篮球场施工合同范本

篮球场施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工篮球场事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：篮球场施工，包括但不限于场地平整、排水系统、篮球架安装、地面铺设等。1.4工程面积：__________1.5工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。二、工程质量2.1乙方应按照国家有关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。2.2工程质量标准：__________2.3工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在__________日内组织验收。验收合格后，双方签署验收证书。三、工程价款及支付方式3.1工程价款：本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余__________%的款项作为质量保证金，待工程保质期满后__________日内支付。四、工期延误4.1因乙方原因造成工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。4.2因甲方原因造成工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款的__________%作为赔偿金。五、知识产权5.1乙方对其施工过程中产生的技术成果享有知识产权。5.2甲方对其委托施工的篮球场享有使用权。六、违约责任6.1一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的__________%作为违约金。6.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-篮球场施工合同范本目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程质量四、工程价款及支付方式五、工期延误六、知识产权七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：篮球场施工，包括但不限于场地平整、排水系统、篮球架安装、地面铺设等。4.工程面积：__________5.工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。三、工程质量1.乙方应按照国家有关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。2.工程质量标准：__________3.工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在__________日内组织验收。验收合格后，双方签署验收证书。四、工程价款及支付方式1.工程价款：本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.支付方式：a)合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；b)工程进度达到__________时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；c)工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%；d)剩余__________%的款项作为质量保证金，待工程保质期满后__________日内支付。五、工期延误1.因乙方原因造成工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。2.因甲方原因造成工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款的__________%作为赔偿金。六、知识产权1.乙方对其施工过程中产生的技术成果享有知识产权。2.甲方对其委托施工的篮球场享有使用权。七、违约责任1.一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的__________%作为违约金。2.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十、附件1.工程施工图纸2.工程质量标准3.工程验收标准甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.工程施工图纸2.工程质量标准3.工程验收标准法律名词及解释：1.委托方（甲方）：指委托承包方进行篮球场施工的当事人。2.承包方（乙方）：指接受委托进行篮球场施工的当事人。3.工程价款：指乙方完成篮球场施工所需的费用。4.预付款：指在合同签订后，甲方支付给乙方的一部分工程价款。5.质量保证金：指甲方在工程竣工验收合格后，扣留的一部分款项，用于保证工程质量。6.违约金：指一方违反合同规定，向守约方支付的一定金额。7.诉讼：指当双方无法通过协商解决争议时，向法院提起的司法程序。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误：可能导致工程无法按期完成，影响甲方的使用计划。解决办法：乙方应加强项目管理，确保按期完成工程；如因不可抗力原因导致延误，应及时通知甲方，并协商解决。2.质量问题：可能导致工程无法满足甲方的要求。解决办法：乙方应严格按照国家有关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量；甲方在验收过程中，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。3.支付问题：可能导致乙方无法按时收到工程款项。解决办法：双方应按照合同约定的支付方式进行支付，如有变更，应及时通知对方，并协商解决。4.争议解决：可能导致双方无法达成一致意见。解决办法：双方应首先通过协商解决争议；如协商不成