2023年一级造价师之建设工程计价题库检测试卷A卷附答案

2023年一级造价师之建设工程计价题库检测试卷A卷附答案单选题（共150题）1、关于预付款担保的说法,正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D2、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%，则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】D3、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】D4、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法【答案】A5、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】B6、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D7、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】A8、用1：1水泥砂浆贴200mm×200mm×10mm瓷砖墙面，结合层厚度为5mm，试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5mm）。假设瓷砖损耗率为3%，砂浆损耗率为1%。每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（）m3。A.0.52B.0.55C.0.57D.0.60【答案】B9、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】C10、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C11、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③【答案】A12、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【答案】D13、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（）。A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加【答案】C14、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（）。A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。【答案】A15、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A16、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B17、（2021年真题）关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（）。A.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费C.综合单价分析表中应包括管理费的计算D.人材机和单价分析数据应采用定额数据【答案】C18、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】D19、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.244.4C.287.4D.302.8【答案】B20、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】A21、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5％C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】D22、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】B23、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G2)为（）元。A.51.2B.62.6C.66.3D.75.5【答案】C24、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】B25、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具【答案】D26、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】C27、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】B28、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数【答案】D29、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A30、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价的高低并不影响项目决策D.项目决策的深度影响投资估算精确度【答案】C31、关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.应以建筑面积为计量单位B.通常以单位工程为对象C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标D.概算定额比概算指标更加综合【答案】B32、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】A33、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。A.20B.25C.28D.30【答案】C34、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（）。A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加【答案】C35、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班D.台班维护费=Σ（各级维护一次费用×各级维护次数）/耐用总台班【答案】B36、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A37、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】A38、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】B39、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【答案】A40、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】A41、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】D42、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】D43、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C44、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程【答案】A45、据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】C46、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】A47、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】A48、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算【答案】A49、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（）。A.准备钻孔机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下井管的费用【答案】B50、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【答案】D51、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费【答案】C52、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金【答案】D53、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】A54、下列费用不属于材料单价的是（）。A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗【答案】D55、（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D56、（2020年真题）根据我国现行建设项目总投资构成的规定，固定资产投资的计算公式为（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D57、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C58、（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用该资产明细表【答案】B59、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术和管理技术【答案】D60、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】C61、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B62、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。A.7B.10C.14D.28【答案】C63、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C64、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A65、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（）。A.层数B.层高C.间距D.排列方式【答案】A66、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】D67、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.680.06【答案】B68、基本预备费的计取基础是（）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】C69、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】B70、已知砖墙的砂浆损耗率为2%，则1m3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为（）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】A71、采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（）。A.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较大的工程B.施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的工程C.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较小的工程D.施工中所用的材料品种较少，且每种材料使用量较大的工程【答案】B72、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A73、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C74、施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费【答案】A75、编制和评审可研报告的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费【答案】C76、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】D77、（2021年真题）关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（）。A.所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算B.以“个”“项”等为计算单位时，应取整数，小数部分四舍五入C.有两个或两个以上计量单位时，应按不同计量单位分别计量D.当出现规范附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案【答案】D78、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（）组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】D79、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】D80、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D81、某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。A.36.99B.225C.27D.60【答案】C82、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费【答案】A83、在施工过程中，工序的特点是（）。A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】A84、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】D85、根据《建设项目工程总成本合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），下列变更事项，属于采购变更的是（）。A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整【答案】B86、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】A87、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B88、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】A89、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】C90、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（）。A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】D91、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（）。A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件【答案】B92、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】D93、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B94、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】B95、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D96、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（）特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性【答案】D97、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C98、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】C99、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B100、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】D101、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A102、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】B103、关于规费的计算，下列说法正确的是()。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】C104、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%，外购配套件费为10万元，包装费率为2%，利润率为10%，非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元。A.70.93B.72.63C.76.93D.77.93【答案】C105、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.提供施工计划与造价控制的所有数据【答案】A106、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】D107、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】B108、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是()。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审【答案】A109、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。A.7200B.6120C.3000D.4800【答案】D110、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】D111、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B112、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力【答案】B113、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。A.提交竣工结算文件之曰B.确认竣工结算文件之曰C.竣工猃收合格之曰D.工程实际交付之曰【答案】D114、工程监理费属于（）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费【答案】C115、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B116、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】B117、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调整为1200m3，该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】C118、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）。A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用【答案】A119、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B120、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】A121、以下各项中属于工程计量依据的是（）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】B122、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C123、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】B124、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（）。A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】B125、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。【答案】B126、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】D127、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】C128、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证初期正常生产的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】C129、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】C130、下列不属于EPC总承包所包含的工作内容的是（）。A.材料设备采购B.项目决策C.建设项目试运行D.建设施工【答案】B131、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A132、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】B133、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】C134、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】A135、关于期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除【答案】B136、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】D137、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。A.350.67B.396.86C.443.88D.665.83【答案】D138、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】B139、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是()。A.承包人向工程师索赔B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔D.承包人向发包人索赔【答案】D140、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（）。A.索赔事件发生沈天内B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内D.索赔事件发生56天内【答案】C141、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】C142、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B143、在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】B144、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A145、信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。A.工程项目分类标准代码B.信息采集及传输标准格式C.建设工程人、材、机的分类及标准代码D.信息共享的管理机制和模式【答案】D146、在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。A.资格预审申请函B.资格预审申请文件格式C.投标保证金D.投标邀请书【答案】A147、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】C148、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00【答案】B149、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】D150、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B多选题（共50题）1、下列事件的发生按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（）。A.因发包人原因造成工期延误B.提前向承包人提供材料.工程设备C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工D.因发包人原因造成承包人人员工伤事故E.承包人提前竣工【答案】BD2、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】ABC3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD4、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】ABD5、下列费用中，属于工程建设其他费中建设管理费的有()。A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程监理费E:总包管理费【答案】AD6、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】ACD7、经初步评审后，评标委员会否决投标人投标的情形包括（）。A.投标联合体没有提交共同投标协议B.招标文件要求提交备选投标方案时，投标人可以提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价【答案】ACD8、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】ACD9、下列有关安全文明费的说法中，正确的有（）。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”.“四口”.“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】AC10、下列费用中，属于脚手架费的有（）。A.施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用B.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费C.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费D.安全网的铺设费用E.拆除脚手架后材料的堆放费用【答案】AD11、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.养老保险费B.奖金C.劳动保护费D.加班加点工资E.职工福利费【答案】BD12、建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】AC13、按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（）。A.单价指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】ABC14、对于工程变更价款的调整方法，下列表述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10％时，采用该项目的单价B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素E.当无适用及类似于变更项目且信息价格缺价时，应根据变更工程资料、计量规则和计价办法、市场价格和承包人报价浮动率确认变更项目的单价或总价【答案】BC15、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补助费D.土地管理费E.土地转让金【答案】ABD16、采取综合评估法评审招标项目，其确定中标人的方法有（）。A.综合评分相等时，以投标报价低的优先B.综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定C.按得分由高到低顺序推荐中标候选人D.按得分由低到高顺序推荐中标候选人E.根据招标人授权直接确定中标人【答案】ABC17、（2013年真题）下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】BC18、（2014年真题）影响定额中人工日工资单价的因素包括（）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC19、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件做出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD20、建设项目工程造价指数是由（）指数综合得到的。A.设备、工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E.工程建设其他费用指数【答案】AC21、建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】ABC22、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】ABC23、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】ABC24、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC25、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】ABD26、在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制内容中有关费用的计算应遵循的原则包括（）。A.措施项目中的总价项目，应依据合同约定的措施项目和金额计算，不得调整B.措施项目中的单价项目，应依据双方确认的工程量和已标价工程量清单中的综合单价计算C.规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入D.计日工的费用应按发包人实际签证确认的事项计算E.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算【答案】BCD27、按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)规定，分部分项工程费包括了相应的（）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.措施费【答案】AB28、为避免招标文件中含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的（）。A.规格B.专利C.性能D