劳务清包简单合同范本(通用)

劳务清包简单合同范本(通用)甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行劳务清包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________二、合同工期2.1本合同工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。三、合同价款3.1本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。四、支付方式4.1预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。4.2工程进度款：乙方按照工程进度完成一定比例的工程量后，甲方支付相应比例的工程款。4.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。五、工程质量和验收5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在____日内组织验收。5.3验收合格后，双方签署《工程验收单》，确认工程竣工。六、甲方责任6.1提供施工图纸、技术规范及施工过程中的技术指导。6.2提供施工所需的材料、设备，并确保其质量符合国家标准。6.3协调施工现场与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。七、乙方责任7.1严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。7.2严格按照合同约定的工期完成工程，并确保工程安全。7.3负责施工现场的清洁、保卫工作，遵守国家有关环保、消防、市容等法律法规。八、违约责任8.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。8.2甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的滞纳金。8.3乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期完工金额万分之五的违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年____月____日以上为劳务清包简单合同范本(通用)，供您参考。在实际应用中，请根据您的具体情况进行修改和完善。如有需要，请咨询专业律师。2024最新带目录带附件详细版-劳务清包简单合同范本(通用)目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款五、支付方式六、工程质量和验收七、甲方责任八、乙方责任九、违约责任十、争议解决十一、其他约定十二、附件一、合同双方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程内容：__________2.4工程面积：__________三、合同工期3.1本合同工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。四、合同价款4.1本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。五、支付方式5.1预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。5.2工程进度款：乙方按照工程进度完成一定比例的工程量后，甲方支付相应比例的工程款。5.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。六、工程质量和验收6.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。6.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在____日内组织验收。6.3验收合格后，双方签署《工程验收单》，确认工程竣工。七、甲方责任7.1提供施工图纸、技术规范及施工过程中的技术指导。7.2提供施工所需的材料、设备，并确保其质量符合国家标准。7.3协调施工现场与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。八、乙方责任8.1严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。8.2严格按照合同约定的工期完成工程，并确保工程安全。8.3负责施工现场的清洁、保卫工作，遵守国家有关环保、消防、市容等法律法规。九、违约责任9.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。9.2甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的滞纳金。9.3乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期完工金额万分之五的违约金。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十二、附件附件1：施工图纸附件2：技术规范附件3：工程验收单甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年____月____日以上为2024最新带目录带附件详细版-劳务清包简单合同范本(通用)，供您参考。在实际应用中，请根据您的具体情况进行修改和完善。如有需要，请咨询专业律师。附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.工程验收单法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范的总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.甲方：合同中的委托方，即委托乙方进行劳务清包的一方。3.乙方：合同中的承包方，即承担劳务清包工作的一方。4.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的责任。5.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成工程。如发生工期延误，应及时与甲方沟通并说明原因，寻求解决方案。2.质量问题：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应及时整改，直至达到甲方要求。3.支付款项延迟：甲方应按照合同约定的支付方式进行付款。如甲方延迟支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的滞纳金。4.合同变更：如合同履行过程中发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围和期限。5.争议解决：在发生争议时，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.工期延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如发生工期延误，应及时与甲方沟通，共同寻求解决方案，如调整施工计划、增加施工人员等。2.质量问题：乙方应加强施工质量管理，严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工。如发生质量问题，乙方应及时整改，直至达到甲方要求。3.支付款项延迟：甲方应按照合同约定的支付方式进行付款。如甲方延迟支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的滞纳金。双方应加强沟通，确保款项及时支付。4.合同变更：如合同履行过程中发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围和期限。变更协议经双方签字（或盖章）后生效。5.争议解决：在发生争议时，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定。适用场