华南理工大学 工程建设监理随堂练习

第一章建设工程监理概述1.国家推行建设工程监理制度在()年。A．1980B．1998C.1995D.20002.所谓建设工程监理，是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担()A.项目管理工作B．设计管理工作C.施工管理工作D.开发管理工作3.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的()。A．建设行为进行监控的专业化服务活动B.工程质量进行严格的检验与验收C.建设活动进行拿过程、全力仪的系统抨制D．施工过程进行监督与管理4.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2300万元，设备购置赛为800万元。依据《建设A．可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理5.开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是。6.建设工程监理的依据不包括()A．工程程建设文件B.法律法规规章C.委托监理合同D施工单位要求7.工程监理企业是指取得工程监理企业资质证书，并从事建设工程监理工作的经济组织，是监A.组织B.执业机构C.职业平台D.执法机构8.监理公司是以盈利为目的，依照法定程序设立的。A.企业法人B.管理机构C.团体D.组织9.我国公司制监理企业具备的特征不包括():A.必须是依照《中华人民共和国公司法》的规定设立的社会经济组织；D.可以不采用采用规范的成本会计和财务会计制度。10.工程监理企业资质管理，主要是指对工程监理企业的设立、定级、升级、降级、变更、终止等的资质审查或批准以及资质年检工作等。新设立的工程监理企业申请资质应该。A．到工商行政管理部门登记注册B.到建设行政主管部门办理资质申请手续C.先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照后，才能到建设行政主管部门办理资质申请手续。D.先到建设行政主管部门办理资质申请手续后，才能到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照。11.关于工程监理企业的业务范围，下列说法错误的是()。A.甲级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中的一、二、三等工程B.乙、丙级工程监理企业只可以在企业注册地开展监理业务C.丙级工程监理企业只可以监理经核定的工程类别中的三等工程D.乙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中的三等工程12.国务院建设行政主管部门管理工程监理企业资质的主要职责不包括():A.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质；B.审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止；C.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法。D.收取相关评审费用13.监理员与监理工程师的区别主要在于():A.监理工程师具有相应岗位责任的签字权B.监理员有相应岗位责任的签字权C.监理工程师年纪大D.监理员学历低14.具体从事监理工作的监理人员，应该能够对工程建设进行()。A.监督管理B.组织建设C.监督执法D.科学试验15.我国对监理工程师执业资格考试的报名条件从（）等做了限制A.年纪B.工作地点C.高等专业学历D.一定年限的工程建设实践经验16.监理工程师的注册，根据注册内容不包括（），按照我国有关法规规定，监理工程师只能在一家企业、按照专业类别注册。A.初始注册B.续期注册C.变更注册D.任意注册第二章建设工程监理组织1.1.在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系是()A．职能关系B．正比关系C.反比关系D.直线关系2.下述关于组织构成因素不正确的说法是()。A．组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增B.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量C．管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定D．管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活3.监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加现了组织机构活动的()原理。A．动态相关性B．要素有用性C.主观能动性D．规律效应性4.建设工程平行承发包模式的缺点是()。A．业主选择承承包单位范围小B．投资控制难度大C.进度控制难度大D．质量控制难度大5.建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是()A．平行承发包模式下，业主委托一个监环单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力B．平行承发包模式下，业土委托多个监理单位监理时，各监理单价之间的相互协作与配合需业主进行协调C.设计或施工总分包模式下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑D．在项目总承包模式下，业主宜委托？家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单价监理6.建设工程施工完成以后，监理单位应()A．组织工程竣工验收B．与建设单位一起组织竣工验收C.在正式验交前组织竣工预验收D．与施工单位一起组织竣工验收7.建设工程监理的基本程序宜按()实施A．编创建设工程监理大纲、监理规划、监理细则、开B．编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则、开展监理工作C.编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收8.不影响监理效率的因素是()A．建设工程强度B.对工程的熟悉程度C.监理人员素质D．管理水平9.监理实施与监理组织设计都应遵循()A.公正、独立、自主B.权责一致C．分工与协作统一D．综合效益10.建立项目监理机构的基本程序是()。A．任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程B.签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程C．确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程D．选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准11.矩阵制监理组织形式的主要优点是()A．权力集中，隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构的专业管理作用D．机动性大，适应性好12.关于监理组织常用的四种结构形式，下述说法不正确的是()。A直线制临理组织形具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式是将管理部门和人员分为两类C．直线职能制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对指挥部门发布指令13.总监理工程师应履行的职责是()A.签署工程计量原始凭证B.编制各专业的监理实施细C．负责合同争议调解D.负责各专业监理资料的收集、汇总及整理14.建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。A．会议协调法B.交谈协调法C.书面协调法D.访问协调法15.平行承发包模式的缺点之一是投资控制难度大，主要表现在总合同价不易确定、需控制多个合同总价以及()A．总合同价较高B．施工过程中设计变更和修改较多C承建小住之司竞争不激烈D工期较为紧张16.建设工程监理实施的原则不包括()A.权责一致原则B.才职相称原则C.综合效益原则D．严格监理、热情服务原则17.专业监理工程师的职责不包括()A.审核签署支付证书B.负责编制本专业的监理实施细则C．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证D．做好监理日记第三章建设工程监理目标控制及风险分析1.1.以下不属于目标控制的功能包括()A.确定控制工作的目标B.计划的制定C.组织施工D.协调2.以下不属于建设工程的三大目标是指()A.投资B.质量C合同D.工期3.关于建设工程三大目标的关系错误的是()A.相互依存B.相互制约C.没有关系D.辩证统一4.风险评估的等级分为()A．四级B.二级C.三级D.一级5.风险是一种潜在的可能出现的危险，以下属于风险含义和特点正确的是()A.风险是随机的B.风险是针对现在和过去的C.风险是绝对的D.风险是相对的，也是一维的6.下列风险源不属于自然原因的有()A．地震B.台风C.泥石流D.政权更替7.下列风险源不属于人为原因的有()A.酷热B.荷载计算错误C.施工方法有误D.安装工人操作失误8.以下不是风险控制对策的是()A.风险回避B.风险损失控制C.风险自担D.风险消除第四章建设工程项目进度控制1.1.组织协调对()作用最为突出且最为直接。A．质量控制B投资控制C.进度控制D．系统控制2.对进度控制的全过程控制，下列表述错误的有()。A．在工程建设的早期就应当编制近度计划B.在编制进度计划则要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接C.抓好关键线路的进度控制D．对整个建设工程所有工作内容都要进行控制3.下面（）不属于建设项目参加者的工作错误：A.低估了参加项目建设的每个单位之间的协调难度B.建设管理部门、监督机构拖延审批手续时间C.建设单位未及时作出对有关问题的决策性意见D.承建单位资质不够等级、管理水平不足4.进度控制影响因素中，下面（）不属于不可预见事件：A.水灾、火灾B.恶劣气候C.工程质量事故D.机械故障5.下面（）不属于建设工程项目进度控制的主要内容A.全面掌握建设项目的规模大小、工程特征和复杂程度、总体目标B.全面掌握征地拆迁情况C.检查和监督施工单位的开工前准备情况D.定期组织施工协调会议6.下面不属于勘察设计监理进度控制的内容：A.掌握完成设计的进度计划B.及时组织设计图纸提交C.如发现不能交图计划、供图时间不满足施工进度时，及时协调设计单位D.审查图纸内容7.7.下面不属于进度控制措施的组织措施的是()A.落实监理单位进度控制部门的人员B.调整施工技术方案C.进行项目分解D.确定进度协调工作制度8.下面不属于进度控制措施的技术措施的是()A.调整施工技术方案B.调整工、料、机的投入C.调整施工次序D.落实进度协调会议制度9.工程项目年度计划由编制。A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位10.不属于工程项目前期工作计划的是()A.可行性研究B.设计任务书C.初步设计D.施工图设计11.建设工程项目进度控制的计划系统不包括()A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年底计划D.工程项目分项工程进度计划12.工程项目年度计划中不包括的内容是。A、投资计划年度分配表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、年度设备平衡表13.影响建设工程进度的不利因素中（）是最大的干扰因素。A、人为因素B、技术因素C、资金因素D、机具因素14.编制和实施施工进度计划是（）的责任A.承包单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位15.在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()。A．及时得到工程预付款B．听取监理工程师的建设性意见C．解除其对施工进度所承担的责任和义务D．使监理工程师及时下达开工令16.在施工过程中，为了加快施工进度．施工单位可采取的技术措施包括。A．采用更先进的施工方法B．增加每天的施工时间C．实施强有力的施工调度D．增加施工作业面17.在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件18.根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的。A．工程延期估计值B．延期意向通知C．阶段性详情报告D．临时延期申请书向监理工程师提交。A．详细的工程延期申述报告B．工程延期意向通知C．工程延期理由及依据D．准确的工程延期时间20.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是。A．监理合同中有关工期的要求B．施工总进度计划C．工程条件的落实情况D．单位工程施工进度计划21.某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是：Ql=2300m3，Q2=3400m3，Q3=2700m3；H1=0.15工日／m3，H2：0.20工日／m3，H3=0.40工日／m3.则该工作的综合时间定额是工日／m3.22.某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天（）23.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括。A．审查物资供应情况分析报告B．履行物资供应合同中的义务C．确定物资供应分包方式D．负责业主方供应物资的订货24.监理工程师受业主委托对某建设项目实施监理时，需要监理工程师编制施工总进度计划的情A、各单项工程分期分批发包，有施工总承包单位B、整个建设项目的施工任务发包给一个施工联合体C、整个建设项目的施工任务平行发包给若干施工单位D、整个建设项目的施工任务发包给一个施工承包单位25.在施工进度计划的调整过程中，属于压缩关键工作持续时间的经济措施是。A．增加劳动力和施工机械的数量B．实行包干奖励C．采用更先进的施工机械D．改善外部配合条件26.在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应。A．及时提供工程设计图纸B．及时提供施工场地C．适时下达工程开工令D及时支付工程进度款27.施工进度的检查方式有。A．定期地、偶尔收集由承包单位提交的有关进度报表资料B．由驻地监理工程人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况第五章建设工程项目投资控制1.建设项目投资是指()A.某项工程从建设到形成生产能力花费的全部费用B.某项工程从建设到形成生产能力花费的除税金外的全部费用C.某项工程从施工到形成生产能力花费的全部费用D.某项工程从施工到验收花费的全部费用2.如果新建经营性项目需要向资金市场融资，各出资者必须资金拥有所投资总额一定比例的资本金作为对项目的投资，这项制度称作()A.项目资本金制度B.项目法人责任制度C.国家投资主体代表制度D.重大项目立项和投资审核制度E.建设工程监理制度3.建筑工程安装费不包括()A．直接工程费B.间接费C.利润D土地使用费A.土地使用费B.基本预备费C.风险预备费D.事故预备费5.对固定资产投资方向税表述正确的是()A.铁路、公路税率为0%B.煤炭、石油税率为0%C.机焦、燃油发电机组税率为30%D.城市住宅税率为10%6.如果业主和设计单位在执行勘察设计合同过程中出现争议负责调解：A.设计单位B.施工单位C.监理工程师D.业主7.所谓建设工程投资控制，就是在投资决策阶段、()、发包阶段、施工阶段以及竣工阶段，把建设工程投资控制在批准的投资限额以内。A．招标阶段B．设计阶段C．可行性研究阶段D．技术性研究阶段A.免收损失部分的勘察设计费B.行政处罚C.刑事责任D.领导责任9.建设工程投资中的积极投资部分是指()。A．建筑安装工程费B．设备工器具购置费C．工程建设其他费D．固定资产投资方向调节税10.工料测量师行受雇于()，根据工程规模的大小、难易程度，按总投资0.5%~3%收费，同时对项目投资控制负有重大责任。11.项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务在施工招标阶段有()。A．就竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商B．进行工程计算C．编制工程量清单和招标工程标底D．协商确定工程变更的价款12.关于投资控制目标的描述正确的是()A.以计划投资额为控制目标，在尽可能的情况下努力节约投资B.以设计投资额为控制目标，在尽可能的情况下努力节约投资C.以施工投资额为控制目标，在尽可能的情况下努力节约投资A.工程分项资金使用计划B.分项工程资金使用时间计划C.单位工程资金使用时间计划D.工程分部资金使用计划14.不属于我国建安工程价款的主要结算方式有()A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.按人头结算A.严格确定计量内容B.严格计量时间C.严格计量流程D.严格支付时间16.关于工程变更，描述正确的是():A.设计单位提出的设计图变更，应编制设计变更文件B.建设单位提出的设计变更，应由直接由建设单位交设计单位编制设计变更文件C.承包单位提出的设计变更，经过监理、业主同意后，即可组织实施D.监理提出的变更不需要经过设计单位确认。第六章建设项目质量控制1.1.直接影响项目的决策质量和设计质量的是。2.建设工程质量特性不包括。3.承包单位填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理机构后，在约定的时间内由()审A．专业监理工程师B．总监理工程师C．建设单位D．有关专业部门4.由()下达停工令及复工指令。A．建设单位B．监理工程师C．总监理工程师D．监理单位5.对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。A．建设单位、设计单位、施工单位、监理单位B．总监理工程师、监理单位技术负责人C．项目经理、总监理工程师D．建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师6.在下列内容中，()不属于施工阶段监理工程师审核的技术文件、报告或报表。A．总包单位的技术资质证明文件B．承包单位提供的施工方案C．承包单位提供的有关材料、半成品的质量检验报告D．有关工程质量事故处理报告7.当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是。C、要求施工单位24小时内上报D、判断质量问题的严重程度8.()情况下，总监理工程师可以行使质量控制权下达停工令。A．工作场所布置不合理B．无技术资质的人员上岗操作C．有大量工人矿工D．有设计变9.监理工程师质量控制工作应体现在对()的控制上。10.质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。A．调查组负责人B．监理工程师C．设计单位技术负责人D．施工单位技术负责人11.在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是()。A．总监理工程师指定的检测单位B．建设单位指定的检测单位C．政府批准的有资质的法定检测单位D．监理工程师审查批准的施工单位试验室12.按规定，建设工程四级重大质量事故应由()归口管理。A．国务院B．国家建设行政主管部门C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门D．市、县级建设行政主管部门以后，下一步要做的工作是()。A．进行原因分析B．要求有关单位提交质量问题调查报告C．及时向建设单位和监理公司汇报D．组织调查取证14.“影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定()的一个条件。A．一般质量事故B．严重质量事故C．一级重大质量事故D．四级重大质量事故15.工程质量事故处理完成后，整理编写质量事故处理报告的是()。A．施工单位B．监理单位C．事故调查组D16.在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是()。A．收集有关资料B．现场调查研究C．进行必要的计算D．分析、比较可能的因素17.建设工程重大事故的等级是以()为标准划分的。A．直接经济损失额度和人员伤亡数量B．违法行为严重程度C．工程项目的规模D．永久质量缺陷对结构安全的影响程度18.当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()。C．要求施工单位24h内上报D．判断质量问题的严重程度19.工程质量问题处理完毕，由()编写质量问题处理报告。A．质量问题责任单位B．项目监理机构C．施工单位D．设计单位20.属于过程三检制度不包括()21.总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与()进行协商，力求达成双方均能同意的结果。设计单位22.对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中不包括()。A．发出监理通知B．发出《工程暂停令》C．进行原因分析D．组织检查、鉴定、验收23.检验批的质量验收记录中的验收结论应由()填写。A．专业监理工程师B．项目专业质检员C．总监理工程师D.建设单位代表24.分项工程合格质量的验收条件是，只要构成分项工程的()，且均已验收合格，则分项工程A．主控项目全数检验B．一般项目抽样检验C．施工过程记录完整D．各检验批的验收资料文件完整25.单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由()确认。A.总监理工程师B．建设单位代表C．设计单位代表D．各单位验收人员共同26.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()。A．见证取样检测B．主控项目的复查C．抽样检测D．检验资料的抽查27.单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。A．项目经理、质监站监督员B．项目经理、总监理工程师C．建设、设计、监理、施工单位D．建设单位项目负责人、总监理工程师28.单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由()填写。A．监理单位B．建设单位C．施工单位D．质量监督站29.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在()的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。理方案和()进行验收。A．建设单位意见B．设计单位意见C．协商文件D．质量监督部门意见31.工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理第七章合同与建设工程监理合同A．合同是双方法律行为B．技术发明是单方法律行为C．发现埋藏物是单方法律行为D．拾得遗失物是单方法律行为A．政府采购合同B．以悬赏广告为要约订立的合同C．以招标、投标方式订立的合同D．以拍卖方式订立的合同A．两个意思表示不一致而未成立B．因违法而无效C．可撤销D．可解除4.甲、乙订立买卖一幅国画的合同，当事人的下列行为构成缔约责任：()A．甲方到期拒绝付款B．乙方到期拒绝交付该国画C．乙方国画被盗后，与甲方订立买卖合同，致使到期不能交付D．甲方签订合同后，又要求解除合同5.李某将房屋租给张某使用，双方约定张某应在李某的儿子大学毕业分配至北京后的10日内腾出房屋。这一协议属于：()A．附解除条件的合同B．附停止条件的合同C．延缓期限的合同D．附解除期限的合同年3月1日后，甲（房客）未搬出，乙（房主）亦未催甲搬出，到2002年3月5日，甲照往常一样交租金，乙照收不误。问：甲、乙之行为于法律上有何效力？A．等签订书面协议时生效B．无效C．效力未定D．使原租赁合同继续有效7.甲企业因基建需要竹签，与乙硬笔一供货合同。合同约定，乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根。甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此A．按重大误解处理B．按合同解释处理C．或按无效俣同处理，或按合同解释处理D．按无效合同处理在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作什么权利?A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权C．同时履行抗辩权D．不安抗辩权公司提出了解除合同。以下说法中正确的是？()A．甲商场无权解除合同B．甲商场有权解除合同，但必须征得乙公司的同意违约责任10.主合同与从合同是两个不同的法律关系，两个不同的合同。()A．主合同无效，从合同有效，但可以有例外B．主合同无效，从合同可能有效C．主合同的当事人与从合同的当事人可以重合D．主合同的当事人与从合同的当事人不能重合A．要约、承诺是有相对人的意思表示B．解除是有相对人的意思表示C．撤销是有相对人的意思表示D．权利的抛弃，书立遗嘱是无相对人的意思表示12.监理合同标的的特殊性体现在()A.监理合同是技术使用权的转让B.标的服务对象的多件性和流动性C.监理合同是受业主直接委托的D.监理合同不受施工合同的影响13.不属于《建设工程委托监理合同示范文本》组成部分的是()A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专业条件D.施工技术规范14.14.以下不是建设工程委托监理合同的专用条件()A.签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。B.补充指标准条件中的条款明确规定，在该条款确定的原则下，专用条件的条款中进一步明确具体内容，使两个条件中相同序号的条款共同组成一条内容完备的条款；C.修正指标准条件中规定的程序方面的内容，如果双方认为不合适，可以协议修改。D.就是业主与监理单位专门约定的条件，便于业主支配监理第八章监理对施工合同履行的监督管理1.1.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A．需承包人书面通知工程师B．应经建设行政主管部门批准C．应经工程师批准D．需承包人书面通知发包人2.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书3.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底4.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，()。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师5.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延6.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别7.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续8.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程9.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师10.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用11.施工期间施工承包