某省大光伏总包合同模板

工商业分布式光伏发电站承建合同合同编号:签约地点:签约时间:年月日甲方：（以下简称甲方）法定代表人：统一社会信用代码：住所：联系电话：委托代理人：居民身份号码：住所：联系电话：乙方：（以下称甲方）法定代表人：统一社会信用代码：住所：联系电话：委托代理人：居民身份号码：住所：联系电话：甲乙双方在合法、平等、自愿、互惠互利、共同发展的基础上，经甲乙双方协商，甲方将工商业分布式光伏发电站项目交给乙方负责实施。合作项目名称、地点、施工期限、承包范围、计价方式。1、项目名称：XX省工商业分布式光伏发电站建站项目（包括）。2、地点:XX省，XX市，范围内。3、施工期限:90天【一个备案发电站】。4、工程量及计价方式:暂定装机容量100兆瓦，完成50兆瓦后续签50兆瓦，以最终设计装机容量为准。工程单价为人民币350万元/兆瓦，包含光伏材料采购转运、电站低压侧工程安装调试。材料包括光伏组件(A级)、一线品牌（550W),汇流箱、逆变器、支架(屋面)以及光伏线、导水槽、膨胀螺丝、焊条、切割片、防水剂、防锈漆、银粉漆、自攻螺丝、接地线、逆变器接地线、低压并电、接线端子、不锈钢雨罩、包塑锌铁扎丝、电工胶带、阻燃软管、结构胶、PVC线管、PVC弯头、铜铝插针等辅材。甲方提供警示牌、安全帽、安全绳、工作衣、工作证。需要安装箱变，箱变工程造价另算。如果现场有增加工程部分，甲乙双方协商，甲方签字认可。5、承包方式:包工包料。本工程乙方向甲方公对公交入保证金20万整，保证金按第一个节点工程付款，退回给乙方20万整。(甲方保证乙方一个星期内进场施工)。6、根据项目不同，如项目涉及加装充电桩或其他增加项目的，甲乙双方另行协商单价。二、付款方式:1、乙方以包工包料方式完成光伏组件到该幢厂房光伏汇流箱的电站低压侧工程安装。工程按每完成5MW（电站单体装机低于5M按该电站实际装机容量结算）为一结算节点（与电站是否并网无关）。第一节点完工验收合格指光伏板、逆变器、汇流箱安装完毕。甲方在节点工程验收通40天内将第一节点工程款支付至80%，第二节点完成后7天内付款97%，每个节点只扣除工程价款的3%作为质保金，余款结清。质保金满一年后7个工作日支付完毕，以此类推，直至乙方完成全部承包工程量。2、厂房承重检测报告（安评）、环评、电网接入许可及接入工程、电站备案证书、电站设计图、施工图由甲方办理，(费用按0.04元/W，每一个节点并网费用10万至12万)，包干在乙方总承包费用中扣出。3、乙方每完成一个节点(并网节点)所有工作后、乙方向甲方申请验收，甲方必须在5日内完成验收。三、甲方义务:1、甲方负责监理；2、甲方负责施工涉及范围的所有协调工作(甲方必须在乙方第一个节点完成工程量50%后第二个节点相关质料和证件交到乙方手上，正常施工)。3、甲方负责按照合同约定向乙方支付工程款；4、甲方负有监管、检查的义务。四、乙方义务:1、在合同期限内负责工商业厂房光伏安装工程施工业务。2、乙方管理人员由乙方自行组建，但乙方法人代表及全体员工必须遵守国家法律法规、方针政策以及甲方XX的规章制度，必须依法严格管理，若乙方不按规定造成的一切损失和后果包括法律责任和经济责任全部由乙方自行承担支付，并承担甲方相应的损失赔偿。3、乙方必须向甲方提供管理人员及员工花名册、联系方式、考勤表，农民工工资发放表等报备资料。4、乙方必须服从甲方的安全管理及项目安排。5、乙方在进场施工前必须先购买保险，保额每个人不能低于120万元。6、甲乙双方签订合同后、乙方应在7个工作日开工。五、质量安全。1、乙方在施工过程中，必须按照《民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产法》及有关验收标准、法律法规进行管理和施工，切实加强乙方内部管理和施工现场管理，全部履行《建筑工程施工合同》所规定的全部内容。2、乙方负责人在合同期间，必须严格按工程质量和施工安全管理条例执行，如出现工程质量和安全包括人身伤、残，病、亡等事故所造成的一切经济责任，由乙方全部负责。六、设备材料供应。本工程所需要的光伏组件必须是国家一线品牌，乙方需先提供组件样品及出厂合格证和说明书，其余材料必须符合国家相关标准。七、质量要求和检查验收。工程质量符合建筑安装工程质量的统一标准，符合工程监理及设计文件要求，符合国家相关验收规范规定。1、乙方必须按照图纸、说明文件和国家颁发的有关规定安全文明施工，接受甲方代表的监督及检查。乙方光伏电站建设完工后未能达到国家相关部门的验收要求，甲方有权终止合同。所产生的一切损失由乙方完全负责。2、乙方按工程进度及时向甲方提供关于工程质量的技术资料，如试验，试压，测试，报告等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将由乙方承担相关责任。3、工程竣工验收，应以施工图纸，技术交底及更改通知、国家颁发的施工规范和质量验收标准为依据。4、工程竣工后乙方向甲方提供完整的施工资料，竣工图纸和光盘等，双方共同组织相关单位进行竣工验收。5、工程验收合格后乙方向甲方提供工程结算书，甲方自接到上述资料7天内审查完毕。6、验收过程中发现有不符合工程质量要求，甲方要求乙方整改，维修整改完成后再进行验收。乙方如不能在安排的期限内维修整改完成且达到竣工要求时，甲方有权不验收，乙方必须在安排的时间内处理完毕，直至验收合格。【如一直验收不通过，甲方有权拒付不合格部分工程款】八、违约责任1、甲乙双方自觉执行本合同的各项条款，鉴于项目前期费用高、人力消耗大，双方同意设定合同违约金100万元，任何一方违约、毁约，均应支付守约方100万元。2、因甲方不能按照约定支付工程进度款，乙方有权停止施工，因此造成安装区域内的所有纠纷及经济损失由甲方负责，包括但不限于按日交纳千分之二的滞纳金，违约金，上访上诉产生的人员工资、诉讼费、交通费，因此造成乙方拖欠材料、人工而产生的赔偿款等。甲方承诺工程款支付滞后即将已竣工及在建光伏电站抵押给乙方，电站产权及其产生的收益归乙方所有，法院拍卖光伏电站所得款项应首位结清乙方工程款。3、如乙方原因未能正常进场施工或者中途无故停工，经沟通无效，甲方有权终止合同，由此产生的工程量及人工乙方全权负责。乙方不能以本项目名义收取保证金和相关费用，不能将本项目转包和分包（允许小EPC即支架、辅材、劳务外包），如果经甲方发现，甲方有权终止合同，由此产生的一切经济损失由乙方自行承担并赔偿甲方一切损失。非乙方原因（如甲方项目连接不上、甲方与业主方矛盾纠纷、甲方未能通过政府核准、接入方案被否、甲方与乙方外的第三方纠纷等）造成停工，费用由甲方负责(按每个工人每天生活费误工费160元一天给予补偿)，停工2天开始计算补偿。下雨天或达不到施工条件除外。4、在合同履行中，双方发生争议协商解决，协商不成在项目所在地人民法院提起诉讼5、乙方在施工过程中乙方必须要服从甲方的安排和管理。九、本合同一式两份，甲乙双方各两份。十、本合同签订之日起生效，工程完工并结清各种款项后自动失效。十一、本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。甲方:乙方：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：地址：