(详尽场景版)建设工程合同评审表

(详尽场景版)建设工程合同评审表建设工程合同评审表合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]签订日期：[填写签订日期]附件：[列出所有附件名称和编号]鉴于：1.甲方是[填写甲方所在地区]一家依法注册、具有独立法人资格的公司，主要从事[填写甲方主营业务]；2.乙方是[填写乙方所在地区]一家依法注册、具有独立法人资格的公司，主要从事[填写乙方主营业务]；4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本项目的建设工程事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程质量：[填写工程质量要求]1.6工程期限：[填写工程期限]第二条：合同价款2.1本工程的合同价款为人民币[填写合同价款]元（大写：[填写合同价款大写]）。2.2付款方式：[填写付款方式，如分期付款、一次性付款等]第三条：施工要求3.1乙方应根据本合同约定的工程质量、工程期限等要求，严格按照国家有关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工。3.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和技术资料进行施工，如有变更，应及时通知甲方，并经甲方确认。3.3乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。第四条：甲方责任4.1提供施工图纸、设计文件和技术资料，并对其准确性、完整性和合法性负责。4.2提供施工所需的场地、水、电、气等条件，并保证其符合施工要求。4.3按照合同约定的付款方式和期限支付合同价款。第五条：乙方责任5.1严格按照本合同约定的工程质量、工程期限等要求进行施工，并对其施工质量负责。5.2采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全，防止安全事故的发生。5.3按照甲方的要求提供施工进度报告和工程量清单。第六条：违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方的损失。6.2甲方未按照合同约定的付款方式和期限支付合同价款的，每逾期一天，应支付逾期付款金额千分之五的滞纳金。6.3乙方未按照合同约定的工程质量、工程期限等要求进行施工的，每逾期一天，应支付逾期完工金额千分之五的违约金。第七条：争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[填写仲裁委员会名称]仲裁委员会进行仲裁。第八条：合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[填写合同有效期]。8.2本合同的变更、解除，必须经双方协商一致，并签订书面协议。第九条：其他约定9.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：____________========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.国际工程项目增加条款：货币与汇率：明确合同金额的货币种类，以及汇率波动对合同价款的影响和处理方式。法律适用：指定适用法律和争议解决地，通常选择国际仲裁。进出口税：涉及跨国材料设备运输的，应明确进出口税费的承担方。2.高风险地区工程项目增加条款：安全与保险：要求乙方提供额外的安全措施和购买更高额的工程保险。政治风险：对于政治动荡等不可抗力因素导致的中断，应有明确的赔偿和合同延续条款。紧急撤离计划：制定详细的紧急撤离计划和程序，确保人员安全。3.技术创新或实验性工程项目增加条款：技术风险共担：对于新技术应用可能带来的风险和成本增加，应有共担机制。知识产权：明确新技术的知识产权归属和利益分配。试验与验收标准：设定特殊的试验和验收标准，以及相应的费用承担方式。4.环保要求严格的工程项目增加条款：环保标准：明确环保标准和要求，以及违反环保规定的处罚措施。环境影响评估：要求乙方进行环境影响评估，并采取措施减少对环境的影响。清洁生产：鼓励乙方使用清洁生产技术和材料，减少污染。5.涉及文化遗产保护的工程项目增加条款：文物保护：明确文物保护的责任和标准，以及文物保护的专业要求。文化遗址保护：对于施工中可能发现的文化遗址，应有明确的保护措施和暂停施工的条款。考古介入：在必要时，应有考古团队介入的条款和费用安排。详细的附件列表及要求说明：附件1：施工图纸要求：必须是最新版本，经过甲方审核批准，图纸清晰完整，包含所有必要的细节和尺寸。附件2：设计文件要求：包括结构、电气、给排水、暖通等所有专业的设计文件，需由专业设计师签字并注明文件版本。附件3：技术资料要求：提供所有施工所需的技术资料，如材料规格、施工工艺、质量标准等，确保资料准确无误。附件4：工程量清单要求：详细列出所有工程量，包括材料、设备、人工等，便于甲方审核和乙方施工。附件5：质量保证书要求：乙方提供主要材料和设备的质保书，证明其符合国家标准和质量要求。附件6：安全计划要求：乙方提供详细的安全计划，包括安全措施、应急预案等，确保施工安全。实际操作过程中遇到的问题及解决办法：问题1：施工进度延误解决办法：制定详细的施工计划和时间表，设立进度监控机制，及时调整施工方案和资源配置。问题2：质量问题解决办法：建立严格的质量控制体系，定期进行质量检查，对不合格的工程部分要求乙方及时整改。问题3：合同价款支付争议解决办法：明确付款条件和时间，保留支付凭证，如发生争议，及时沟通协商解决。问题4：设计变更解决办法：设立变更管理流程，所有变更必须经过双方书面确认，并评估变更对合同价款和工期的影响。问题5：不可抗力因素解决办法：在合同中明确不可抗力的定义和处理方式，如延期执行、部分免责等，减少双方的损失。实际操作过程中遇到的问题及解决办法（续）：问题6：材料价格上涨解决办法：在合同中可以包含价格调整条款，允许根据市场条件变化调整合同价款，或者约定由一方承担价格波动的风险。问题7：现场管理协调不足解决办法：建立现场协调机制，定期召开项目协调会议，确保甲方、乙方以及其他相关方之间的沟通顺畅。问题8：施工安全风险解决办法：要求乙方制定和执行严格的安全管理制度，进行定期的安全培训，并配备必要的安全设备。问题9：环境保护责任解决办法：在合同中明确环保责任和标准，要求乙方采取必要的环保措施，并遵守相关环保法规。问题10：知识产权保护解决办法：在合同中明确知识产权的归属和使用权限，确保乙方在施工过程中不会侵犯他人的知识产权。问题11：合同终止或解除解决办法：在合同中明确终止或解除的条件和程序，以及相应的法律后果和赔偿责任。问题12：争议解决机制解决办法：在合同中约定明确的争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼，以及解决争议的地点和适用法律。问题13：信息安全和保密解决办法：在合同中包含保密条款，要求双方对在合同执行过程中获得的信息保密，并明确保密的范围和期限。问题14：第三方责任解决办法：在合同中规定第三方责任的处理方式，如第三方造成的损害或延误，以及如何追究责任和索赔。问题