2024年建设工程施工合同范本通用版-(带附件)

2024年建设工程施工合同范本通用版-(带附件)2024年建设工程施工合同范本通用版-(带附件)2024年建设工程施工合同范本通用版-(带附件)2024年建设工程施工合同范本通用版：2024年建设工程施工合同范本通用版合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程质量：_______6.工程期限：_______二、合同价款1.工程总造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，提交工程量报表，甲方审核无误后，支付相应进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方审核无误后，支付至合同总价的_______%。（4）质保金：工程竣工并验收合格满_______年后，甲方支付剩余的_______%作为质保金。三、施工范围及要求1.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。2.乙方负责办理与工程相关的各项审批手续，并承担相关费用。3.乙方负责采购、运输、安装、调试施工所需的材料、设备、机具等。4.乙方负责施工现场的安全、环保、消防等工作，并承担相关责任。5.乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成施工任务。四、甲方权利与义务1.提供施工图纸、技术规范和施工方案，并对乙方施工过程中提出的技术问题及时给予答复。2.提供施工现场，保证施工顺利进行。3.按合同约定支付工程款项。4.对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。五、乙方权利与义务1.严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。2.依法办理与工程相关的各项审批手续，并承担相关费用。3.按合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度、安全等符合要求。4.及时向甲方报告工程进度，办理工程量报表和竣工结算报告。5.对施工现场的安全、环保、消防等工作负责，并承担相关责任。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。2.乙方未按合同约定完成施工任务，应承担逾期竣工的违约责任。3.因甲方原因导致工程停工、窝工，乙方不承担违约责任。4.因乙方原因导致工程质量、安全事故，乙方应承担相应责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。：2024年甲方主导型建设工程施工合同中介版目录：一、合同双方二、工程概况三、合同价款四、施工范围及要求五、甲方权利与义务六、乙方权利与义务七、中介（责、权、利）条款八、甲方主导性条款九、乙方违约认定及处罚性条款十、争议解决十一、合同生效十二、附件一、合同双方甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______中介方：_______二、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程质量：_______6.工程期限：_______三、合同价款1.工程总造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，提交工程量报表，甲方审核无误后，支付相应进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方审核无误后，支付至合同总价的_______%。（4）质保金：工程竣工并验收合格满_______年后，甲方支付剩余的_______%作为质保金。四、施工范围及要求1.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。2.乙方负责办理与工程相关的各项审批手续，并承担相关费用。3.乙方负责采购、运输、安装、调试施工所需的材料、设备、机具等。4.乙方负责施工现场的安全、环保、消防等工作，并承担相关责任。5.乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成施工任务。五、甲方权利与义务1.提供施工图纸、技术规范和施工方案，并对乙方施工过程中提出的技术问题及时给予答复。2.提供施工现场，保证施工顺利进行。3.按合同约定支付工程款项。4.对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。六、乙方权利与义务1.严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。2.依法办理与工程相关的各项审批手续，并承担相关费用。3.按合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度、安全等符合要求。4.及时向甲方报告工程进度，办理工程量报表和竣工结算报告。5.对施工现场的安全、环保、消防等工作负责，并承担相关责任。七、中介（责、权、利）条款1.中介方负责监督乙方施工过程中的质量、进度、安全等，并向甲方报告。2.中介方有权对乙方施工过程中的问题提出整改要求，并监督乙方整改。3.中介方有权对乙方施工过程中的违约行为提出处罚建议，并报告甲方。八、甲方主导性条款1.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。2.甲方有权对乙方施工过程中的违约行为提出处罚建议，并决定实施。3.甲方有权对乙方施工过程中的重大问题进行决策，并指导乙方解决。九、乙方违约认定及处罚性条款1.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.乙方施工过程中出现质量、安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。十二、附件附件一：施工图纸附件二：技术规范附件三：施工方案附件四：工程量报表附件五：竣工结算报告以上合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.工程量报表5.竣工结算报告法律名词及解释：1.建设工程施工合同：指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就建设工程施工活动所达成的具有法律约束力的协议。2.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。3.建筑法：《中华人民共和国建筑法》是调整建筑活动的法律规范，包括建筑工程的勘察、设计、施工、监理等方面的规定。4.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决争议的过程。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：甲方应加强对乙方施工过程的监督检查，确保乙方按照施工图纸和技术规范进行施工。如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求。2.工程进度延误：甲方应密切关注乙方施工进度，如发现进度滞后，应及时与乙方沟通，找出原因并采取措施进行调整。如乙方因自身原因导致进度延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.合同价款支付问题：甲方应按照合同约定的付款方式进行支付，确保乙方按时收到款项。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。乙方也需按照合同约定提交工程量报表和竣工结算报告，以便甲方进行审核和支付。4.安全事故：乙方应严格遵守施工现场的安全规定，加强安全教育和培训，确保施工过程中的人身安全和财产安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。5.合同解除：在合同履行过程中，如