(带附件)建设工程施工合同(新示范文本)

(带附件)建设工程施工合同(新示范文本)(带附件)建设工程施工合同(新示范文本)(带附件)建设工程施工合同(新示范文本)(带附件)建设工程施工合同(新示范文本)合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程面积：_______1.5工程质量：_______1.6工程造价：_______二、施工期限2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3工程施工期限：_______2.4工程施工期限的延长：_______三、合同价款及支付方式3.1合同价款：_______3.2合同价款的支付方式：_______3.3合同价款的调整：_______四、工程质量及验收4.1工程质量标准：_______4.2工程验收：_______4.3工程保修：_______五、安全生产及环境保护5.1安全生产：_______5.2环境保护：_______六、甲方权利与义务6.1提供施工场地：_______6.2提供施工图纸：_______6.3支付合同价款：_______6.4配合乙方施工：_______七、乙方权利与义务7.1严格按照施工图纸施工：_______7.2保证工程质量：_______7.3按时完成工程：_______7.4保障安全生产：_______7.5保护施工现场环境：_______八、违约责任8.1甲方违约：_______8.2乙方违约：_______九、争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。十、合同附件10.1施工图纸：_______10.2工程量清单：_______10.3工程质量标准：_______10.4安全生产及环境保护措施：_______十一、其他约定11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。11.2本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。11.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______签订日期：_______附件：_______========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高海拔地区施工增加条款：高海拔施工适应性培训：乙方需对施工人员进行高海拔施工适应性培训，确保施工人员身体健康和安全。气候适应性措施：乙方应根据高海拔地区的气候特点，制定相应的施工措施，确保工程质量和进度。应急救援预案：乙方应制定高海拔施工的应急救援预案，包括高原病、自然灾害等紧急情况的应对措施。2.特殊应用场合：历史文化遗产保护工程增加条款：文化遗产保护培训：乙方施工人员需接受专业的历史文化遗产保护培训，确保施工过程中对文物的保护。文物保护措施：乙方应采取特殊的文物保护措施，如使用无损检测技术、保护性施工方法等。监测与评估：乙方应定期进行文物保护效果的监测与评估，及时调整施工方案，确保文物安全。3.特殊应用场合：环保要求极高的工程增加条款：环保标准：乙方需遵守更为严格的环保标准，如使用环保材料、减少噪音和扬尘等。环保监测：乙方应定期进行环保监测，确保施工过程中的污染物排放符合标准。环保责任：乙方应对施工过程中的环保问题负责，如造成环境污染，需承担相应的法律责任和赔偿责任。4.特殊应用场合：国际工程项目增加条款：国际标准遵守：乙方需遵守国际工程建设的标准和规范，如ISO标准等。语言沟通：双方约定使用英语或其他通用语言进行沟通，确保信息准确无误。货币结算：双方约定使用国际通用货币进行结算，并明确汇率波动的影响和分担方式。5.特殊应用场合：紧急救援工程增加条款：快速响应机制：乙方需建立快速响应机制，确保在紧急情况下迅速启动施工。应急资源调配：乙方应具备应急资源调配能力，包括人力、材料、设备的快速调配。紧急撤离预案：乙方应制定紧急撤离预案，确保施工人员的安全。附件列表及要求说明：1.施工图纸要求：必须是经批准的正式施工图纸，包括所有施工细节和尺寸，以及必要的施工说明。2.工程量清单要求：详细列出所有工程项目的数量和规格，以及计量单位，便于成本控制和工程量核算。3.工程质量标准要求：明确工程质量的标准和要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。4.安全生产及环境保护措施要求：详细说明安全生产和环境保护的措施，包括安全生产规章制度、环境保护措施等。5.付款计划表要求：明确合同价款的支付时间和比例，以及付款的条件和流程。实际操作过程中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中设计变更解决办法：双方应签订补充协议，明确设计变更的范围、费用和工期影响，并按照协议执行。2.问题：材料价格上涨解决办法：合同中应包含价格调整条款，根据市场价格波动进行合理调整。3.问题：工程质量不符合标准解决办法：乙方应立即整改，并承担由此产生的费用和损失。甲方有权要求乙方进行重做或更换不合格工程部分。4.问题：施工延期解决办法：乙方应提前通知甲方，并说明延期原因和预计延期时间。双方协商确定延期补偿或违约责任。5.问题：合同争议解决办法：双方应通过协商解决争议，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理，如仲裁或诉讼。6.问题：施工安全事故解决办法：乙方应立即启动应急预案，采取必要措施控制事故扩大，并及时通知甲方。同时，根据事故调查结果，承担相应的法律责任和赔偿责任。甲方也应积极配合乙方处理事故善后事宜。7.问题：环境保护不符合要求解决办法：乙方应立即整改，采取有效措施减少对环境的影响，并承担因此产生的法律责任和赔偿责任。甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他补救措施。8.问题：甲方未能按时支付合同价款解决办法：乙方有权根据合同约定暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。若甲方长时间未支付，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。9.问题：乙方施工人员罢工或怠工解决办法：乙方应立即采取措施解决劳资纠纷，确保施工进度。如乙方未能及时解决，导致工期延误，应承担相应的违约责任。10.问题：不可抗力因素导致施工中断解决办法：根据合同中的不可抗力条款，双方应协商确定工期延长和费用分担的问题。同时，乙方应采取必要措施保护已完工程和施工设备，减少损失。11.问题：施工过程中发现文物或古迹解决办法：乙方应立即停止施工，并通知甲方和文物保护部门。根据文物保护法律法规和相关部门的要求，制定文物保护方案，并承担因此产生的费用和工期延误。12.问题：施工过程中遇到技术难题解决办法：乙方应组织技术力量进行攻关，必要时可寻求外部专家支持。如因此导致工期延误，双方应协商确定解决方案，包括费用补偿和工期延长。13.问题：甲方提供的施工场地或资料不符合要求解决办法：乙方应及时通知甲方，并要求甲方在规定时间内提供符合要求的场地和资料。如甲方未能按时提供，乙方有权要求赔偿因此造成的损失，并顺延工期。14.问题：乙方施工设备故障或不足解决办法：乙方应立即进行设备维修或租赁补充设备，确保施工进度。如因此导致工期延误，乙方应承担