(含多款)工程总价包干合同范本通用

(含多款)工程总价包干合同范本通用工程总价包干合同范本通用一、总则1.1本合同范本适用于我国境内各类建设工程的总价包干合同。1.2本合同范本所称的工程总价包干合同，是指发包人将工程建设项目的设计、施工、材料设备采购、项目管理等全部工作，以固定总价的形式委托给承包人承担，承包人按约定完成工程并承担相应风险的合同。1.3本合同范本旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量和进度，合理确定工程投资，维护双方合法权益。二、合同主体2.1发包人：指具有工程建设项目投资主体资格，依照本合同委托承包人完成工程建设的单位或个人。2.2承包人：指具有相应资质，接受发包人委托，承担工程建设的设计、施工、材料设备采购、项目管理等全部工作的单位。2.3双方应具备合法的资质和经营许可，遵守国家法律法规，履行合同约定的义务。三、工程范围和内容3.1工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于设计、施工、材料设备采购、项目管理等全部工作。3.2工程内容：包括土建、安装、装饰、绿化、道路、桥梁、隧道、水利、环保等工程。3.3工程质量：应符合国家、行业和地方规定的质量标准，满足发包人提出的质量要求。3.4工程进度：承包人应按合同约定的工期完成工程建设，确保工程按期投入使用。四、合同价款和支付4.1合同价款：指承包人完成合同约定的全部工程内容所需的费用，包括设计费、施工费、材料设备费、项目管理费、利润、税金等。4.2合同价款的确定：双方应按照国家、行业和地方规定的计价办法和标准，结合工程实际情况，合理确定合同价款。4.3合同价款的支付：发包人应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付合同价款。五、合同履行和变更5.1承包人应按照合同约定的质量、进度、投资等要求，全面履行合同义务。5.2发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、协助办理相关手续等，保障工程顺利进行。5.3合同履行过程中，如需变更工程范围、内容、价款等，双方应签订书面变更协议，明确变更事项和费用。六、违约责任6.1发包人未按合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，向承包人支付逾期付款的违约金。6.2承包人未按合同约定完成工程建设的，应承担违约责任，向发包人支付逾期完工的违约金。6.3双方应按照国家法律法规和合同约定，承担因自身原因导致合同解除或终止的违约责任。七、争议解决7.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，双方同意向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工、验收合格、价款结算完毕之日止。8.3本合同一式两份，双方各执一份。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日请注意，本合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。一、合同价款的确定1.1合同价款的组成：合同价款通常包括直接费用、间接费用、利润和税金等。直接费用包括人工费、材料费、施工机具使用费等；间接费用包括管理费、保险费、临时设施费等；利润是承包人预期获得的收益；税金是按照国家税法规定应缴纳的税费。1.2合同价款的计算依据：合同价款的计算应基于国家、行业和地方规定的计价办法和标准。这些计价办法和标准通常包括工程量清单计价、定额计价、综合单价计价等。双方应按照约定的计价办法和标准，结合工程实际情况，合理确定合同价款。1.3工程量清单的编制：工程量清单是合同价款计算的基础，应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和合价。工程量清单的编制应遵循准确性、完整性和合理性的原则，确保工程量清单的真实性和可靠性。二、合同价款的支付2.1支付方式和时间：合同价款的支付可以采用预付款、进度款、结算款等方式。双方应在合同中明确约定支付方式和时间，确保合同价款的及时支付。2.2预付款：预付款是发包人在合同签订后，提前支付给承包人的一部分合同价款。预付款的金额和支付时间应在合同中明确约定。承包人应在合同约定的期限内，按照约定的比例，将预付款用于工程建设。2.3进度款：进度款是发包人根据工程进度，分期支付给承包人的合同价款。进度款的支付比例和支付时间应在合同中明确约定。承包人应在每个支付周期内，按照实际完成的工程量和合同约定的单价，计算进度款，并提交给发包人审核。2.4结算款：结算款是发包人在工程竣工、验收合格后，支付给承包人的一笔合同价款。结算款的支付比例和支付时间应在合同中明确约定。承包人应在工程竣工、验收合格后，按照实际完成的工程量和合同约定的单价，计算结算款，并提交给发包人审核。三、合同价款的调整3.1工程变更：在合同履行过程中，如需变更工程范围、内容、价款等，双方应签订书面变更协议，明确变更事项和费用。变更协议应包括变更的原因、范围、内容、价款等，并经双方签字盖章确认。3.2市场价格波动：在合同履行过程中，如市场价格波动导致合同价款发生较大变动，双方应按照约定的调整机制，合理调整合同价款。3.3政策法规变化：在合同履行过程中，如政策法规发生变化，导致合同价款发生较大变动，双方应按照约定的调整机制，合理调整合同价款。四、合同价款的争议解决4.1双方在合同价款支付过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以提请行业协会、商会等第三方机构进行调解。4.2如调解不成，双方同意按照合同约定的争议解决方式，向工程所在地的人民法院提起诉讼。总之，合同价款的确定和支付是工程总价包干合同中的核心内容，需要双方在合同中明确约定，并严格按照约定履行。同时，双方应建立有效的沟通机制，及时解决合同价款支付过程中出现的争议，确保工程建设的顺利进行。一、工程质量1.1质量标准：合同中应明确工程的质量标准，包括国家、行业和地方规定的强制性标准和发包人提出的特殊要求。承包人应确保工程质量符合约定的标准。1.2质量保证：承包人应制定质量保证体系，采取措施确保工程质量。在施工过程中，承包人应进行自检、互检和专检，确保工程质量符合约定。1.3验收和评定：工程完成后，应按照约定的程序进行验收。验收合格后，双方应签署工程验收证书。工程质量评定应按照国家、行业和地方的规定进行。二、工程进度2.1工期约定：合同中应明确工程的总工期以及各阶段的工期要求。承包人应按照约定的工期完成工程。2.2进度计划：承包人应制定详细的工程进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。进度计划应经发包人批准后执行。2.3进度报告：承包人应定期向发包人报告工程进度情况，包括实际完成情况与计划完成情况的对比。如实际进度与计划进度不符，承包人应采取补救措施。三、违约责任3.1定义违约：合同中应明确何种情况构成违约，包括但不限于未按约定支付价款、未按约定完成工程、工程质量不符合约定等。3.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方法和损失赔偿的范围应在合同中明确。3.3解除合同：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。四、争议解决4.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。4.2调解：如协商不成，双方可以提请行业协会、商会等第三方机构进行调解。4.3仲裁或诉讼：如调解不成，双方可以选择仲裁或诉讼的方式解决争议。合同中应明确约定仲裁机构或诉讼管辖法院。五、其他约定5.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。5.2保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.3不可抗力：合同中应明确不可抗力的定