工程合同纠纷反诉状_第1页
工程合同纠纷反诉状_第2页
工程合同纠纷反诉状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1/1工程合同纠纷反诉状工程合同纠纷反诉状:

反诉人(本诉被告)：_________________陕西###国际建设工程有限公司

法定代表人：_________________##经理

住宅地：_________________西安市碑林区##

被反诉人(本诉原告)：_________________陕西##实业有限公司

法定代表人：_________________###经理

住宅地：_________________西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。

反诉恳求：_________________

1、恳求判令被反诉人连续履行2023年6月20日签订的《建设工程施工合同》；

2、恳求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元；

3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人担当。

事实和理由：_________________

2023年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺当根据工期竣工，双方在合同商定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确商定，合同第18条对违约索赔进行了明确商定。

合同签订后，反诉人组织支配施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人始终不准时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农夫工工资无法发放，材料款一度中断。合同商定反诉人垫资是到三层封顶，而现在状况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。

工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是由于被反诉人的不准时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主见不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农夫工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人根据合同第十八条“担当上述违约的责任后仍连续履行合同”。

综上所述，反诉人认为，合同目的已经基本完成，由于被反诉人拖延支付工程进度款，导致进度放缓，望法院察明案情，依法裁判，依法维护建筑工人的合法权益。

此致

陕西人民法院

反诉人：_________________陕

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论