2021年造价工程师继续教育试题

造价工程师继续教诲试题第一篇第1章单项选取题1.私人融资模式是指在公共项目建设中引入私人资金，由政府与私人共同投资或由私人独立投资，组建项目公司建设并运营模式。如下属于私人融资模式是（）。p1：4A．BOTB．EPCC．LSTKD．PMC2．对政府投资项目进行管理，首要程序是（）。p1：6A．制定投资项目中长期规划B．申请进入项目储备库C．编报和审批项目建议书D．下达政府投资项目基本建设年度筹划3．国家对政府投资项目和使用政府性资金公司投资项目采用审批制，审批普通要通过批准（）三个环节。p1：8A．项目建议书、投资估算、初步设计及概算B．项目建议书、可行性研究报告、开工报告C．项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算D．项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及预算4．政府投资项目竣工决算，需由造价专业人员依照建设项目施工图、竣工图、施工合同、现场签证、设计变更等方面从专业角度进行审查。其中，针对（）等进行重点审查。p1：10A．施工合同、设计变更、现场签证B．设计变更、现场签证、材料设备C．工程结算、现场签证、材料设备D．施工合同、现场签证、材料设备5．政府投资项目审计是对投资项目真实性、合法性和效益性审计，其中（）应是审计关注重点。p1：10A．真实性B．效益性C6．勉励公众和新闻媒体对政府投资项目进行监督制度是（）。p1：6A.政府项目全面稽察检查制B.政府投资责任追究制度C.政府投资项目社会监督机制D.政府投资建设重大项目公示制7.政府投资项目审批流程中，项目施工过程资金拨付中涉及关于机构有（）。p1：12A．政府财政部门B．国家发改委C．各级政府各级人民代表大会或其常务委员会D．政府投资审计机构判断题政府投资项目重要指公益性和基本设施项目,不包括工业项目。p1：1×2.政府投资项目与其她类型项目最大区别在于投资主体特殊性和投资项目长期性。p1：1×3.代建制是指由政府将非经营性基本设施项目委托给专门项目管理公司作为代建单位，由代建单位组织建设后再移送使用单位或运营单位。p1：4√4.经营性建设项目必要设立项目法人按公司项目管理运作，某些重要由政府投资基本设施工程，如高速公路、港口、机场、地铁等建设项目，均实行项目法人制。p1：3√5.政府投资项目财务决算及后评价涉及到重要机构是政府财政部门，由其做总结和评价工作。p1：12×第2章2.1单项选取题1.编制政府投资项目项目建议书时，投资估算精准度与初步设计概算误差普通不超过()。p1：14A．±10%B.±15%C．±20%D.±25%2.下列属于项目资本金筹措来源是()。p1：19A.国家预算内投资B.银行贷款C.发行债券D.设备租赁3．PPP融资模式中，私人参加限度与承担风险限度最大是()。p1：19A．外包类B.租赁经营C.特许经营D.剥离(非公有机构拥有)4．在项目融资方式中，BOOT是指()。p1：20A.建设—经营—转让B.建设—拥有—经营—转让C.转让—经营—转让D.建设—经营—拥有—转让5．按现行规定，项目经济评价分为()。p1：21A.内部评价和外部评价B.宏观评价和微观评价C.经济预评价和经济后评价D.财务评价和国民经济评价。判断题1.对于所有政府直接投资、资本金注入项目，项目建议书和可行性研究报告均由具备甲级工程征询资质机构编制。p1：13×2.采用BOT融资模式，政府部门承担融资风险，并享有特许期内利润，项目最后所有权归属政府。p1：19×3.经济净现值（ENPV）反映工程项目对国民经济所做贡献，是绝对指标；经济净现值率（ENPVR）是反映工程项目单位投资为国民经济所做净贡献，是相对指标。p1：22√2.2单项选取题1．设计概算中三级概算是指（）p1：27A．建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购买费概算B．建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C．重要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D．单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算2．某产品功能现实成本为5000元，目的成本为4500元，该产品分为三个功能区，各功能区重要性系数和现实成本见下表。则应用价值工程时，优先选取改进对象依次为()。p1：26功能区功能重要性系数功能现实成本（元）F10.34F20.421900F30.241100A.F1-F2-F3B.F1-F3-F23．价值工程与普通投资决策理论不同，在于价值工程强调是（

）p1：26

A.

减少产品寿命周期成本

B.

减少产品制导致本

C.

产品功能分析和功能改进4．某政府投资项目已批准投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查解决办法应是（）。p1：30A．查明因素，调减至8000万元以内B．对超投资估算某些，重新上报审批C．查明因素，重新上报审批D．如的确需要，即可直接作为预算控制根据判断题：1、初步设计阶段进行限额设计最高目的是规划阶段投资额。p1：25×2．进行设计概算审核时应重点加强对建安工程和设备及工器具造价审核。p1：29√3．项目概算超过投资估算15%以上时，可行性研究报告应重新审批。p1：30√2.3单项选取题1．依照项目单位申报招标方案核准程序，下列说法中不对的是（）。p1：37A．国家和我市重点项目拟邀请招标，项目单位应当提交书面材料B．本地区审批（核准）权限内项目，项目单位应当在申报可行性研究报告或资金申请报告、项目申请报告同步报送书面材料C．本地区审批（核准）权限内项目，项目单位可以在申报可行性研究报告或项目申请报告同步报送书面材料，也可以单独申报D.国家审批（核准）权限内项目，项目单位应当在申报可行性研究报告或资金申请报告、项目申请报告同步报送书面材料2．招投标管理部门和工程造价管理部门在解决投诉时，可委托造价征询公司会同有关人员复核招标控制价，复核确认招标控制价误差范畴在（）以内，原招标控制价有效。p1：39A．±1%B．±2%C．±3%D．±5%3．依照招投标管理办法，下列关于投标报价说法对的是（）。p1：40A．政府投资项目投标报价应采用老式计价模式B．投标价由投标人自主拟定，最低投标价不受限制C．投标人应按招标人提供工程量清单填报价格D．政府投资项目施工招标中必要设立对投标报价最高限价，并应在投标截止日7天前发布判断题1．依照招投标法规定，国有资金投资工程在进行招标时，招标人可以编制招标控制价，当不编制招标控制价，应当编制标底。p1：38×2．投标报价构成内容与招标控制价相似，但是计价根据及计价成果不同。p1：40√2.4单项选取题1.发包人支付工程进度款，应按照合同商定计量和支付，支付周期()。p1：40A.长于计量周期B.短于计量周期C.等同计量周期D.与计量周期无关2.因设计变更引起项目总投资增长，增长额度在批准概算()内且绝对额未超过规定金额，由项目分管领导组织有关部门审定。p1：41A.8%B.10%C.15%D.20%3.除下列哪项状况之外，均不予办理工程变更()。p1：43A.由建设单位责任导致工程量增长B.招标文献规定应由承建单位自行承担风险C.施工合同商定或已涉及在合同价款内应由承建单位自行承担风险D.承建单位在投标文献中承诺自行承担或投标时应预见风险4.下列各项中，属于索赔控制中加强现场施工管理办法是：()。p1：45A.合同交底制度B.合同履行过程中管理C.合同管理后评估制度D.严格控制工程变更与现场签证判断题1.施工阶段工程造价控制重要任务是通过工程付款控制、工程变更费用控制、防止并解决好费用索赔、挖掘节约工程造价潜力来实现实际发生费用不超过筹划投资。p1：40√2.在项目实行过程中，凡不属于承包商责任导致项目拖期和成本增长事件发生后30天内，必要以正式函件告知发包方。p1：45×2.5单项选取题1．没有用在项目建设过程中、剩余工器具及材料等是指（），它属于项目节余。p1：51A.存货B.工程工器具C.库存器材D.交付使用资产2．批准概算是考核建设工程造价根据，工程造价比较分析普通先对比整个项目（）。p1：51A.竣工决算B.总概算C.工程概算D.综合概算3．竣工决算重要从如下方面入手：工程变更、价差与索赔；重要实物工程量；（）；建设单位管理费。p1：52A.重要材料消耗C.建设资金来源及管理、使用状况D.工程项目目的评价4．项目（）是指在项目建设完毕并投入运营之后，对项目既定目的能否按期实现，项目能否可以持续并保持较好效益，项目与否具备可重复性，接受投资项目业主与否乐意并可以依托自己能力继续去实现既定目的等方面做出评价。p1：55A.可实现性B.可评价性C.持续性D.成功性判断题1．重大设计变更应经总监理工程师审批，否则不应列入结算。p1：50×2．发行债券不属于项目负债资金。p1：51×3．当财务钞票流量来自财务报表时，相应收而未实际收到债权和非货币资金都不可计为钞票流入。p1：54√2.6单项选取题1．某些地区设立了政府投资项目财务中心，对市级政府投资项目资金按照“一种中心、两种模式、分类监管”方式进行管理，即按照基本产业类、基本设施类和公益事业类项目性质和（），分别采用财政专户管理和派遣财务总监两种管理模式。p1：73A.资金用途B.资金监管方式C.资金承担风险D.资金来源2．政府投资项目竣工后尚有建设资金结余，按基本建设财务管理规定，（）某些留作单位留成收入。p1：74A.30%B.40%3．项目工程管理实行代建制，项目使用单位发生前期费用会计核算账目，项目使用单位应认真整顿形成书面报告材料，经（）审核后，移送项目代建单位统一核算管理。p1：76A.建设管理部门B.财政部门C.业主单位主管部门D.上级人民政府判断题1．未经财政部门确认资金来源项目，投资综合管理应不予立项；确属状况特殊，必要报政府批准批准。p1：73√2．未列入年度政府投资项目资金筹划，财政部门可直接依照工程实际状况恰当预拨工程款。p1：74×第2编工程量清单计价模式下施工合同管理实务复习题一．单选题1．合同管理作为整个项目管理核心，哪个方面（）不是其重要体现。（P79）A.合同管理是项目管理核心B.合同管理对项目管理辅助作用C.合同管理对项目承包经济效益有重大影响D.合同拟定了各方项目实行目的2.近来几年，ADR在欧美国家合同纠纷解决中应用较多，并获得了良好效果。尚有谈判、调解、微型审判（Minitrial）、争端评审委员会（DRB）、争端审查专家（DRE）等解决方式。上述争议解决办法共同特点在于其给合同双方提供了一种（）来解决合同纠纷，从而使合同双方免于将合同纠纷提交诉讼。（P80）A.非对抗环境B.对抗环境C.工程师D.FIDIC3.()是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款根据，是约束双方义务和权力具备法律效力文书。（P80）A.工程法律B.工程法规C.工程规范D.工程合同4．国内于12月1日施行（），是符合国内工程造价管理改革总体目的，本着国家宏观调控、市场竞争形成价格原则制定。（P81）A.《建设工程工程量清单计价规范》GB80500-B.《建设工程工程量清单计价规范》GB80500-C.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-D.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-5．FIDIC合同条件计价模式是()。（P81）A．总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.以上合同均可6．工程量清单计价可以使用单价合同和总价合同形式，而“08清单规范”建议采用（）。（P82）A.单价合同B．总价合同C.成本加酬金合同D.以上合同均可7.新计价方式明确了()和工程变更所带来风险应由发包人承担。（P82）A．投标所报成本B.工程量计算错误C.投标所报单价D.投标所报总价8．合同中因非承包人因素引起工程量增减，该项工程量变化在合同商定幅度以内，应执行（）。（P82）A.调节后综合单价B.原有综合单价C.增减后综合单价D.新协商综合单价9.因分某些项工程量清单漏项或非承包人因素工程变更，引起办法项目发生变化，导致施工组织设计或施工方案变更，原办法费中没有办法项目，由承包人依照办法项目变更状况，提出恰当办法费变更费用，经()确认后调节。（P82）A.发包人B.设计人C.工程师D.承包人10.在合同履行过程中，发包人按照合同商定期间和方式，以()确认符合质量规定完毕项目工程量和相应清单单价计算价款额，再计入拟定变更金额、索赔金额、工程价款调节额以及应抵扣预付款等，支付工程进度款。（P83）A.设计人B.承包人C.工程师D.发包人11.()是拟定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和解决索赔根据。（P83）A.工程量清单B.投标所报成本C.投标所报总价D.以上均是12．工程价款调节包括了三个方面调节：()、其她可调因素调节和建设工程造价管理机构对综合单价强制性调节。（P85）A.单价变化调节B.支付工程进度款C.索赔解决D.工程量变化价格调节13.工程量变化价格调节，当工期不变或非发包人因素延期时，按承包人在一项承包合同价格中（）相对固定原则调节综合单价。（P85）A.现场管理费和利润总额B.公司管理费和利润总额C.公司管理费和规费总额D.直接工程费和规费总额14．工程量变化价格调节，当工期发生变化时，应依照延长工期因素区别对待。承包人在合同价格中涉及公司管理费和利润总额可以作为参照，综合考虑（）和工期变化综合影响。（P85）A.工程量变化B.工程进度款C.现场管理费D.公司管理费和规费总额15.调价计算公式，如：其中Ft1、Ft2、Ft3……Ftn是指各可调因子（）指数。（P85）A.现行价格B.基本价格C.协商价格D.投标价格16．当前国内工程施工招标评标基本上多采用（）和经评审最低标价法。（P86）A.综合评分法B.最低投标价法C.直接委托法D.随机抽取法17.合同纠纷解决方式有和解、调解、（）。（P86）A.行政命令和诉讼B.工程师命令和诉讼C.DABD.仲裁和诉讼18．()是解决合同纠纷一种重要方式。（P87）A.和解B.仲裁C.调解D.诉讼19.《施工合同文本》（GF-1999-0201）由（）三某些构成。（P92）A.合同书、通用条款、三个附件B.专用条款、通用条款、三个附件C.合同书、通用条款、专用条款D.合同书、专用条款、三个附件20．《施工合同文本》（GF-1999-0201）涉及工程造价条款体当前（）。（P93）A.价款数量拟定和价款支付过程B.工程进度款C.现场管理费D.公司管理费和规费总额21.价款数量，就是承包人按合同中规定施工，发包人为此必要承担并支付费用。它涉及两个方面：（）。（P93）A.计价项目和计价规则B.公司管理费和利润总额C.现场管理费和利润总额D.直接工程费和规费总额22．无条件计价项目是指无论什么状况都明确由发包人（或承包人）承担费用项目。如下无条件计价项目是指（）。（P93）A.承包人因素导致损失B.分包单位违约行为给发包人导致损失C.施工人员意外伤害保险D.设计变更发主费用23.FIDIC（99版）合同条件53.3条也规定：当据以提出索赔事件具备持续性影响时，承包商提出索赔报告应被视为是暂时详细报告，承包应在事件所产生影响结束后（）天之内发出一种最后详细报告。（P100）A.7B.14C.21D.2824．承包人推定责任，依照合同订立原则，对于索赔发生导致承包人损失，应当推定由承包人承担。承包人推定责任鉴别一种重要原则就是（）。（P102）A.作为一名合格有经验发包人工程技术与管理人员可以预见到施工问题B.作为一名合格有经验承包人工程技术与管理人员可以预见到施工问题C.作为一名合格有经验监理人工程技术与管理人员可以预见到施工问题D.作为一名合格有经验设计人工程技术与管理人员可以预见到施工问题25.工程索赔普通原则，非承包人责任和非发包人责任，承包人可以获得（）补偿。（P102）A.费用B.工期C.费用和工期D.均不能26．在工程采用平行承包模式下，发包人委托各种承包人参加工程建设，由（）负责协调各承包人。（P103）A.发包人B.承包人C.设计人D.分包人27.据《施工合同文本》第39.3条，当发生不可抗力事件时，承包人与业主遵循（）原则，进行风险分派。（P105）A.发包人承担B.承包人承担C.分包人承担D.风险共担28.工程拖期可以分为“可原谅拖期”和“不可原谅拖期”。可原谅拖期是由于（）因素导致工程拖期。（P103）A.非发包人B.非承包人C.非监理人D.非设计人29．依照《施工合同文本》第3.3条，双方在专用条款内商定合用国标、规范名称，当国内没有相应原则、规范，由发包人按专用条款商定期间向承包人提供施工技术规定，发包人规定使用国外原则、规范，应由（）负责提供中文译本。（P105）A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人30.依照《施工合同文本》第16.3条规定：工程师检查检查不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检查不合格时，影响正常施工费用由承包人承担。除此之外影响正常施工追加合同价款由（）承担，相应顺延工期。（P106）A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人二.判断题1.严格合同管理是建筑市场法制化、规范化详细体现和重要内容之一。（√）（P78）2.要加强合同管理，就必要建立索赔机制，需要健全法律法规和规范化市场，而这两个方面是互相矛盾。（×）（P78）3.按国际惯例进行工程项目管理涉及三个核心内容，即按国际通用程序进行招投标、采用国际工程合同条件和进行严格合同管理。（√）（P80）4.单价合同又可分为：固定单价合同和可调单价合同。单价合同合用范畴比较宽，风险可以得到合理分摊。而总价合同则可分为：固定总价合同和可调总价合同。总价合同合用于设计深度较高，预测变更较少，或工程范畴明确项目。相比较单价合同而言，总价合同对承包人风险较小。（×）（P84）5.当前国内工程施工招标评标基本上多采用综合评分法和经评审最低标价法，这些评标办法，公司有完全自主定价权，即无论公司技术水平、管理水平有多高，其成本多低，都可以保证公司可以依照自己内在实力来获取报价高分值或接近评标最低价。（×）（P86）6.工程量清单是拟定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和解决索赔根据。精确、全面、规范工程量清单既有助于工程造价管理，又有助于发包人和承包人对工程目的控制。（√）（P83）7.《施工合同文本》（GF-1999-0201）合用于各类公用建筑、民用住宅、交通工程、工业厂房、交通设施和线路、管道施工和设备安装等所有工程项目施工。（×）（P93）8.《施工合同文本》（GF-1999-0201）第42.1款中：承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应获得工程师承认，承包人负责办理申报手续，发包人承担关于费用等。（×）（P93）9.价款数量，就是承包人按合同中规定施工，发包人为此必要承担并支付费用。它涉及两个方面：计价项目和计价规则。（√）（P93）10.过错条件计价项目是指因发包人（或承包人）不当行为或过错而相应承担费用项目。（√）（P94）11.价款支付过程，就是指自合同生效后，随着施工进行，从开工到竣工这整个过程中，不同阶段价款支付。这也涉及两个方面：支付条件拟定和支付过程管理。（×）（P94）12.按照国际通行做法，计量规则是合同文本配套文献，国内现行《施工合同文本》与计价规范就是完全配套。（×）（P95）13.国内建筑施工合同范本编制工作普通由建设部和工商行政管理局共同承担，但考虑到建筑产品采购特殊性、技术规定多样性，工程变更、工程款支付及施工索赔程序复杂性等因素，合同范本编制工作不应由政府承担，而应由具备丰富专业经验行业协会来完毕，如土木建筑学会、造价管理协会等行业协会。（√）（P96）14.DRB与DAB解决合同争议方式基本原理同样，将合同争议交给具备施工技术和管理经验专家，比起将争议交给仲裁或诉讼中仅凭法律条款来解决复杂技术问题法律专家，更令人放心。（√）（P97）15.SWOT方略（strength，weakness，opportunities，threats），是指公司在选取竞争战略时，要对公司外部优势与劣势，内部环境机会与威胁进行综合评价，最后达到选出一种适当战略目。（×）（P101）16.SWOT方略中，优势（S）涉及公司核心竞争力较强、公司员工素质较高和公司资金周转困难等。（×）（P102）17.SWOT方略中，当S和O值评分较高时，应采用保守型索赔方略。当W和T值较大时，应采用攻打型索赔方略。当S、O、W和T值均居中偏移时，宜采用恰当竞争型索赔方略。（×）（P102）18.依照国际惯例，费用索赔基本原则是，应使索赔人能达到犹如合同得以履行状态。这一原则也在一定限度上体当前国内《合同法》之中。（√）（P103）19.工期索赔计算办法重要是网络分析法。当采用单项索赔时，若延误事件是核心工作，则工期补偿＝延误事件延误时间；当延误事件是非核心工作时，若延误时间≤总时差时，不予以补偿；当延误时间＞总时差时，工期补偿＝延误时间－总时差。（√）（P105）20.《施工合同文本》（GF-1999-0201）第16.3条规定：工程师检查检查不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检查不合格时，影响正常施工费用由承包人承担。除此之外影响正常施工追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。（√）（P106）第3篇《工程项目招标代理实务》单选题1.《工程建设项目招标范畴和规模原则规定》（国务院第3号令），明确了必要进行招标工程建设项目详细范畴和规模原则，其中规定施工单项合同估算价在（）万元人民币以上必要进行招标。P111A．50B.200C.500D.2.乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资（）人民币如下工程招标代理业务。P112A.5000万元B.6000万元C.8000万元D.1亿元3.招标代理机构工作内容不涉及（）。P114～P115A.进行招标策划B.对投标申请人进行资格预审拟定投标人C.编制招标文献D.拟定中标人4.招标代理机构应提请招标人自中标告知书发出之日起（）内与中标人订立书面合同。P117A.7日B.15日C.30日D.90日5.标段划分原则涉及哪几方面（）。P119A.科学合理、系统完善；界面清晰、责权明确；经济合理、客观务实B.符合国内有关法律和法规；科学合理、系统完善；界面清晰、责权明确；经济合理、客观务实C.符合国内有关法律和法规；科学合理、系统完善；经济合理、客观务实D.符合国内有关法律和法规；界面清晰、责权明确；经济合理、客观务实6.普通可采用工程承发包模式涉及哪几类：（）。P124～P125A.施工总承包模式；平行发包模式；设计施工一体化（总）承包模式B.施工总承包模式；设计施工一体化（总）承包模式C.施工总承包模式；平行发包模式D.平行发包模式7.一种完整招标投标过程，涉及五个基本环节，除了招标、投标、开标、定标之外，还涉及（）环节。

P122～P124A．发布招标公示B．踏勘现场8.施工招原则备阶段，草拟招标公示或投标邀请书、资格预审公示所需时间普通为（）。P123A.1天B.3天C.4天D.2天9.招标代理机构协助招标人形成施工招标合同步间普通需（）。P124A.9天B.5天C.7天D.6天10.招标文献由（）编制，是投标人参加投标、编制投标文献重要根据。P127A.招标人B.委托招标代理机构C.招标人或委托招标代理机构D.建设行政主管部门11.建设工程招投标过程就是合同谈判和订立过程，（）。P127A.招标是要约，投标是承诺B.招标是要约，中标是承诺C.投标是要约，合同是承诺D.招标是要约邀请，投标是要约，中标告知书是承诺12.招标文献中合同条件应（）。P127A.反映投标人规定和盼望B.反映招标人规定和盼望C.反映备案人规定和盼望D.反映所有参加人规定和盼望13.招标文献构成应涉及如下内容：（）。P128A.招标公示/投标邀请书、招标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术原则和格式、投标文献格式B.招标公示/投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术原则和格式、投标文献格式C.招标公示/投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术原则和格式、投标文献格式D.招标公示/投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术原则和格式、投标文献格式14.勘察设计招标计价根据中实行政府指引价，其浮动幅度为：（）。P132A.上下10%B.上下20%C.上20%，下30%D.上下30%15.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）中规定，招标工程以（）为基准日，其后国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，应按省级或行业建设主管部门或其授权工程造价管理机构发布规定调节合同价款。P136A.投标截止日B.投标截止日前28天C.中标告知书签发日D.合同订立日16.造价工程师在招标文献编制工作中重要工作内容是（）。P141A.工程量清单编制B.工程量清单编制，招标控制价编制C.工程量清单编制，招标控制价编制，拟定报价格式、原则、根据等D.工程量清单编制，招标控制价编制，拟定报价格式、原则、根据等，合同条件编制17.中标人()就是合同价。P136A.投标价B.评标价C.评审价D.结算价18.综合单价是完毕一种规定计量单位分某些项工程量清单项目或办法清单项目所需（），以及招标文献中招标人规定投标人所承担风险内容及其范畴（幅度）产生风险费用。P140A.人工费、材料费、施工机械使用费B.人工费、材料费、施工机械使用费、公司管理费与利润C.人工费、材料费、施工机械使用费、公司管理费与利润、税金D.人工费、材料费、施工机械使用费、公司管理费与利润、税金与规费19.招标控制价编制所涉及价格应按当时本地（）计算。P142A.平均价格水平B.成本价格水平C.微利价格水平D.暴利价格水平20.评标委员会在对实质上响应招标文献规定投标进行报价评估时，对用数字表达金额与用文字表达金额不一致时，以（）为准。P148A.数字金额与文字金额中小B.数字金额C.文字金额D.数字金额与文字金额中大21.国内招标投标法规定，开标时间应为()。P143

A.提交投标文献截止时间B.提交投标文献截止时间次日

C.提交投标文献截止时间7日后D.22.评标委员会依照招标文献规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标局限性三个使得投标明显缺少竞争时，评标委员会（）。P145A.直接拟定中标人B.依法结束评标C.可以否决所有投标D.更改招标文献，使投标人符合招标文献规定，继续评标23.国内《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委令第12号）规定，下列状况中应作为废标解决是()。P144A.投标文献中个别地方存在漏项B.投标文献中提供了不完整技术信息C.投标文献所提供投标担保有瑕疵D.投标文献签字人不是投标人法定代表人24.依照《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委令第12号）关于规定，评标委员会完毕评标后，应当（）。P169～P170A.向招标人提出口头评标报告，并推荐合格中标候选人B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格中标候选人C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格中标候选人D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格中标候选人25.下列哪项不属于评标报告应如实记载重要内容：（）。P170A.评标基本状况和数据表B.符合规定投标一览表C.评审价格或者评分比较一览表D.推荐中标人26.经评审最低投标价法合用范畴是（）。P146A.建筑规模大，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，招标人对招标项目技术、性能有特殊规定项目B.建筑规模大，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，工程管理规定较高施工招标项目C.工期长，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，工程管理规定较高施工招标评标D.工期短，质量、工期、成本受不同施工方案影响较小，工程管理规定普通施工招标评标27.下列不属于投标报价普通分析内容是（）。P150A.算术性错误修正B.法定规费和税金完整性分析和修正C.工程量计算D.汇总评审分析过程中疑问事宜和商务某些评审初步成果28.开标由（）主持，邀请所有投标人参加。P143A.公正机构代表人B.招标人（或招标代理人）C.投标人代表D.行政监督机构代表人29.评标委员会完毕评标报告后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由（）订立。P170A.招标人代表B.评标委员会负责人C.评标委员会全体成员D.评标委员会代表30.未能在实质上响应投标，应（）。P147A.作必要澄清、阐明或者补正B.由评标委员会决定与否为废标C.作废标解决D.不予受理二、是非题（对的√，错误×）1.国内《招标投标法》规定：“招标人具备编制招标文献和组织评标能力，可以自行办理招标事宜。”（√）P1112.《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》（建设部令第154号）规定：“从事工程招标代理业务机构，应当依法获得国家发展筹划委员会或者省、自治区、直辖市人民政府发展筹划主管部门认定工程招标代理机构资格，并在其资格允许范畴内从事相应工程招标代理业务。”（×）P1123.由于对招投标工作有前瞻性，也具备导向作用，招标策划应在工程前期较早地开展。因而招标策划要在设计前完毕到一定限度，即初步策划，在施工前期进行详细招标策划。而对于投资规模大、建设期长、经济社会影响较为深远大型建设项目，工程前期较长、工作量大、参加者众多，若要达到科学决策、统筹安排目，在项目施工实行阶段便应当开展招标策划了。（×）P1184.招标代理人要在招标策划正式开始时候（甚至之前），就需要介入到项当前期工作中。（√）P1185.分阶段标段是对大型项目依照工程策划和建设时间将其划分为各种阶段或多期标段。某些大型项目，由于市场需要、资金筹措、地理因素、与周边建筑工程配合等方面因素需要分期招标和实行，但是这些项目经常采用一次整体规划设计，分期详细策划，滚动建设方式。而对于使用功能和边界条件特殊或影响因素多大型建设工程项目，则可依照项目实行进展状况采用较小时间跨度，统一详细策划分阶段划分标段方式进行招标。（√）P1206.在编制详细筹划时，应重点考虑施工总进度筹划及施工工序等影响因素，即对于发生在核心线路上影响总工期各项工程，应重点考虑其招标时间合理性，以避免总体施工延误。（√）P1247.勘察、设计、施工、监理招标文献构成框架基本相似，都是把投标报价作为招标核心。（×）P1288.勘察、设计、施工、监理招标可以按照项目实际状况进行组合、采用一体化招标。（√）P131～P1329.招标控制价（也称拦标价）是招标人依照国家、地方等颁发关于计价根据和办法，按设计施工图纸计算后对招标工程限定最高工程造价。（√）P13810.国有资金投资工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。（√）P13911.招标控制价超过批准概算时，招标人应将其送报主管招标投标建设行政部门审核。（×）P13912.按规定使用工程量清单计价规范招标工程必要采用综合单价计价。（√）P14213.当投标文献中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容时，评标委员会可以规定投标人以口头方式作必要澄清、阐明或者补正。（×）P14814.不论招标文献与否有明确商定，如果评标委员会认定某投标人投标价低于其个别成本，该投标即构成废标。（√）P15315.招标代理人（造价工程师）或评标委员会在进行投标报价评审时，无论与否存在算术性错误，投标函内所填投标价格维持不变（算术性错误修正成果要回归到唱标投标价格）。（√）P16316.商务标评分时评标价=经评审投标价-∑暂列金额-∑暂估价-税金。（×）P17117.施工评标办法合理选用仅应考虑如下因素：工程规模和技术复杂限度、工期和合同形式、潜在投标人竞争基本。（×）P146～P14718.若招标代理人（造价工程师）或评标委员会对投标人投标报价检查时，发既有漏项但不会使整个投标价低于成本，且投标人在澄清、阐明或补正中已承认并承诺由其承担该漏项费用时，可将该项所有报价中最高报价计入其评标价中。（√）P14819.在评标启动投标质疑和澄清程序时，只能集中所有问题进行，不可以分批分别进行。（×）P16320.招标代理人或评标委员会对存有算术错误投标人商务报价进行修正，经修正后价格经投标人书面确认后具备约束力。投标人不接受修正价格，其投标作废标解决。（√）P164节能建筑与工程造价试题1.单项选取题（每题四个选项中，只有一种最符合题意）（1）下列不属于建筑能耗特点是（）。P173A．建筑能耗总量高B．建筑能耗增势迅猛C．建筑用能效率高D．高耗能建筑比例大（2）下列不属于节能建筑特性是（）。P176A．冬暖夏凉B．通风良好C．人工控制D．光照充分（3）下列关于建筑节能说法错误是（）。P177A．新时期要培养人们资源节约观念，这一时期“节约”不像以往“不消费”，而是更加强调“不挥霍”。B．建筑围护构造节能要与采暖、空调、照明以及家用电器设备和系统节能结合进行，多管齐下。C．必要倡导建设低能耗建筑来满足人们对适当舒服度追求。D．节约能源不是长期之计而是权宜之计。（4）下列关于建筑节能与节能建筑描述错误是（）。P178A．建筑节能意味着限制发展或减少建筑物服务原则B．节能建筑就是要给建筑物“穿好棉衣”、“戴好棉帽”、“穿好棉鞋”C．建筑节能是从积极意义上提高运用效率D．建筑节能有时也称作建筑合理用能（5）（）代表是高效率、环境好而又可持续发展建筑，自身适应地方自然生态而又不破坏地方自然生态建筑，它所追求是一种可持续发展建筑模式。P179A．生态建筑B．可持续建筑C．绿色建筑D．节能建筑（6）下列关于建筑节能工作评价错误是（）。P184A．新建建筑已基本上实现按节能设计原则设计B．新建建筑节能施工原则贯彻度有较大进展C．北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作已经启动D．可再生能源在建筑中规模化应用进展缓慢（7）“建筑节能考核没有纳入政府层面考核”体现了建筑节能中存在（）问题。P185A．建筑节能各项管理制度还不够健全B．建筑节能管理机制不够完善C．新建建筑执行节能原则水平有待进一步提高D．北方地区供热计量改革滞后（8）关于国内建筑节能市场现状描述错误是（）。P188A．节能建筑市场尚未形成B．节能部品市场秩序混乱C．节能服务市场处在萌芽状态D．市场配套环境已经完善（9）建筑节能市场存在问题涉及（）。P189A．建筑节能市场信息不对称、建筑节能市场有效需求局限性B．建筑节能市场缺少供应意愿、建筑节能市场有效需求局限性C．建筑节能市场缺少供应意愿D．建筑节能市场信息不对称、有效需求局限性和缺少供应意愿（10）下列说法对的是（）P189A．市场需方（消费者）对建筑节能信息掌握限度高B．市场供方（开发商等）对建筑节能信息掌握限度高C．市场需方与市场供方对建筑节能信息掌握限度相差不大D．无法拟定（11）建筑节能市场有效需求局限性，不涉及如下（）因素。P190A．能源价格过低B．供暖收费体制不合理C．产权主体多样化D．节能建筑建导致本偏高（12）近年来，美国政府在建筑节能中作用也逐渐加强，重要体当前（）。P192A．制定原则、政策优惠、开发和推荐能源新技术B．制定原则、开发和推荐能源新技术C．政策优惠D．开发和推荐能源新技术（13）“能源之星”筹划是（）推出。P193A．美国B．法国C．日本D．英国（14）法国政府在出台了关于节能强制性规范同步，也出台了一系列经济勉励办法配合节能政策贯彻施行。下列属于经济勉励办法是（）。P193A．政府机构、行业协会、能源公司和其她有关部门在建筑节能中各司其责，形成了良好运作模式。B．厂商不断提高所生产产品节能性能，减少成本和价格，使建筑能效水平不断提高。C．政府对建筑物保温、供热系统控制及锅炉节能予以税收优惠，对某些节能领域采用加速折旧方式。D．法国政府也积极勉励各能源行业和建材生产公司对节能技术和产品研发。（15）下列关于发达国家建筑节能实践共同特点描述错误是（）。P195A．市场发挥着基本性作用B．节能实行是个渐进过程C．政府发挥着基本性作用D．都注重市场和政府双重作用（16）下列不属于政府在建筑节能市场作用是（）。P195A．制定合理节能原则，以明确节能目的B．强化政府在建筑节能市场中基本性作用C．制定并实行勉励性政策，激发市场潜力D．开展节能基本性研究，对技术进步和产业发展予以支持（17）下列关于太阳能光电建筑应用现状说法错误是（）。P198A．从结识到政策B．从研发到示范C．从都市到农村D．从农村到都市（18）美国能源部长朱棣文环保新主张是（）。P199A．白色屋顶B．蓝色屋顶C．绿色屋顶D．黑色屋顶（19）大量资料表白，项目在移送后使用及维护成本与建设成本关系是（）。P201A．远远不不大于B．远远不大于C．相差无几D．不拟定（20）全寿命周期环境成本是指（）。P201A．建筑在从项目构思、产品建成投入使用直至报废全过程对社会经济导致不利影响B．建筑从项目构思到项目建投入使用直至项目寿命周期终结全过程所发生一切可直接体现为资金耗费投入总和C．建筑从筹建到竣工验收为止所投入所有成本费用D．项目在整个寿命周期内对环境导致潜在和显在不利影响（21）全寿命周期资金成本中Kt含义是（）。P202A．第t年物业管理费用B．第t年专项维修费用C．第t年业主使用费用D．第t年废弃处置费用（22）（）重要是指建筑丧失使用价值后来，通过拆除清理所残留、可供出售或运用构配件、废旧材料等价值。P204A．废弃处置费用B．残值C．物业管理费用D．专项维修费用（23）全寿命周期成本评价办法涉及（）。P204A．技术经济评价办法、费用效率法、系统分析评价办法B．权衡分析法、费用效率法、系统分析评价办法C．技术经济评价办法、价值分析办法、系统分析评价办法D．技术经济评价办法、费用效率法、权衡分析法（24）采用技术经济评价办法进行建设项目评价核心是计算项目技术经济评价指标。下列治标不属于动态评价指标是（）。P205A．净现值B．内部收益率C．投资收益率D．净年值（25）层次分析