2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷B卷附答案单选题（共150题）1、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县B.工程所在地县C.建设单位所在地市D.工程所在地市【答案】B2、（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A3、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B4、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C5、某工程分项的招标工程量清单为3000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为3600m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C6、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D7、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】A8、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D9、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】A10、在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（）。A.单位工程B.单项工程C.检验批D.分项工程【答案】D11、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C12、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置【答案】C13、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B14、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】C15、在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方法。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层抽样D.多阶段抽样【答案】D16、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D17、在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。A.《质量管理体系基础和术语》B.《质量管理体系要求》C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》D.《管理体系审核指南》【答案】A18、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】A19、下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】B20、（2019年真题）隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A21、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C22、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.监理回复单D.监理报告单【答案】A23、关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】C24、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】A25、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】B26、对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。A.子单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A27、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B28、下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。A.23B.24C.25D.27【答案】B29、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B30、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案A.15B.20C.25D.30【答案】A31、下列关于美国法的特点和历史地位，说法错误的是？A.美国法封建因素较少，但具有独特的种族歧视色彩B.美国制定了世界上第一部资产阶级成文宪法，奠定了资产阶级宪法的基本格局C.美国刑法率先创造了缓刑制度，但并没有将教育观念引入刑法的改革D.美国法创造了立法和司法的双轨制，联邦和各州自成体系，各有独立的立法机关和司法系统【答案】C32、双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。A.自由时差必然为零B.总时差必然大于自由时差C.总时差必然为零D.总时差和自由时差必然相等【答案】D33、（2022年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理【答案】B34、某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B35、某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】A36、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C37、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进【答案】D38、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.设计合同的计价方式C.设计各专业之间的协调配合程度D.施工承发包模式的选择【答案】C39、（2020年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D40、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。A.同意延长施工合同工期B.免除承包商的误期损失赔偿C.确认承包商在合理的状态下施工D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】C41、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C42、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C43、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D44、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。A.设计的主导思想与设计构思B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项D.设计人员的资格【答案】D45、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.5C.6D.8【答案】C46、以下关于刑事拘留赔偿的说法，正确的是：A.公安机关未依照刑事诉讼法规定的条件对董某进行刑事拘留的，应予赔偿B.人民检察院未依照刑事诉讼法规定的程序对肖某进行刑事拘留的，应予赔偿C.公安机关违法进行刑事拘留，后人民检察院批准逮捕，则人民检察院为赔偿义务机关D.公安机关依法行使拘留但超期羁押的，人身自由赔偿金应自拘留超期羁押之日起计算【答案】A47、（2022年真题）工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行【答案】A48、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。A.概算B.中标价C.招标控制价D.工程标底价格【答案】C49、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人，总监理工程师B.施工项目技术负责人，总监理工程师C.施工单位技术负责人，专业监理工程师D.施工项目技术负责人，专业监理工程师【答案】A50、我国《人民警察法》第23条规定：人民警察必须按照规定着装，佩戴人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。关于该条文，下列说法错误的是？A.该条文表述的是任意性规则B.该条文表述的既属于命令性规则，又属于强行性规则C.该条文未表达假定条件D.该条文在表达时省略了法律后果【答案】A51、（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度【答案】B52、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A53、（2018年真题）关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D54、（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。A.与建设单位代表协商B.监理员现场计量C.质量监理人员检查验收D.与承包单位协商【答案】C55、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【答案】D56、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A57、在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的（）天内，向（）提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。A.7，发包人B.14，监理人C.14，发包人D.28，监理人【答案】C58、某双代号网络计划中(以“d”为单位)，工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为()d。A.2B.3C.4D.5【答案】A59、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】D60、选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】A61、（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。A.施工方案编制人资格是否符合要求B.施工方案是否有针对性和可操作性C.施工方案审批人资格是否符合要求D.工程概况是否全面【答案】B62、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】D63、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C64、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000【答案】C65、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94【答案】A66、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】A67、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B68、（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】D69、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B70、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D71、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A72、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B73、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A74、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】D75、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。A.监理和建设单位B.施工和设计单位C.设计和建设单位D.参加验收的各方人员【答案】D76、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D77、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B78、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C79、下列费用中，属于资金使用成本的有（）。A.股票发行手续费B.建设投资贷款利息C.债券发行公证费D.债券广告费【答案】B80、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C81、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B82、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试【答案】A83、关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是()。A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统C.工程项目质量控制系统是永久性的D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动【答案】A84、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D85、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间【答案】B86、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C87、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D88、某项目的建筑安装工程费、设备及工器具购置费的合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。若其工程建设其他费用为600万元，基本预备费率为8%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.8208B.8808C.8940D.9748.5【答案】A89、具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是()。A.承接方是持有证书的勘察设计单位B.双方必须具有法人地位C.承接方是持有证书的注册建筑师D.委托方是建设单位或有关单位【答案】C90、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质监部门【答案】B91、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C92、根据工程施工质量验收的基本规定，对于主控项目，合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（）。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】B93、（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C94、（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。A.模板Ⅰ→混凝土ⅠB.模板Ⅰ→钢筋ⅠC.钢筋Ⅰ→钢筋ⅡD.模板Ⅰ→模板Ⅱ【答案】A95、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B96、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示（）。A.实际工作B.虚拟工作C.计划工期D.实际工期【答案】B97、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】B98、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.中位数和标准偏差B.算术平均数和中位数C.算术平均数和变异系数D.标准偏差与变异系数【答案】B99、新增固定资产价值的计算是以()为对象的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【答案】D100、工作自由时差是指（）。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A101、对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。A.巡回监控B.定点监控C.设置质量控制点监控D.驻厂监造【答案】D102、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。A.监理勘察规划B.监理勘察方案C.勘察成果评估报告D.勘察成果修改报告【答案】C103、（2017年真题）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C104、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A105、总投资收益率是()与总投资之比。A.年销售收入B.年销售利润斗年贷款利息C.年销售收入+年折旧费及摊销费D.年销售利润十年贷款利息斗年折旧费及摊销费【答案】B106、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B107、监理机构在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.质量第一C.预防为主D.公平、守法【答案】B108、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A109、物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。A.计划B.组织C.协调D.控制【答案】A110、工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C111、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令【答案】B112、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A113、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D114、建设工程进度控制的总目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.定额工期D.确保提前交付使用【答案】A115、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D116、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B117、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B118、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。A.命名分类B.文件大小C.文件格式D.材质信息【答案】B119、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C120、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A121、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C122、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C123、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。A.87.2B.102.0C.270.8D.280.7【答案】D124、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包.挂靠C.边设计.边施工D.擅自修改设计【答案】C125、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。A.监理机构技术负责人B.总监理工程师C.监理机构项目负责人D.专业监理工程师【答案】B126、城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕C.有完整的技术档案和施工管理资料D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】A127、关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3万元（实际4000元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100万元却谎称为现代仿品，价值100元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪【答案】B128、对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。A.8B.12C.24D.48【答案】C129、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A130、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B131、2016年某工程施工中发生事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B132、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。A.质量合格标准B.合格供货厂商C.适宜运输方式D.工艺方案的合理性【答案】B133、在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。A.可行性研究阶段B.初步勘察阶段C.详细勘察阶段D.方案设计阶段【答案】C134、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使【答案】A135、工程网络计划实施过程中,当某项工作实际进度拖后而影响工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工【答案】A136、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A137、工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大【答案】C138、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B139、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B140、工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D141、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】C142、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门【答案】C143、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。A.各参建单位项目负责人B.运营单位C.负责规划条件核实的有关人员D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C144、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A145、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效【答案】A146、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B147、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。A.直接费和间接费均增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均减少D.直接费减少，间接费增加【答案】B148、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B149、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】A150、对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂作为工程项目（）实施监理，按程序和要求做好监造工作。A.建设单位的承包单位B.总承包单位的平行单位C.总承包单位的供货单位D.总承包单位的分包单位【答案】D多选题（共50题）1、由建设单位采购的主要设备由()进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.安装单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位E.项目监理机构【答案】BC2、下列选项中不属于影响建设工程进度的施工技术因素的是（）。A.施工工艺错误B.不合理施工方案C.施工设备不配套D.节假日交通、市容整顿的限制E.不可靠技术的应用【答案】CD3、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD4、下列工程质量缺陷中，可不做处理的有（）。A.不影响结构安全和正常使用的质量缺陷B.经过后续工序可以弥补的质量缺陷缺陷C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量缺陷D.质量缺陷经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量问缺陷经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】ABD5、下列关于法官司法廉洁要求的说法中错误的是、()A.法官不得违反规定与当事人或者其他诉讼参与人进行不正当交往B.法官应当按规定如实报告个人有关事项，教育督促家庭成员不利用法官的职权、地位谋取不正当利益C.法官不得在企业及其他营利性组织中兼任法律顾问等职务D.法官一概不得兼任法律顾问【答案】D6、下列有关我国刑事诉讼法律援助的说法正确的是、()A.贯穿于从侦查到审判的各个诉讼阶段B.法律援助对象限于犯罪嫌疑人、被告人和被害人、自诉人C.所提供援助的范围既包括进行刑事辩护和代理，也包括提供法律咨询和服务D.被告人是未成年人而没有委托辩护人的，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助，无须对被告人进行经济状况的审查【答案】ACD7、建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修责任的有（）。A.建设单位负责采购的给排水管道破裂B.分包单位完成的屋面防水工程出现渗漏C.建设单位使用不当造成的质量缺陷D.运输公司货车撞裂建筑墙体E.不可抗力造成的质量缺陷【答案】CD8、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知D.在作出工程延期批准前与相关方面进行协商E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】BD9、以下哪个材料名称是指铜和锌的合金？（）A.红铜B.紫铜C.青铜D.黄铜【答案】D10、价值工程活动的特点有()A.以使用者的功能需求为出发点B.中心环节是对研究对象进行功能系统分析C.目的是降低研究对象的成本D.是一种需要技术创新的创造性活动E.需要有组织、有计划、有步骤地开展工作【答案】AD11、钢结构的连接质量与性能的检测可分为（）。A.承插连接B.低强度螺栓连接C.焊接连接D.螺栓连接E.高强螺栓连接【答案】CD12、建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以()阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行【答案】AB13、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD14、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。A.没有充分利用工作面，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D.单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分【答案】AB15、关于投资收益率指标优劣的说法，正确的有（）。A.经济意义明确、直观，计算简便B.一定程度上反映了投资效果的优劣C.考虑了资金时间价值D.考虑了投资收益的时间因素E.正常生产年份的选择比较困难【答案】AB16、单位工程竣工验收时需要核查的安全和功能检验资料中，属于“建筑与结构”部分的项目有（）。A.桩基承载力检测报告B.节能保温测试记录C.给水管道通水试验记录D.沉降观测测量记录E.混凝土强度试验报告【答案】ABD17、地毯一般分为6个使用等级，其划分依据是（）。A.纤维品种B.绒头密度C.毯面结构D.耐磨性【答案】D18、在对设备建族的过程中，右键快捷菜单中可以对设备族进行哪些操作？()A.新建类型B.删除C.重命名D.保存E.搜索【答案】ABCD19、下列属于建设工程平行施工特点的有（）。A.各专业工作队能够连续施工B.不利于资源供应的组织C.施工现场的组织、管理比较复杂D.能够充分地利用工作面进行施工E.如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，不利于提高劳动生产率【答案】BCD20、监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题包括（）。A.确定合同价款B.场地与公用设施利用中的矛盾问题C.各承包单位之间的进度协调问题D.某一方面断水、断电、断路、开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障、外协调配合问题E.改善工作条件【答案】BCD21、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（）。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网的测量成果D.施工平面控制网的测量成果E.控制桩的保护措施【答案】BCD22、固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD23、进口设备抵岸价的构成部分有（）。A.设备到岸价B.外贸手续费C.设备运杂费D.进口设备增值税E.进口设备检验鉴定费【答案】ABD24、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD25、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.组织协调不利，导致停工待料C.由于使用要求改变而进行设计变更D.提供的场地不能满足工程正常需要E.邻近工程施工干扰【答案】ACD26、采用环境测试舱法，能测定室内装修材料中哪种污染物的释放量？（）A.氡B.游离甲醛C.苯D.氨【答案】B27、施工过程中发现施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故，必须立即停工时，()有权下达停工令。A.专业监理工程师B.施工单位项目经理C.总监理工程师D.建设单位现场代表E.工程质量监督机构【答案】BC28、工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有（）。A.对现行质量目标的环境适应性作出评价B.发现质量管理体系持续改进的机会C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价D.修改质量管理体系文件使其更加完整有效E.对现行质量管理体系的环境适应性作出评价【答案】BCD29、设备运输到交货地点，监理机构需做的检查与清点工作包括（）。A.承运单位的实力、技术水平、运输条件B.现场接货准备工作的检查C.运输安全措施D.审查制定的开箱检验方案E.按合同规定，开箱前确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位代表、设计单位代表参加【答案】BD30、项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）A.编审程序应符合相关规定B.施工进度计划和工程质量保证措施应符合施工合同要求C.专业分包合同签订应符合有关要求D.资金、劳动力、材料、设备等供应计划