软件开发策划合同合集3篇

软件开发策划合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：***********电话：***********地址：***********乙方：***********电话：***********地址：***********甲乙双方在公平互利基础上，订立下列合同条款，共同信守。第一条名称：***********；总价：***********；币种：***********。其次条定单编号***********第三条开发周期***天。第四条该软件所实现的功能以“***软件开发策划”为准。第五条该软件交付给甲方使用，只包括该软件的应用程序，不包括该软件的源代码、可行性报告等。第六条付款条件：甲方付予乙方的全部款项分三次付清。甲方在签订此合同时，应先付予乙方预定金。预定金数额为总价的***%。在乙方为甲方开发出软件后，并且把已做好的软件(试用版)交甲方试用，同时甲方付予乙方总价的***%。在试用期结束后***天以内(试用期为***天，开发周期不包含试用期)，甲方必需把剩余款项付予乙方，否则乙方将有权停止该项目的服务，并且乙方将不退还已付金额。在甲方付清全部款项后，乙方在一个工作日内向甲方供应该软件的注册码。(该软件即可正常使用)第七条甲方权利义务作为乙方的客户，甲方应向乙方供应软件开发所需的资料，以便乙方能更好的为甲方开发软件。如因甲方未能供应开发所需的相关资料而造成的损失一律由甲方自行担当。乙方与甲方在此合同中填写的资料为有效资料，如甲方的联系地址、联系方式等资料有变动时，须准时通知乙方予以更新(单位须加盖公章)。甲方仅拥有该软件的使用权，未经乙方允许甲方不得将该软件进行翻录、拷贝、租借、销售或转让。第八条乙方权利义务为甲方供应软件开发的服务，在签订此合同后按开发周期所规定的时间内将该软件的试用版交予甲方试用。乙方有权对甲方所供应的资料赐予审核，凡所涉及到：色情、反动和违反XX政策、法律和法规的资料，乙方马上终止和甲方的合作，所造成的后果一律由甲方担当。乙方将完全拥有该软件的产权和最终解释权。第九条违约责任第十条甲方向乙方提出软件开发服务时，双方应遵守该服务项目协议，该协议均以附件(***软件开发策划)和此合同共同生效。在乙方服务期间内若甲方提出停止乙方的所作服务，乙方将不赐予甲方任何偿还。若甲方违反此合同的条款规定，乙方将停止对甲方的服务，乙方将不退还甲方已付金额，并依法向甲方追究法律责任。若乙方未能在开发周期内完成该软件，乙方将偿还甲方付予乙方该项目的定金。由于不行抗拒力而影响乙方正常的服务和支持时，不应视作乙方违约，甲方对此表示认同。第十一条争议解决方法：若双方发生争议，双方在不能自行解决的状况下，就上交法院解决。第十二条此合同于***年**月**日在**市用**文签署，正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。甲方：************乙方：************甲方代表签字：********乙方代表签字：********单位盖章：**********单位盖章：**********日期：************日期：************软件开发策划合同(第二篇)合同范文软件开发策划合同摘要：本合同由甲方（以下简称"客户"）与乙方（以下简称"开发商"）双方达成，就软件开发策划事宜进行约定和规范。本合同的目的是确保软件开发过程的顺利进行，并明确各方的权益和责任。合同内容：第一条合同目的本合同旨在规定客户与开发商之间的软件开发策划合作事项，确保软件开发过程的顺利进行和双方合作的效果。第二条合作内容1.客户委托开发商负责软件开发策划工作，包括但不限于需求分析、功能设计、项目计划、技术评估等。2.开发商应按照客户的要求和标准，按时完成软件开发策划工作，并提供相应的文档和报告。第三条时间要求1.开发商应在双方确定的时间范围内，完成软件开发策划工作。2.如果因为不可抗力等原因导致开发进度延误，双方应协商解决，并在协商后的时间内完成相关工作。第四条保密条款在软件开发策划过程中，双方应保守对方的商业秘密，不得向任何第三方透露。双方应采取必要的措施，确保机密信息的安全。第五条知识产权1.软件开发策划过程中产生的技术成果和知识产权归客户所有。2.开发商应在软件开发完成后，将软件开发过程中的源代码、文档等相关资料完整地交付客户。第六条合同变更双方需书面协商并达成一致，方可对本合同进行修改。修改的内容应以书面形式确认，以免引起争议。第七条合同终止1.合同期限届满或完成合同目的后，本合同自动终止。2.如因任何一方严重违反合同规定，妨碍另一方履行合同义务，对方有权提前终止本合同。第八条争议解决双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。中文：软件开发策划合同摘要：本合同由甲方（以下简称"客户"）与乙方（以下简称"开发商"）双方达成，就软件开发策划事宜进行约定和规范。本合同的目的是确保软件开发过程的顺利进行，并明确各方的权益和责任。合同内容：第一条合同目的本合同旨在规定客户与开发商之间的软件开发策划合作事项，确保软件开发过程的顺利进行和双方合作的效果。第二条合作内容1.客户委托开发商负责软件开发策划工作，包括但不限于需求分析、功能设计、项目计划、技术评估等。2.开发商应按照客户的要求和标准，按时完成软件开发策划工作，并提供相应的文档和报告。第三条时间要求1.开发商应在双方确定的时间范围内，完成软件开发策划工作。2.如果因为不可抗力等原因导致开发进度延误，双方应协商解决，并在协商后的时间内完成相关工作。第四条保密条款在软件开发策划过程中，双方应保守对方的商业秘密，不得向任何第三方透露。双方应采取必要的措施，确保机密信息的安全。第五条知识产权1.软件开发策划过程中产生的技术成果和知识产权归客户所有。2.开发商应在软件开发完成后，将软件开发过程中的源代码、文档等相关资料完整地交付客户。第六条合同变更双方需书面协商并达成一致，方可对本合同进行修改。修改的内容应以书面形式确认，以免引起争议。第七条合同终止1.合同期限届满或完成合同目的后，本合同自动终止。2.如因任何一方严重违反合同规定，妨碍另一方履行合同义务，对方有权提前终止本合同。第八条争议解决双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。(第二篇)：为了使合同内容更加清晰易读，可以采用以下排版方式：1.使用合适的字体和字号，如宋体或微软雅黑，字号可选12或14号。2.使用段落标题加粗突出，如"第一条合同目的"。3.在每个段落之间留一定间距，以分隔不同的合同条款。4.根据需要添加页眉或页脚，包括合同的名称、编号、页码等信息。5.在合适的地方使用编号或符号列表，以列举条款的细节。6.确保合同的整体布局整齐有序，以方便阅读和理解。以上是软件开发策划合同的简洁摘要和中文合同范文，同时提供了(第二篇)的建议。请根据实际情况和需要进行适当调整和修改。软件开发策划合同(第三篇)合同编号：【XXXX】软件开发策划合同甲方：（公司/个体经营者名称）地址：（公司/个体经营者地址）联系电话：（公司/个体经营者联系电话）乙方：（开发方姓名）地址：（开发方地址）联系电话：（开发方联系电话）鉴于甲方欲委托乙方开发软件，并达成一致意见，现就软件开发策划达成如下合同：第一条合作内容1.甲方委托乙方负责开发具体的软件项目，包括但不限于软件功能设计、编码、测试、交付等工作。2.乙方应按照甲方的要求，开发、完成并交付软件项目。第二条提交要求1.乙方应按照双方商定的时间节点提交软件开发进度报告，报告应包括软件开发进度、遇到的问题和解决方案、下一步工作计划等。2.乙方在项目完工前应提交最终的软件产品，并提供必要的技术支持和培训。第三条付款方式1.甲方应按照双方商定的付款方式和金额支付软件开发费用。具体付款金额和方式详见附件一。2.合作过程中发生的额外费用，甲方应事先与乙方商定并支付。第四条保密协议1.乙方应对甲方提供的资料、技术和商业信息严格保密，不得私自泄露或向第三方透露。2.乙方应采取合理的安全保护措施，确保甲方的商业秘密不受侵犯。第五条知识产权1.甲方在合作过程中提供给乙方的所有资料和信息，包括但不限于软件需求、界面设计等，均归甲方所有。2.乙方在开发过程中产生的软件及技术成果的知识产权归甲方所有。第六条违约责任1.如果一方违反了本合同约定的规定，应负责向对方支付相应的违约金。2.如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任。第七条解约方式1.任何一方欲解除本合同，需提前书面通知对方30天。2.双方协商一致后，可以解除合同。第八条其他约定事项1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定，并以附加合同方式签署生效。第九条合同生效及争议解决1.本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。2.如发生争议，双方应