工程建设施工合同书范本(通用)

工程建设施工合同书范本(通用)甲方：__________(以下简称“甲方”)乙方：__________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟委托乙方承担工程建设项目施工，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：__________1.6工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。第二条合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________。2.2付款方式：__________第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。3.2乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.3乙方应按照约定的工程期限完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全。第四条材料供应4.1工程所需材料由甲方提供，乙方应按照甲方的要求进行验收、保管和使用。4.2乙方应按照施工进度及时向甲方提出材料需求计划，甲方应按时供应。第五条工程变更5.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应书面通知乙方，乙方应按照变更后的要求进行施工。5.2工程变更导致的合同价款增减，应由双方协商确定。第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。6.2甲方应在收到竣工报告后__________日内组织验收，如验收合格，甲方应向乙方支付合同价款。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的__________%作为违约金。7.3乙方未按约定完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的__________%作为违约金。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。2024带目录带附件详细版-工程建设施工合同书范本(通用)目录一、合同双方二、工程概况三、合同价款四、工程施工五、材料供应六、工程变更七、工程验收八、违约责任九、争议解决十、其他约定附件：1.工程施工图纸2.技术规范3.施工方案4.材料清单合同甲方：__________(以下简称“甲方”)乙方：__________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟委托乙方承担工程建设项目施工，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：__________1.6工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________。2.2付款方式：__________三、工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。3.2乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.3乙方应按照约定的工程期限完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全。四、材料供应4.1工程所需材料由甲方提供，乙方应按照甲方的要求进行验收、保管和使用。4.2乙方应按照施工进度及时向甲方提出材料需求计划，甲方应按时供应。五、工程变更5.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应书面通知乙方，乙方应按照变更后的要求进行施工。5.2工程变更导致的合同价款增减，应由双方协商确定。六、工程验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。6.2甲方应在收到竣工报告后__________日内组织验收，如验收合格，甲方应向乙方支付合同价款。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的__________%作为违约金。7.3乙方未按约定完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的__________%作为违约金。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。附件列表：1.工程施工图纸2.技术规范3.施工方案4.材料清单5.竣工报告6.竣工资料法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规则。2.违约责任：当一方违反合同约定时，应承担的法律责任。3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.诉讼：当双方无法通过协商或其他方式解决争议时，可以向法院提起诉讼，由法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成工程。如因不可抗力等原因导致延期，应及时通知甲方，并协商解决。2.材料供应不足：甲方应按时供应材料，乙方应提前向甲方提出材料需求计划。如因材料供应不足导致工程延期，责任方应承担相应的违约责任。3.工程质量问题：乙方应严格按照技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，应及时整改，直至符合要求。4.合同价款支付延迟：甲方应按约定支付合同价款。如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。5.合同变更：在施工过程中，如甲方需对工程进