建设工程设计合同范本-(含多场合)/正式的建设工程设计合同范本-(含多场合)正式的建设工程设计合同范本-(含多场合)正式的建设工程设计合同范本甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方委托乙方承担工程设计工作，经双方友好协商，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供工程设计服务事宜，达成如下合同：一、工程设计内容1.1乙方根据甲方提供的工程建设项目的基本情况和要求，进行工程设计，并编制相关的设计文件。1.2乙方应确保设计文件符合国家相关法律法规、技术规范和标准，满足甲方的使用需求。二、工程设计期限2.1乙方应在合同签订后____天内完成工程设计，并向甲方提交设计文件。2.2如因甲方原因导致工程设计延误，乙方有权顺延工程设计期限。三、设计费用及支付方式3.1设计费用为人民币____元（大写：____________________元整）。3.2甲方应在本合同签订后____天内，向乙方支付设计费用的____%作为预付款。3.3设计文件提交后，甲方应在____天内支付剩余的设计费用。四、知识产权4.1乙方享有设计文件的著作权，甲方享有设计文件的使用权。4.2未经乙方书面同意，甲方不得将设计文件提供给第三方使用或复制。五、保密条款5.1甲方和乙方应对在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息予以保密。5.2保密义务在本合同终止后仍然有效。六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定完成工程设计，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为设计费用的____%。6.2如甲方未按照合同约定支付设计费用，乙方有权暂停或终止合同，并要求甲方支付逾期付款的滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________附件：工程设计任务书========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：政府公共建设项目增加条款：遵守政府采购法规：合同应明确乙方需遵守政府采购法规，包括但不限于公开招标、投标保证金、合同履行报告等。价格调整机制：考虑到政府项目的长期性，应增加价格调整条款，以应对通货膨胀等因素。安全与环保要求：政府项目通常有更高的安全和环保标准，合同中应明确乙方在设计过程中必须遵守的相关规定。2.特殊应用场合：国际工程项目增加条款：适用法律和仲裁：合同应明确适用国际商会仲裁规则，并指定仲裁地点。货币和汇率风险：应增加货币选择和汇率波动的风险分配条款。文化差异与语言：合同中应包含解决因文化差异和语言障碍引起的沟通问题的条款。3.特殊应用场合：高科技研发项目增加条款：知识产权归属：对于研发过程中的新发明，应明确知识产权的归属和分享机制。技术标准和性能指标：合同应详细规定乙方需达到的技术标准和性能指标。风险管理：高科技项目风险较高，应增加风险管理计划，包括风险评估、监控和应对措施。4.特殊应用场合：绿色节能项目增加条款：节能目标和标准：合同中应明确乙方设计的节能目标和符合的国家或国际标准。环境影响评估：乙方需进行环境影响评估，并提供相关报告。绿色建材和技术的使用：合同应要求乙方在设计中使用绿色建材和环保技术。5.特殊应用场合：历史文化遗产保护项目增加条款：保护原则和方法：合同中应包含对历史文化遗产保护的原则和方法的详细规定。文物保护和修复：乙方需遵循文物保护和修复的相关法规和技术标准。费用分摊和资金管理：对于文化遗产保护项目，可能涉及政府补贴或专项资金，合同应明确费用分摊和资金管理方式。附件列表及要求说明：附件1：工程设计任务书要求：详细描述工程的设计要求、目标、范围、功能需求、技术参数、预算限制等。附件2：设计进度计划要求：明确设计的各个阶段的时间节点、交付物和验收标准。附件3：技术规范和标准要求：列出乙方在设计过程中必须遵守的国家或行业标准。附件4：安全和环保要求要求：详细说明工程的安全标准和环保要求，以及乙方应采取的措施。附件5：知识产权分配协议要求：明确乙方设计过程中产生的知识产权的归属和使用规则。实际操作过程中的相关问题及解决办法：问题：设计变更导致成本增加和工期延误。解决办法：合同中应包含变更管理条款，明确变更的审批流程、成本分摊和工期调整机制。问题：设计文件不符合甲方需求或技术标准。解决办法：合同中应规定设计文件的验收标准和流程，以及乙方对不符合要求的设计文件的修改责任。问题：乙方未能按时提交设计文件。解决办法：合同中应包含违约责任条款，明确乙方未能按时提交设计文件的违约金或赔偿金。问题：甲方未能按时支付设计费用。解决办法：合同中应包含支付条款，明确甲方逾期支付的滞纳金和乙方的权利。问题：合同终止或解除时的责任和费用问题。解决办法：合同中应包含终止或解除条款，明确合同终止或解除的条件、程序和双方的责任。问题：设计过程中出现不可预见的技术难题或环境限制。解决办法：合同中应包含风险管理和问题解决条款，明确双方在遇到不可预见的技术难题或环境限制时应如何协作解决，包括额外费用的承担和工期的调整。问题：设计文件在施工过程中发现错误或遗漏。解决办法：合同中应规定乙方在设计文件提交后的一定期限内对设计错误或遗漏承担责任，并承担必要的修改费用。问题：甲方在项目执行过程中改变需求或增加额外工作。解决办法：合同中应包含变更订单（ChangeOrder）条款，明确任何甲方需求的变更或额外工作的增加都应以书面形式提出，并经过双方同意，包括相应的费用和工期的调整。问题：乙方在设计过程中使用第三方的设计或产品，可能涉及许可或侵权问题。解决办法：合同中应要求乙方保证其设计的原创性，并确保使用任何第三方设计或产品均已获得合法授权，避免侵权风险。问题：合同执行过程中的沟通和协调问题。解决办法：合同中应明确双方的项目管理团队和沟通协调机制，包括定期的项目进度会议、问题反馈和解决途径。问题：合同终止后的交接和后续支持。解决办法：合同中应规定合同终止后的交接程序，包括乙方应提供的最终设计文件、技术支持和后续服务。问题：法律法规的变化对合同执行的影响。解决办法：合同中应包含法律法规变更条款，明确在合同执行期间如法律法规发生变化，双方应遵守新的法律法规，并协商调整合同内容。问题：不可抗力事件对合同执行的影响。解决办法：合同中应包含不可抗力条款，明确在遇到不可抗力事件时双方的权益和责任，包括合同执行的暂停、终止或延长。问题：乙方的设计成果未能满足甲方的商业目标或市场预期。解决办法：合同中应明确乙方的设计责任限于技术层面的合规性和功能性，不应承担甲方的商业风险。甲方应自行评估设计的商业可行性和市场适应性。问题：保密信息的泄露风险。解决办法：合同中应包含严格的保密条款，明