一级建造师考试建设工程法规及相关知识综合检测卷

一级建造师考试建设工程法规及相关知识综合检测卷

一、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分)。

1、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()O

A、在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验

收合格后未按照规定登记的

B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等采取专项预防措施

D、使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、

模板等自升式架设设施的

E、未按照节能设计进行施工的

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题考查的是建筑市场信用体系建设。E未按照节能设

计进行施工的应该是属于工程质量不良行为认定标准。

2、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的

财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()O

A、保证

B、抵押

C、动产质押

D、留置

E、定金

【参考答案】：BC

【解析】：抵押和质押都是指为了担保债务的履行，以债务人或

者第三人的财产为担保，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约

定的实现抵押权或质权的情形时，债权人有权就该财产优先受偿。而

“保证”是指第三人与主债权人约定，当主债务人不履行债务时，保

证人按照约定履行债务或承担责任的担保方式，保证必须以第三人的

财产设定。“留置”的财产一定是合同中对方的财产。“定金”一定

是由合同约定的一方向对方当事人支付。

3、下列选项中，属于注册建造师应当履行的义务包括()o

A、遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德

B、执行技术标准、规范和规程

C、能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人

D、保证执业成果质量并承担相应责任

E、接受继续教育，提高执业水平

【参考答案】：ABDE

4、对于扬尘控制，住房和城乡建设部《绿色施工导则》中规定

()O

A、构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划

B、施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C、构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划

D、运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

E、结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于

0.8m

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题考核的是扬尘控制。住房和城乡建设部《绿色施

工导则》规定：（1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外

道路；（2）土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬

尘高度小于1.5m,不扩散到场区外；（3）结构施工、安装装饰装修阶

段，作业区目测扬尘高度小于0.5m;（4）施工现场非作业区达到目测

无扬尘的要求；（5）构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划；（6）构筑

物爆破拆除前，做好扬尘控制计划；（7）在场界四周隔挡高度位置测得

的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于

0.08

5、《合同法》规定，施工合同的内容包括（）等条款。

A、工程范围

B、建设工期

C、工程质量

D、工程造价

E、工程成本

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题考核的是施工合同的内容。施工合同的内容包括

工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、

工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结

算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

6、根据《绿色施工导则》水源利用中，应当优先采用()o

A、地下水作为混凝土搅拌用水

B、市政自来水作为混凝土冲洗用水

C、中水搅拌

D、中水饮用

E、收集雨水养护

【参考答案】：ACE

【解析】：非传统水源利用：①优先采用中水搅拌、中水养护，

有条件的地区和工程应收集雨水养护。②处于基坑降水阶段的工地，

宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分

生活用水。③现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用

水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。④大型施工现场,

尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收

集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。⑤力争施工中非传统水源

和循环水的再利用量大于30%。

7、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()o

A、发明

B、计算机软件

C、实用新型

D、商品商标

E、外观设计

【参考答案】：ACE

【解析】：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不

相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是

指发明、实用新型和外观设计。

8、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质

量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（）

A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B、应当以鉴定合格日期为竣工日期

C、鉴定日期为顺延工期的期间

D、应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

【参考答案】：CE

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》法释[2004]14号

第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情

形分别处理：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工

日期；

（二）承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承

包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有

建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程

质量发生争议，工程质

9、建设工程民事纠纷处理的基本方式有（）o

A、和解

B、调解

C、仲裁

D、诉讼

E、行政解决

【参考答案】：ABCD

【解析】：建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种：和解、调

解、仲裁和诉讼。除上述4种民事纠纷解决方式外，由于建设工程活

动及其纠纷的专业性、复杂性，我国在建设工程法律实践中还在探索

其他解决纠纷的新方式，如争议评审机制。

10、建筑工程一切险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内,

自保险工程（）起生效。

A、施工单位进工地之日

B、动工之日

C、材料、设备运抵至工地时

D、施工招标完成之日

E、工地施工准备开始之日

【参考答案】：BC

【解析】：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或

用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分

或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或

使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何

情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险

生效日或终止日。

11、根据《合同法》的规定，关于合同效力表述正确的有()O

A、不得约定解除合同的条件

B、可以约定合同生效的条件

C、附生效条件的合同，自条件成就时合同生效

D、附解除条件的合同，自条件成就时失效

E、附生效期限的合同，自期限届至时生效

【参考答案】：BCDE

【解析】：当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的

合同，自期满时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。当事

人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时

生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

12、按照《建筑法》及相关法规的规定，下列选项中，工程勘察、

设计、施工、监理等单位在工程承包中被法律禁止的行为有()O

A、合伙以非法人共同体承包

B、超越自身资质等级承包

C、允许他人以自己名义承包

D、转包或违法分包工程

E、与资质等级高的单位合伙共同承包

【参考答案】：BCD

13、《招标投标法实施条例》规定，有()的情形，属于招标人

与投标人串通投标。

A、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信

息

B、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

C、招标人授意投标人撤换、修改投标文件

D、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

E、招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题涉及的考点是属于招标人与投标人串通投标的情

形。《招标投标法实施条例》规定，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：①招标人在开标

前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；②招标人直接或者

间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；③招标人明示或者

暗示投标人压低或者抬高投标报价；④招标人授意投标人撤换、修改

投标文件；⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

14、建设工程施工合同中，被认定无效的情形有()o

A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C、建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的

D、竣工前取得相应资质的

E、承揽全部劳务作业的劳务分包合同

【参考答案】：ABC

【解析】：本题涉及的考点是建设工程无效施工合同的主要情形。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的

解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合

同法》第52,条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，

认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设

工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

15、劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条

款主要包括()O

A、试用期条款

B、保守商业秘密条款

C、劳动保护条款

D、劳动纪律条款

E、违反劳动合同的责任条款

【参考答案】：ABDE

【解析】：根据《劳动合同法》规定，劳动合同必须具备的条款

包括：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）

劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳

动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）

劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。除此以外，用人单

位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇

等其他事项。

A、

B、

D、E选项为可备条款，故

A、

B、

D、E选项正确。

16、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工

程应当（）。

A、同时招标

B、同时设计

C、同时竣工

D、同时施工

E、同时投产使用

【参考答案】：BDE

【解析】：根据《环境保护法》第26条的规定，建设项目中防治

污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

故应选BDE项。

17、工程质量监督机构的基本职责包括对()进行检查。

A、建设工程的地基基础、主体结构的质量

B、建筑材料、构配件、商品混凝土的质量

C、工程建设参与各方主体的质量行为

D、工程建设参与各方的主体的资质

E、工程质量文件

【参考答案】：ABCE

18、下列属于《安全生产法》对生产经营单位发生生产安全事故

后报告规定的有()O

A、发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位

负责人

B、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢

救

C、单位负责人接到事故报告后应当首先报告当地安全生产监督管

理部门以等待指示

D、安全生产监督管理部门接到事故报告后，应当立即按照国家有

关规定上报事故情况

E、有关地方人民政府接到报告后，应立即赶到事故现场，组织事

故抢救

【参考答案】：ABDE

【解析】：C项，《安全生产法》第七十条规定，生产经营单位发

生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防

止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如

实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报

或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

19、根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可

证的建筑工程有()O

A、建筑面积200平方米的房屋

B、城市大型立交桥

C、抢险救灾工程

D、实行开工报告审批制度的建筑工程

E、城市居住小区

【参考答案】：ACD

【解析】：《建筑工程施工许可管理办法》第二条规定，在中华

人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和

与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的

施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县

级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。工程投资额

在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申

请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主

管部门备案。按照国务院规定的权限和程序批

20、下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有()o

A、项目经理越权订立的合同

B、材料员私自出售废旧钢材

C、因重大误解订立的合同

D、以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

E、在订立合同时显失公平

【参考答案】：CE

【解析】：AB效力待定合同；D项是无效合同。

21、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的

有()工程项目。

A、受自然地域环境限制的

B、涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的

C、施工主要技术需要使用某项特定专利的

D、技术复杂，仅有几家投标人满足条件的

E、公开招标费用与项目的价值相比不值得的

【参考答案】：ADE

【解析】：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，国

务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市

人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者

国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标；

有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：

（一）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可

供选择的；

（二）受自然地域环境限制的；

（三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜

公开招标的；

（四）拟公开招标

22、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工

程应当（）。

A、同时招标

B、同时竣工

C、同时设计

D、同时施工

E、同时投产使用

【参考答案】：CDE

23、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。

A、发明

B、计算机软件

C、实用新型

D、商品商标

E、外观设计

【参考答案】：ACE

【解析】：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不

相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是

指发明、实用新型和外观设计。

24、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位对建设工

程的施工质量负责。施工单位建立质量责任制，需要确定工程项目的

()O

A、设计人

B、项目经理

C、监理人

D、技术负责人

E、施工管理负责人

【参考答案】：BDE

【解析】：《建筑法》第五十八条规定，建筑施工企业对工程的

施工质量负责。《建设工程质量管理条例》第二十五条规定，施工单

位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定

工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

25、循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的()活动

的总称。

A、合理化

B、减量化

C、综合化

D、再利用

E、资源化

【参考答案】：BDE

【解析】：循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减

量化、再利用、资源化活动的总称。其中，减量化，是指在生产、流

通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生；再利用，是指将废物直

接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将

废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用；资源化，是指将

废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。

26、建设工程申请消防验收过程中，建设单位应当提交的材料有

()-

A、防火材料的证明文件

B、防火材料的出厂合格证

C、电气防火技术检测合格证明文件

D、工程检验评定资料

E、建设工程规划许可证

【参考答案】：ABC

27、依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由()名仲裁员组成。

A、1

B、2

C、3

D、5

E、7

【参考答案】：AC

【解析】：《仲裁法》第30条规定：“仲裁庭可以由三名仲裁员

或者一名仲裁员组成"。故

A、C为正确选项。

28、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的

有（）。

A、在施工现场附近的河流中清洗油桶

B、将施工垃圾处理后倒人附近河流

C、转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D、居民区附近的高架桥施工时未设置隔声屏障

E、工程抢修工作一直持续到22点

【参考答案】：ABCD

29、招标投标活动应当遵循（）的原则。

A、自愿

B、公正

C、公开

D、公平

E、诚实信用

【参考答案】：BCDE

30、《标准化法》规定，我国的标准分为（）o

A、行业标准

B、地方标准

C、国家标准

D、国际标准

E、企业标准

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题考核的是我国的标准分类。《标准化法》规定，

我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标

准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得

划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设

用地规划许可申请

B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得

建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权

C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得

建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门

申请用地

D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地

使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管

部门领取建设用地规划许可证

【参考答案】：C

【解析】：施工许可证的法定批准条件——在城市规划区的建筑

工程，已经取得规划许可证。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国

有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，

方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人

民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。以出让方式取得国有土地

使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应

当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，

向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

建设单位以划拨方式获得土地使用

2、甲房地产开发公司将一住宅小区工程施工总承包方式发包给乙

建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。

在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D、甲房地产开发公司

【参考答案】：D

【解析】：《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，

建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府

建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，已确定了建筑施工

企业，符合建设单位申请领取施工许可证的条件。

3、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期

满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3

B、2

C、4

D、6

【参考答案】：A

4、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审

理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，

则仲裁庭可以（）。

A、撤销案件

B、中止审理

C、终结审理

D、缺席裁决

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出

缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经

仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反

请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正

当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的

,仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了

反请求，视为撤回反请求。

5、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙

约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万

元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列

方案，其中符合《物权法》规定的是（）。

A、甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役

权

B、甲拟单独将地役权转让给丁物业公司

C、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D、甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给

丁

【参考答案】：C

【解析】：本题考查的是建设工程物权制度。选项ABD地役权不

得单独保留、转让或者与供役地需役地分离。

6、下列关于刑事责任的说法，错误的是（）。

A、拘役是刑罚主刑的一种

B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

【参考答案】：B

【解析】：《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加

刑。主刑包括：管制，拘役，有期徒刑，无期徒刑，死刑。附加型包

括：罚金，剥夺政治权利，没收财产，驱逐出境。由此可见，罚款并

不是附加刑的一种，可得出选项B说法错误。

7、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资

金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利

息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是

()O

A、予以追缴

B、不予支持

C、支付按合同约定全部支付

D、只支持按银行同类贷款利息支付

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是工程垫资的处理。《最高人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当

事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利

息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的

同期同类贷款利率的部分除外。

8、甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙

保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同

并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保

管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。

A、甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B、仓储合同不以仓储物交付为要件

C、甲未交付物品，乙不承担违约责任

D、甲无权要求乙承担违约责任

【参考答案】：B

9、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。

关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）

A、乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B、建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C、甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D、该行为属于肢解工程发包的违法行为

【参考答案】：C

【解析】：联合体各方就中标项目向招标人燕担详带责任。参贝

10、关于安全生产的说法，错误的是（）。

A、安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩

建工程项目的安全设施

B、用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安

全条件论证和安全评价

C、安全设施投入属于预算外工程建设资金

D、建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负

责

【参考答案】：C

【解析】：根据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩

建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设

计、同时施工、同时投入生产和使用。矿山建设项目和用于生产、储

存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论

证和安全评价。建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设

施设计负责。安全设施投资应当纳入建设项目概算。故C为正确选项。

11、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修

期限为（）。

A、设计文件规定的该工程的合理使用年限

B、不需要进行大修即可继续使用的年限

C、安全使用不低于50年

D、工程竣工验收合格之日起5年

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下,

建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础

工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5

年；（3）供热与供冷系统，为2个采暧期、供冷期；（4）电气管线、给

排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

12、合同中关系到人民法院受理合同纠纷案件管辖地问题的内容

是（）。

A、履行期限

B、履行地点

C、履行方式

D、履行费用

【参考答案】：B

13、《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项

目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施,

并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。

A、环境影响报告书

B、环境影响报告表

C、施工组织设计文件

D、环境影响登记表

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是建设项目大气污染的防治。建设项目的

环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境

的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政

主管部门审查批准。

14、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生

产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【参考答案】：D

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，

施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查

处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行

政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由

总承包单位负责上报事故。故应选D项。

15、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任

承担的说法，正确的是()

A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分

包单位追偿

D、分包单位只对总承包单位承担责任

【参考答案】：C

【解析】："四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有

越出越烂的迹象。

16、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的

法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经

原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有

效期延期3年。

A、安全

B、重伤

C、重大伤亡

D、死亡

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是安全生产许可证的有效期。企业在

安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发

生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证

颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

17、建设节能分部工程验收会议由（）主持。

A、建筑节能工程分包人

B、总监理工程师

C、总承包人

D、建设单位法定代表人

【参考答案】：B

【解析】：建筑节能分部工程验收由监理单位总监理工程师（建

设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相

关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应

参加，设计单位节能设计人员参加。

18、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）o

A、

A、施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建

设单位或工程监理单位监督下现场取样

B、

B、设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低

于有关技术标准中规定应取样的50%

C、

C、墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D、

D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担

当

【参考答案】：A

【解析】：所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单

位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全

的试块、试件和材料在现场取样；

涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低

于有关技术标准中规定应取样数量的30%；

必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料中不包括墙体

保温材料；

见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识

的专业技术人员担任。

19、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。

A、仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B、当事人可以协议仲裁不开庭审理

C、仲裁审理案件应当公开进行

D、当事人不能协商确定仲裁程序

【参考答案】：B

【解析】：《仲裁法》第39条规定：“仲裁应当开庭进行。当事

人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料

作出裁决"，所以仲裁开庭审理无须经当事人同意，而不开庭审理则

需要当事人协商一致，由此也可以看出当事人是可以协商确定仲裁程

序的。第40条规定：“仲裁不公开进行。当事人访议公开的，可以公

开进行，但涉及国家秘密的除外”，所以仲裁不公开进行是原则，公

开是例外，这与法院诉讼不同。故B为正确选项。

20、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，

正确的是（）。

A、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正,

处10万元以上30万元以下的相款

B、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并

承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修,

并承担鉴定及维修费用

D、建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，

未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关

不予批准其申请

【参考答案】：C

【解析】：本题考查的是建设工程质量保证金。选项A施工单位

不履行保修义务，处10万元以上20万元以下的罚款。选项B承担费

用后不能免除赔偿责任。选项D时间是一年内，不是半年。

21、以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。

A、人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用

B、人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C、人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D、当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

【参考答案】：A

【解析】：《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解

民间纠纷，不收取任何费用”；第7条规定：“人民调解委员会是依

法设立的调解民间纠纷的群众性组织”；第31条规定：“经人民调解

委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定

履行"；第32条规定：“经人民调解委员会调解达成调解协议后，当

事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当

事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

22、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于

其工作日的（）。

A、25%

B、30%

C、40%

D、50%

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是施工单位负责人施工现场带班制度。建

筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的

25%0建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别

在企业和工程项目存档备查。

23、保险合同的当事人是（）。

A、受益人与保险人

B、投保人与被保险人

C、投保人与保险人

D、被保险人与保险人

【参考答案】：C

【解析】：投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同

负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承

担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

24、甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工

程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条

件的是（）。

A、已经取得建设工程规划许可证

B、拆迁进度已经超过50%

C、施工图纸已由设计院完成

D、建设资金已达到合同价的25%

【参考答案】：A

【解析】：根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，申请领取

施工许可证应当具备相应条件，其中包括：……（2）在城市规划区的建

筑工程，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施

工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；……⑸有满足施工

需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审

查；……⑺建设资金已经落实，建设工期不足1年的，到位资金原则

上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的，到位资金原则上

不得少于工程合同价的30%。本题中，拆迁进度虽超过50%,但尚不能

确定是否满足施工条件；

25、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法

行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前

由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

A、建设行政主管机关

B、原评标委员会

C、招标人或其委托的招标代理机构

D、新组建的评标委员会

【参考答案】：B

【解析】：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在

违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知

书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故B

为正确选项。

26、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施

工措施，并由（）现场实施全过程监督。

A、施工单位负责项目管理的技术负责人

B、装、拆卸单位的专业技术人员

C、监理单位负责安全的工程师

D、出租单位生产管理人员

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施

工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆

装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

27、我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级

人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。

A、第一审民事案件

B、第二审民事案件

C、重大涉外案件

D、在全国有重大影响的民事案件

【参考答案】：A

【解析】：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，

各级人民法院均可受理第一

审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大

涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民

事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。

28、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是

()O

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、地方性法规

【参考答案】：C

【解析】：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的

行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和

“实施细则”等。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，

如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督

管理规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理

暂行办法》、《市政公用设施抗灾设防管理规定》、国家发展和改革

委员会发布的《招标公告发布暂行办法》、《工程建设项目招标范围

和规模标准规定》等。

29、合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的

起始时间是从()之日开始。

A、合同订立

B、合同开始履行

C、一方向仲裁机构申请撤销合同

D、仲裁机构裁定为可撤销合同

【参考答案】：B

30、承担赔偿损失责任的构成要件不包括（）。

A、具有违约行为

B、造成损失后果严重

C、违约行为与财产等损失之间有因果关系

D、违约人有过错

【参考答案】：B

31、按照女工特殊保护的有关规定，禁止安排女职工从事国家规

定的第（）级劳动强度的劳动。

A、一

B、二

C、三

D、四

【参考答案】：D

【解析】：《劳动法》第五十九条规定，禁止安排女职工从事矿

山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳

动。

32、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理

单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直

接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A、3

B、4

C、5

D、7

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是质量违法行为应承担的法律责任。《刑

法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家

规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5

年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上

10年以下有期徒刑，并处罚金。

33、《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业（）。

A、只可申请一项建筑业企业资质

B、必须申请两项以上的建筑业企业资质

C、首次申请资质，应当申请最低等级资质

D、增项申请资质，应当申请最高等级资质

【参考答案】：C

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。

本题约定结算时间为竣工验收后2个月，工程于10月1日竣工，即12

月1日为应付款日，同时也是利息起算日。故C选项正确。

34、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。在纠

纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议方式为（）。

A、和解

B、调解

C、诉讼

D、仲裁

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决

合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据

仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协

议无效的，可以向人民法院起诉。

35、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到

期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙

建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行

为，下列说法中，正确的是（）。

A、该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

B、该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为

无效

C、甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同

未成立

D、甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施

工企业的实际履行，续期租赁合同成立

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同,

在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，

该合同成立。

36、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A、行政行为的主体是法定的

B、实施行政行为具有单方意志性

C、行政行为多属于无偿行为

D、行政行为具有不可裁量性

【参考答案】：D

【解析】：行政机关的行政行为具有以下特征：

(1)行政行为是执行法律的行为；

(2)行政行为具有一定的裁量性；

(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相

对方协商或征得其同意，便可依法自主做出；

(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性；

(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。

37、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是()。

A、必须征得债权人同意

B、第三人并不因此成为合同当事人

C、不得损害债权人的利益

D、第三人应向债权人承担违约责任

【参考答案】：D

38、根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是()。

A、厂房

B、可转让的专利权

C、生产原材料

D、在建的建筑物

【参考答案】：B

【解析】：抵押物可以为动产或不动产，而权利只可以质押不可

以抵押。故B选项正选。

39、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件

的是（）。

A、制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B、配备兼职安全生产管理人员

C、各分部分项工程有应急预案

D、管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【参考答案】：A

【解析】：建筑施工企业取得安全生产许可证地条件之一：建立、

健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。

40、下列属性中，（）是指该发明或者实用新型不属于现有技

术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以

前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布

的专利申请文件或者公告的专利文件中。

A、新颖性

B、创造性

C、美观性

D、实用性

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是新颖性的概念。新颖性是指该发明或者

实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或

者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并

记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

41、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A、执行国家劳动安全卫生规程和标准

B、为劳动者办理意外伤害保险

C、对劳动者进行劳动安全卫生教育

D、对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

【参考答案】：B

【解析】：根据《劳动法》的有关规定，用人单位和劳动者应当

遵守如下有关劳动安全卫生的法律规定：①用人单位必须建立、健全

劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动

者进行劳动安全卫生教育；②劳动安全卫生设施必须符合国家规定的

标准；③用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条

件和必要的劳动防护用品，

对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查；④从事

特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格；⑤劳动者

在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程等。

42、施工企业应建立的建设工程安全生产基本制度，其中不包括

()O

A、群防群治制度

B、安全生产责任制度

C、安全生产应急救援制度

D、安全责任追究制度

【参考答案】：C

【解析】：根据《安全生产法》以及《建设工程安全生产管理条

例》第一章总则的相关规定，建设工程安全生产管理基本制度的主要

内容有安全生产责任制度、群防群治制度、安全生产教育培训制度、

安全责任追究制度等。因此，

A、

B、D不是正确选项。C选项的应急救援属于防灾减损的机制，不

是安全生产的基本制度，干扰性较强。故C为正确选项。

43、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违

约责任的是()。

A、因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承

包商提供施工场地

B、因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C、因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D、因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

【参考答案】：C

44、划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A、中央

B、省级以上

C、镇级以上

D、县级以上

【参考答案】：D

45、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格

签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代

理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。

A、甲

B、乙

C、甲、乙连带

D、乙、丙连带

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是损害被代理人利益应承担的法律责任。

代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负

连带责任。

46、根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的,

担保合同（）。

A、效力待定

B、可变更

C、无效

D、可撤销

【参考答案】：C

47、甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3虬到了还款期限，

甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取（月利率0.5%）,

比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的

利息最高金额为（）。

A、1.2万元

B、4.0万元

C、4.8万元

D、7.2万元

【参考答案】：C

48、.以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。

A、某施士企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B、发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷

C、建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷

D、建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平

等

【参考答案】：B

【解析】：考查建设工程民事纠纷概念、内容、特点及其与行政

纠纷辨析。A项，施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于知

识产权侵权纠纷，而非合同纠纷，所以A项错误；C项，行政机关与施

工企业之间除可能因具体行政行为而发生行政纠纷，还可能因履行经

济合同而发生民事纠纷；D项，依据我国《民事诉讼法》第8条：民事

诉讼当事人有平等的诉讼权利”之规定，发包人与承包人在民事诉讼

中的权利是平等的。故B选项正确。

49、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然

失效的是（）。

A、聘用单位被吊销营业执照的

B、已与聘用单位解除聘用合同关系的

C、年龄超过65周岁的

D、同时在两个以上单位执业的

【参考答案】：D

【解析】：根据《注册建造师管理规定》的规定，有下列情形之

一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单

位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）

已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的;

（6）年龄超过65周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）

其他导致注册失效的情形。而注册建造师同时在两个或者两个以上单

位受聘或者执业的，行政机关可给予警告、责令改正、处以罚款等行

政处罚。故D为正确选项。

50、某工程项目建设单位于2004年2月1日发布招标公告，2004

年3月1日发售招标文件，招标单位甲在招标文件规定的投标截止日

2004年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于

2004年4月30日向甲发出中标通知书。双方于2004年5月20日签订

了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是（）。

A、2004年3月1日-2004年4月1日

B、2004年4月1日—2004年4月30日

C、2004年3月1日-2004年4月30日

D、2004年4月30日-2004年5月20日

【参考答案】：B

【解析】：本题水平很高，设问很巧妙。考核招投标过程中，招

标公告属于要约邀请；招标文件，通说也认为属于要约邀请；投标是

要约；中标是承诺。

根据《合同法》的规定：要约到达受约人时生效，即要约人自即

日起受要约的约束。但投标作为要约行为，在投标截止日前可以补充、

修改、撤回，因此其“到达”不是指招标人收到投标文件之日，而是

指投标截止之日。

其次，中标通知是承诺行为。但该承诺与普通的承诺也略有区别。

一般，承诺到达要约人时生效，但对中标通知书，是“发出”时就生

效。

因此对于本题：甲受到要约条件约束的时间是2004年4月1日-

20