2024年上海市建设工程施工合同示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本上海市建设工程施工合同示范文本/上海市建设工程施工合同示范文本上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。6.3保修期满后，乙方对工程进行质量鉴定，如无质量问题，双方签订工程保修期满证书。七、违约责任7.1甲方未按合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。7.2乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，双方同意将争议提交至上海市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。九、合同附件9.1工程量清单9.2工程图纸9.3工程验收标准9.4工程变更协议9.5工程保修期满证书十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________签订日期：___________年___________月___________日附件：___________（详见附件）========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高风险工程（如化工、核能等）增加条款：安全生产责任：明确双方在安全生产方面的责任和义务，包括但不限于安全培训、应急预案、事故处理等。环境保护责任：规定乙方在施工过程中应采取的环境保护措施，以及因施工造成的环境污染或破坏的赔偿责任。风险评估与控制：要求乙方进行风险评估，并提出相应的风险控制措施，甲方有权要求乙方修改或加强措施。2.特殊应用场合：国际工程项目增加条款：法律适用与争议解决：明确适用法律及争议解决机制，可能涉及国际仲裁。货币与汇率：规定合同金额的货币种类及汇率变动的影响处理方式。文化差异与沟通：要求双方尊重文化差异，并制定有效的沟通协调机制。3.特殊应用场合：紧急救援工程（如自然灾害后的重建）增加条款：快速响应机制：乙方应在接到甲方通知后立即启动工程，确保快速响应。资源优先权：甲方应确保乙方在施工过程中获得必要的资源优先权，如材料供应、交通支持等。灵活调整合同条款：鉴于紧急情况，双方应同意在必要时对合同条款进行灵活调整。4.特殊应用场合：技术创新型工程增加条款：技术创新奖励：鼓励乙方在施工过程中采用新技术、新材料，对提高工程质量或降低成本的创新给予奖励。知识产权归属：明确因技术创新产生的知识产权归属及使用规则。技术支持与培训：甲方应提供必要的技术支持，乙方应为甲方提供技术培训。5.特殊应用场合：政府投资工程增加条款：公开招标程序：确保乙方是通过合法的公开招标程序中标的。财政资金使用监管：甲方有权对乙方的财务进行审计，确保财政资金合理使用。政策变动应对：如政府政策变动影响工程，双方应协商调整合同条款。附件列表及要求说明：1.工程量清单：详细列出工程的所有分部分项工程量，包括材料、人工、机械等，要求准确无误，作为合同价款计算和支付的依据。2.工程图纸：包括所有施工阶段的详细图纸和技术规范，要求清晰、完整，乙方应按照图纸进行施工。3.工程验收标准：明确工程验收的质量标准和验收程序，要求具体、可操作，作为工程验收的依据。4.工程变更协议：用于记录工程变更的内容、费用和影响，要求双方签字确认，作为合同价款调整的依据。5.工程保修期满证书：证明工程保修期已满且乙方已完成保修责任，要求正式、合法，作为合同终止的依据。实际操作相关问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：明确工期延误的责任方和赔偿标准，制定合理的进度计划，并定期检查进度，及时调整施工计划。2.问题：工程质量不符合标准解决办法：建立严格的质量管理体系，加强施工过程中的质量监督，对不合格工程及时整改。3.问题：合同价款支付争议解决办法：明确支付条件和支付流程，保留支付凭证，如发生争议，及时沟通协商或按照合同约定的争议解决机制处理。4.问题：工程变更频繁解决办法：建立变更审批机制，对变更进行评估和审批，确保变更合理且不影响工程进度和质量。5.问题：工程验收不合格解决办法：严格按照验收标准和程序进行验收，对不合格工程要求乙方限期整改，直至合格。6.问题：工程保修责任不清解决办法：明确保修范围、保修期限和保修责任，建立保修响应机制，确保保修服务的及时性和有效性。7.问题：合同条款解释分歧解决办法：在合同中明确条款的解释权归属，或者约定由第三方专业机构进行解释。同时，确保合同条款表述清晰，减少歧义。8.问题：不可抗力因素影响解决办法：在合同中设定不可抗力条款，明确不可抗力的范围、后果和应对措施。例如，因自然灾害、政策变动等不可抗力因素导致工程延期或成本增加时，双方应如何分担责任和损失。9.问题：分包商管理不善解决办法：合同中应规定分包商的选择标准和管理要求，乙方作为总承包方应对分包商的行为负责。同时，甲方有权对分包商的工作进行监督和评估。10.问题：环境保护和安全生产要求不达标解决办法：合同中应明确环保和安全标准，乙方必须遵守相关法律法规，并采取必要措施防止环境污染和安全事故。同时，甲方有权对乙方的环保和安全措施进行监督和检查。11.问题：知识产权侵权解决办法：合同中应规定乙方在施工过程中不得侵犯他人的知识产权，并承担因侵权产生的法律责任。同时，对于乙方在工程中创造的知识产权，应明确归属和使用权。12.问题：合同终止或解除争议解决办法：合同中应设定明确的终止或解除条件，以及相应的法律后果。在终止或解除合同时，双方应遵循合同约定的程序，并妥善处理善后事宜。13.问题：信息安全和保密要求解决办法：合同中应包含保密条款，要求双方对在合同执行过程中获得的对方商业信息保密。同时，对于涉及个人信息的数据，应遵守相关数据保护法律法规。14.问题：沟通协调机制不畅通解决办法：在合同中建立有效的沟通