一级建造师考试水利工程(习题卷25)

试卷科目：一级建造师考试水利工程一级建造师考试水利工程(习题卷25)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages一级建造师考试水利工程第1部分：单项选择题，共53题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.某水工地下洞室断面面积为为50m2，则该断面（）。A)小断面B)中断面C)大断面D)特大断面答案:C解析:按断面尺寸的洞室分类[单选题]2.变形观测的基点，应尽量利用施工控制网中较为稳固可靠的控制点，也可建立独立的、相对的控制点，其精度应不低于()等网的标准。A)一B)二C)三D)四答案:D解析:[单选题]3.水利工程保护范围内的土地应（）。A)与工程占地范围一起征用B)不征用C)由工程管理单位进行管理D)临时征用答案:B解析:2020版教材P369/2019版教材P368工程和水库保护范围内的土地不征用,应根据工程管理的要求和有关法规制订保护范围的管理办法。[单选题]4.弧形导轨的安装，在浇筑闸墩时，根据导轨的设计位置预留（）cm的凹槽。A)20×40B)20×80C)40×40D)40×80答案:B解析:本题考查的是弧形闸门的导轨安装及二期混凝土浇筑。为了便于导轨的安装，在浇筑闸墩时，根据导轨的设计位置预留20×80cm的凹槽，槽内埋设两排钢筋，以便用焊接方法固定导轨。[单选题]5.申请竣工验收前，（）应组织进行工程竣工验收的自查。A)上级主管部门B)项目法人C)竣工验收主持单位D)竣工验收主持单位委托单位答案:B解析:2020版教材P279/2019版教材P281申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。[单选题]6.工程价款支付属合同履行过程的（）。A)最终支付B)中期支付C)计日工支付D)预付款支付答案:B解析:2020版教材P332/2019版教材P331工程价款的支付。工程价款支付属合同履行过程的中期支付，按月进行。[单选题]7.质量监督机构应在收到验收质量结论之日后（）个工作日内,将核备（定）意见书面反馈项目法人。。A)10B)15C)20D)30答案:C解析:质量监督机构应在收到验收质量结论之日后20个工作日内,将核备（定）意见书面反馈项目法人。[单选题]8.项目法人和相关单位应在收到审计结论（）个工作日内执行完毕，并向水利审计部门报送审计整改报告。A)10B)30C)40D)60答案:D解析:2020版教材P172/2019版教材P174项目法人和相关单位应在收到审计结论60个工作日内执行完毕，并向水利审计部门报送审计整改报告；确需延长审计结论整改执行期的，应报水利审计部门同意。[单选题]9.水利工程监理单位平行检测的费用由()承担。A)项目法人B)监理单位C)施工单位D)检测单位答案:A解析:本题考查的是施工监理的工作方法和制度。在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时，监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果。平行检测费用由发包人承担。参见教材P356。[单选题]10.下列关于水闸施工的说法，错误的是（）。A)相邻两部位建基面深浅不一时，应先施工建基面较深的结构B)为减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响，应先施工较轻的结构C)平底板水闸的底板施工应先于闸墩D)反拱底板水闸的施工一般是先浇墩墙，待沉降稳定后再浇反拱底板答案:B解析:2020版教材P124/2019版教材P126（2）先重后轻。是为了给重的部位有预沉时间，使地基达到相对稳定，以减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响。如邻接两岸挡土墙的消力池、铺盖等部位，应尽量推迟到挡土墙施工并回填到一定髙度后再开始浇筑,以减轻边荷载影响而造成的消力池、铺盖混凝土边缘部位开裂。先重后轻。[单选题]11.下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是()。A)基坑降水B)混凝土搅拌系统C)钢筋加工厂D)机修系统答案:A解析:本题考查的是临时设施设计的要求。水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。[单选题]12.工程设计有重大修改的，项目法人（建设单位）报（）批准。A)原设计审批部门B)所在地主管部门C)上级主管部门D)省级以上主管部门答案:A解析:2020版教材P216/2019版教材P219工程建设项目实施过程中，由于地质情况变化等原因对于已批准的设计进行局部修改是正常现象，也是设计单位的?在施工过程中要碎石掌握施工现场情况，优化设计，解决设计有关问题?的一项主要工作，但重大设计变更（修改）应报原设计审批部门批准，因为设计单位没有项目审批权。[单选题]13.大型水利工程在（）前，应按照有关规定进行竣工技术鉴定。A)阶段验收B)竣工技术预验收C)完工验收D)单元验收答案:B解析:2020版教材P278/2019版教材P281大型水利工程在竣工技术预验收前，应按照有关规定进行竣工技术鉴定。[单选题]14.一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的（）以立方米为单位计量。A)实方体积B)自然方体积C)有效自然方体积D)松方体积答案:C解析:2020版教材P319/2019版教材P318《工程量清单》土方开挖工程计量有关规定。-般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。[单选题]15.建设项目管理三项制度指（）。A)项目法人制、合同管理制、招标投标制B)项目法人制、建设监理制、招标投标制C)项目法人制、合同管理制、建设监理制D)建设监理制，招标投标制、合同管理制答案:B解析:2020版教材P152/2019版教材P154《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建[1995]128号）明确，水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，简称?三项?制度。[单选题]16.下列属于超过一定规模的危险性较大的单项工程的是（）A)集中线荷载15～20kN/m的混凝土模板支撑工程B)搭设高度9m的混凝土模板支撑工程C)开挖深度2.3m的土石方开挖工程D)围堰工程答案:B解析:本题考查的是水利水电工程专项施工方案。搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程即属于超过一定规模的危险性较大的单项工程。[单选题]17.某建筑物基坑开挖深度为7m，建基面下2~10m范围内为承压水层，承压水头8m，该基坑降水宜采用()。A)明排B)管井C)真空井点D)喷射井点答案:B解析:[单选题]18.水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为()。A)防洪限制水位B)设计洪水位C)正常高水位D)防洪高水位答案:B解析:[单选题]19.对工程造成延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的水利工程质量事故是（）。A)重大事故B)较大事故C)一般事故D)质量缺陷答案:B解析:2020版教材P207/2019版教材P210较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。[单选题]20.倾角为75°的水工地下洞室属于（）。A)平洞B)斜井C)竖井D)缓斜井答案:C解析:水工地下洞室按照倾角（洞轴线与水平面的夹角）可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其划分原则为:倾角小于等于6°为平洞;倾角6°~75°为斜井，斜井可进一步细分为缓斜井（大于6°，小于等于48°）和斜井（大于48°，小于75°）;倾角大于等于75°为竖井。[单选题]21.签发进场通知、审批开工申请是施工监理（）阶段的工作内容。A)施工准备B)施工计划C)施工实施D)项目审批答案:C解析:2020版教材P329/2019版教材P328根据有关规范和规定，水利工程建设项目施工监理实施阶段监理工作的基本内容有：1、开工条件的控制，包括签发开工通知、分部工程开工、单元工程开工、混凝土浇筑开仓。[单选题]22.灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的（）倍。A)1.1B)1.3C)1.5D)2.0答案:C解析:灌灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍。[单选题]23.在工程进度曲线中，通过实际进度与计划进度进行比较，下列()难以通过比较得知。A)实际工程进展速度B)进度超前或拖延的时间C)工程的完成情况D)施工质量的达标情况答案:D解析:本题考查的是水利水电工程施工进度计划的编制与进度保证措施。通过比较可以获得如下信息：(1)实际工程进展速度;(2)进度超前或拖延的时间;(3)工程量的完成情况;(4)后续工程进度预测;参见教材P320。[单选题]24.槽孔型防渗墙使用广泛，其孔斜率不应大于()。A)3%B)3‰C)4%D)4‰答案:D解析:槽孔的孔斜率不应大于4‰，故选择D。[单选题]25.单元工程的检查验收，在施工单位自检合格的基础上，由（）进行终检验收。A)项目法人B)监理单位C)质量监督单位D)施工单位答案:B解析:2020版教材P246/2019版教材P249根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），有关施工质量管理的内容。单元工程的检查验收，施工单位应按?三级检查制度?（班组初检、作业队复检、项目部终检）的原则进行自检，在自检合格的基础上，由监理单位进行终检验收。经监理单位同意，施工单位的自检工作分级层次可以适当简化。[单选题]26.依法批准的流城规划中确定的大中型水利水电工程建设项目的用地，应当纳入()。A)土地利用总体规划B)土地利用区域规划C)移民安置规划D)土地利用划拨计划答案:A解析:[单选题]27.牵引式铲运机的经济运距一般为()m。A)100B)200C)300D)500答案:C解析:本题考查的是施工机械的配置方法。牵引式铲运机的经济运距一般为300m。参见教材P84。[单选题]28.（2014年）下图所示的钢筋应力-应变曲线中，X表示（）。A)屈服强度B)设计强度C)极限强度D)条件屈服强度答案:C解析:题中图示为有物理屈服点钢筋的典型应力-应变曲线，其中X表示极限强度。[单选题]29.围堰是保护水工建筑物能在干地施工的必要()。A)挡水建筑物B)泄水建筑物C)过水建筑物D)不过水建筑物答案:A解析:2020/2019教材P54围堰是导流工程中的临时性挡水建筑物，用来围护施工基坑，保证水工建筑物能在干地施工。在导流任务完成后，若围堰不能与主体工程结合成为永久工程的一部分，应予以拆除。[单选题]30.水利水电工程施工生产用火作业区距所建建筑物的最小距离应为（）m。A)15B)20C)25D)30答案:C解析:本题考核的是水利水电工程施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离。①用火作业区25m；②仓库区、易燃材料堆积场20m；③易燃品集中站30m。[单选题]31.钢材的采购及保管费费率为（）%。A)2.2B)2.75C)3.3D)10.0答案:A解析:采购及保管费费率：水泥砂石：3.3%，钢、油：2.2%，其他：2.75%。[单选题]32.建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则，因地制宜.编制移民安置规划，经依法批准后，由()组织实施。A)有关地方人民政府B)各级水行政主管部门C)省级人民政府D)流域管理机构答案:A解析:[单选题]33.开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照()统一制定规划。A)国家、区域B)地方、流域C)流域、区域D)国家、地方答案:C解析:本题考查的是水资源规划及水工程建设许可的要求。开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。参见教材P406。[单选题]34.（2018年真题）某土石坝工程施工高程超过上游围堰高程，其相应的拦洪库容为0.8×108m3，该坝施工期临时度汛的洪水标准为（）年一遇。A)20～50B)50～100C)100～200D)200～300答案:B解析:本题考查的是水利水电工程洪水标准。[单选题]35.江河、湖泊在相应保证水位时的流量称为（）。A)设计流量B)校核流量C)保证流量D)安全流量答案:D解析:2020版教材P375/2019版教材P374《防洪法》第四十一条规定：?省、自治区、直辖市人民政府防汛指挥机构根据当地的洪水规律，规定汛期起止日期。当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。?[单选题]36.以下属于水工建筑物可变作用荷载的是()。A)结构自重B)设备自重C)预应力D)静水压力答案:D解析:本题考查的是水工建筑物结构受力状况及主要设计方法。可变作用荷载：包括静水压力、外水压力、扬压力、动水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力等。[单选题]37.水利水电工程项目划分中，具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物为()工程。A)单位B)分部C)单项D)单元答案:A解析:本题考查的是水利水电工程项目划分的原则。水利水电工程项目划分中，具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物为单位工程。[单选题]38.（2018年真题）下图所示的消能方式属于（）。A)底流消能B)挑流消能C)面流消能D)消力戽消能答案:A解析:本题考查的是消能方式。图中是利用水跃消能，将泄水建筑物泄出的急流转变为缓流，以消除多余动能的消能方式，属于底流消能。[单选题]39.混凝土粗骨料是指粒径大于()mm的骨料。A)5B)10C)15D)20答案:A解析:2020/2019教材P36混凝土中粗骨料的定义。混凝土的粗骨料：粒径大于5mm的骨料。[单选题]40.重大事故隐患及其整改进展情况报有关部门时，需经本单位（）同意。A)法定代表人B)党组织负责人C)负责人D)技术负责人答案:C解析:2020版教材P221/2019版教材P224重大事故隐患及其整改进展情况需经本单位负责人同意后报有管辖权的水行政主管部门。[单选题]41.多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构的模板是（）模板。A)固定式B)拆移式C)移动式D)滑升式答案:A解析:固定式模板多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构。[单选题]42.（2019年真题）Ⅱ类围岩的稳定状态是()。A)稳定B)基本稳定C)稳定性差D)不稳定答案:B解析:P73-76本题考查的是土石方工程施工的土石分级。[单选题]43.根据合同技术条款计量与支付规则，超大件超过合同约定的限度时，增加的费用由()。A)承包人承担B)发包人承担C)监理人确定承担者D)争议调解组确定承担者答案:B解析:本题考查的是施工阶段成本管理。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。[单选题]44.用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋肘，变更后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比为（）。A)95％～106％B)96％～105％C)97％～104％D)98％～103％答案:D解析:用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时，其直径变化范围不宜超过4mm，代换后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于98％或大于103％。[单选题]45.按比例尺分类，1：50000地形图属于（）比例尺地形图。A)大B)较大C)中D)小答案:C解析:本题考核的是地形图比例尺分类。地形图比例尺分为三类：1：500、1：1000、1：2000、1：5000、1：10000为大比例尺地形图；1：25000、1：50000、1：100000为中比例尺地形图；1：250000、1：500000、1：1000000为小比例尺地形图。[单选题]46.承包人签订分包合同后，送发包人备案应在（）个工作日内。A)7B)14C)21D)28答案:A解析:承包人和分包人应当依法签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中技术、经济条款。黑钻押题，考前更新，承包人应在分包合同签订后7个工作日内，送发包人备案。[单选题]47.（2014年）混凝土面板堆石坝中面板的主要功能是（）。A)抗压B)抗冲C)抗拉D)抗渗答案:D解析:混凝土面板是面板堆石坝的主要防渗结构，厚度薄、面积大，在满足抗渗性和耐久性条件下，要求具有一定柔性，以适应堆石体的变形。[单选题]48.型号为QPPYII-2*300-6是（）启闭机。A)螺杆B)液压C)循环D)卷扬答案:B解析:Y：液压传动。[单选题]49.农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水，归（）使用。A)各该农村集体经济组织B)县级以上地方政府C)县级以上集体经济组织D)流域管理机构答案:A解析:本题考查的是河流上修建永久性拦河闸坝的补救措施。农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水，归各该农村集体经济组织使用。[单选题]50.水利质量监督机构履行（）职能。A)质量评定B)质量仲裁C)项目划分D)政府部门监督答案:D解析:2020版教材P216/2019版教材P219根据《水利工程质量监督规定》（水建【1997】339号），水行政主管部门主管质量监督工作，水利工程质量监督机构是水行政主管部门对工程质量进行监督管理的专职机构，对水利工程质量进行强制性的监督管理。[单选题]51.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（）。A)离心泵B)轴流泵C)混流泵D)容积泵答案:D解析:本题考查的是水泵机组的选型。泵站工程中最常用的水泵类型是叶片泵，属这一类的有离心泵、轴流泵及混流泵等。[单选题]52.招标设计属于水利工程建设程序中()阶段的工作。A)初步设计B)施工图设计C)生产准备D)施工准备答案:D解析:本题考查的是水利工程建设项目的类型及建设阶段划分。招标设计指为施工以及设备材料招标而进行的设计工作。[单选题]53.以下属于水工建筑物永久作用荷载的是()。A)地震作用荷载B)预应力C)静水压力D)扬压力答案:B解析:2020/2019教材P25永久荷载主要有建筑物结构自重、永久设备自重、地应力、围岩压力、土压力、预应力锚固荷载、撒沙压力(有排沙设施时可列为偶然荷载）；可变荷载主要有静水压力、外水压力、扬压力、动水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、浪压力、楼面活荷载、平台活荷载、桥机荷载、闸门启闭机荷载、温度荷载、灌浆荷载、土壤空隙水压力、系缆力、撞击力等;偶然荷载主要有校核洪水时的静水压力、地震荷载等第2部分：多项选择题，共32题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]54.以下关于HPB300中钢筋符号的意义，说法正确的是（）。A)H表示热轧B)P表示光圆C)P表示带肋D)300表示屈服强度为300MPaE)300表示极限强度为300MPa答案:ABD解析:H表示热轧；P表示光圆；300表示屈服强度为300MPa。[多选题]55.其他直接费包括（）。A)特殊地区施工增加费B)其他费用C)施工机械使用费D)冬雨期施工增加费E)夜间施工增加费答案:ABDE解析:2020版教材P310/2019版教材P3092根据《水利T程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号）建筑及安装工程费中其他接费的组成。其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。选项C为基本直接费。[多选题]56.均质土坝最常用的土料有()。A)砂质黏土B)黏土C)细砂D)砂砾石E)壤土答案:AE解析:本题考查的是建筑材料的应用条件。常用于均质土坝的土料是砂质黏土和壤土，要求其应具有一定的抗渗性和强度。[多选题]57.防渗墙质量检查程序应包括()等。A)工序质量检查B)施工机械检查C)墙体质量检查D)导墙质量检查E)泥浆固壁质量检查答案:AC解析:本题考查的是防渗墙施工技术。防渗墙质量检查程序应包括工序质量检查和墙体质量检查。[多选题]58.竣工审计的内容包括（）。A)基本建设支出审计B)工程预算审计C)未完工程投资审计D)交付使用资产审计E)合同管理审计答案:ACDE解析:2020版教材P170/2019版教材P172水利工程基本建设项目竣工决算审计具体包括以下主要内容。1）建设项目批准及建设管理体制审计。2）项園投资计划、资金来源及概算执行审计。3）基本建设支出审计4）土地征用及移民安置资金管理使用审计。5）未完工程投资及预留费用审计6）交付使用资产审计。7）基建收入审计。8）建设项目竣工决算时资金构成审计。9）竣工财务决算编制审计。10）招标、投标及政府采购审计。11）合同管理审计12）建设监理审计。13）财务管理审计。14）历次审计检查审计。[多选题]59.水利工程建设生产安全事故可以（）上报。A)按系统B)逐级C)越级D)先报项目法人E)视情况答案:BC解析:2020版教材P234/2019版教材P237详见水行政主管部门接到事故发生单位的事故信息报告后，对特别重大、重大、较大和造成人员死亡的一般事故以及较大涉险事故信息，应当逐级上报至水利部；水行政主管部门可以越级上报。[多选题]60.生产安全事故分为()4个等级。A)较大涉险事故B)一般事故C)较大事故D)重大事故E)特别重大事故答案:BCDE解析:本题考查的是水利工程建设项目风险管理和安全事故应急管理。生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。[多选题]61.与浅孔爆破法相比，深孔爆破法具有的特点有（）。A)单位体积岩石所需的钻孔工作量较小B)单位耗药量低C)劳动生产率高D)能均匀破碎介质E)钻孔设备复杂答案:ABCE解析:2020/2019版教材P78深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。与浅孔法比较，其单位体积岩石所需的钻孔工作量较小，单位耗药量低，劳动生产率高，并可简化起爆操作过程及劳动组织。缺点是钻孔设备复杂，设备费高。坚硬的岩石，由于钻孔速度慢，往往会使成本提高，采用此种方法时应慎重考虑。[多选题]62.钢板桩格形同堰平面形式有()。A)圆筒形B)锥形C)扇形D)花瓣形E)矩形答案:ACD解析:2020/2019教材P54钢板粧格形围堰按挡水高度不同，其平面形式有圆筒形格体、扇形格体、花瓣形格体（图,1F412021-3),应用较多的是圆筒形格体，圆筒形格体钢板粧围堰，[多选题]63.下列关于水利工程质量管理责任的说法，正确的有（）。A)建设项目的项目法人单位质量分管领导对本单位的质量工作负领导责任B)监理单位的工程项目技术负责人（总监）对质量工作负技术责任C)监理单位的现场工程师对质量工作负技术责任D)监理、设计、施工单位的具体工作人员为直接责任人E)各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任答案:BDE解析:7.建设项目的项目法人、监理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人（总监、设总、总工）对质量工作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。[多选题]64.在（）等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。A)可行性研究B)可行性研究以前阶段的勘测设计C)可行性研究以前阶段的规划设计D)初步设计E)初步设计及以前阶段的勘测设计答案:ABC解析:2020版教材P243/2019版教材P246根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），除可行性研究及以前阶段的勘测、规划设计等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。[多选题]65.水利工程施工中，钢绞线质量检验的主要指标包括()。A)含碳量B)屈服强度C)极限强度D)伸长率E)冷弯性能答案:CDE解析:本题考查的是钢筋的主要力学性能。极限强度、伸长率和冷弯性能是无物理屈服点钢筋进行质量检验的三项主要指标。[多选题]66.（2014年）下列关于钢筋代换的说法，正确的有（）。A)应按钢筋承载力设计值相等的原则进行代换B)以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋直径的方法来减少钢筋截面积C)以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积D)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时，其直径变化范围不宜超过4mmE)设计主筋采取同钢号的钢筋代换时，应保持间距不变答案:ABDE解析:以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积。故选项C错误。[多选题]67.竣工验收申请报告的主要内容包括（）。A)项目基本情况B)工程建设运行情况C)专项验收计划D)专项验收完成情况E)竣工验收总体安排答案:ABCE解析:2020版教材P294/2019版教材P293验收申请报告应包括项目基本情况、项目建设运行情况、专项验收计划及竣工验收总体安排等内容。[多选题]68.水利工程质量监督巡查工作主要对工程各参建单位（）进行抽查。A)质量行为B)质量监督工作C)质量成果D)质量标准E)实体质量答案:AE解析:2020版教材P218/2019版教材P221质量监督巡查工作主要对工程各参建单位的质量行为和实体质量进行抽查，对质量篮督工作开展情况进行检查。[多选题]69.水利水电地下工程按其断面大小可分为()。A)小断面B)中断面C)大断面D)较大断面E)特大断面答案:ABCE解析:本题考查的是平洞开挖。地下工程按其断面大小可分为小断面、中断面、大断面和特大断面四类。参见教材P77。[多选题]70.据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），临时水工建筑物级别依据包括（）等。A)气候环境B)保护对象C)使用年限D)抗震烈度E)建筑物规模答案:BCE解析:本题考查的是水工建筑物级别划分。临时水工建筑物级别依据包括保护对象、失事造成后果、使用年限、临时建筑物规模。[多选题]71.沥青材料具有良好的()。A)防水性B)抗渗性C)吸水性D)抗冲击性E)脆性答案:ABD解析:[多选题]72.水利工程质量监督工作中，下列表述正确的是（）。A)大型水利工程应设置项目站B)设计人员可以作项目兼职质量监督员C)收取质量监督费D)下达暂停施工令E)确认项目划分答案:AE解析:2020版教材P217/2019版教材P220大型水利工程应设置项目站，中小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站或进行巡回监督。从工程开工前办理质量监督手续始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止，为水利工程建设项目的质量监督期（含合同质量保修期）。各级质量监督机构的质量监督人员有专职质量监督员和兼职质量监督员组成。其中，兼职质量监督员为工程技术人员凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。工程质量监督的主要内容为：（1）对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核。（2）对由项目法人（建设单位）、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务等实施监督检查。（3）对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定。（4）監督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况。（5）检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况，并检查工程实物质量。（6）在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定，编制工程质量评定报告，并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议[多选题]73.工程施工实施阶段监理进行质量控制的基本内容有（）。A)工程项目划分B)检查施工进场设备C)工程质量检验D)工程验收与移交E)质量事故处理答案:ACE解析:2020版教材P330/2019版教材P329根据《水电水利工程施工监理规范》DL/T5U1-2012，施工监理工程质量控制的基本内容包括工程质量控制的依据、工程项目划分及开工申报、开工前质量控制工作、施工过程质量控制、工程质量检验、施工质量事故处理等.@##[多选题]74.水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性，可分为（）。A)永久作用荷载B)可变作用荷载C)偶然作用荷载D)静荷载E)应力荷载答案:ABC解析:本题考查的是水工建筑结构受力状况及主要设计方法。根据《水工建筑物荷载设计规范》SL744-2016，水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性，可分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载。[多选题]75.下列（）情况下，疏竣工程应分条施工。A)疏浚区宽度大于挖泥船一次最大挖宽.B)疏浚区横断而土层厚薄悬殊C)挖槽横断面为复合式D)应急排洪、通水、通航工程E)合同要求分期达到设计深度答案:ABCD解析:[多选题]76.下列关于必须招标的暂估价项目的说法，正确的有（）。A)可由发包人组织招标B)只能由发包人组织招标C)可由监理与发包人组织招标D)可由发包人与承包人联合组织招标E)可由监理与承包人组织招标答案:AD解析:2020版教材P200/2019版教材P203必须招标的暂估价项目（1）若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂咕价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标。（2）若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。（3）暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。（4）必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。[多选题]77.我国《水土保持法》涉及的主要自然资源是()。A)水B)土C)煤炭D)石油E)植被答案:AB解析:[多选题]78.渗透变形一般可分为〔)等类型。A)流土B)滑坡C)管涌D)接触流失E)接触冲刷答案:ACDE解析:[多选题]79.保留金的支付时间一般在（）。A)合同项目完工并终止后B)合同项目完工并签发工程移交证书之后C)工程缺陷责任期满之后D)最终决算时E)工程竣下验收后答案:BC解析:2020版教材P332/2019版教材P331详见合同项目完工并签发工程移交证书之后，监理机构应协助业主及时按合同约定的保留金的一部分付给承建单位，并为此签发保留金付款证书；当工程缺陷责任期满之后，监理机构应协助业主及时将剩余部分保留金付给承建单位，并为此签发保留金付款证书。[多选题]80.合同工程完工验收应具备的条件有（）。A)合同范围内的工程项目已按合同完成B)工程已按规定进行了有关验收C)观测仪器和设备已测得初始值及施工各项观测值D)工程质量缺陷已按规定进行备案E)工程完工结算已完成答案:ABCE解析:2020版教材P272/2019版教材P274合同工程完工验收应具备的条件如下：1.合同范围内的工程项目已按合同约定完成2.工程已按规定进行了有关验收3.观测仪器和设备已测得初始值及施工各项观测值4.工程质量缺陷已按规定进行处理5.工程完工结算已完成6.施工现场已经进行清理7.需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕8.合同约定的其他条件。[多选题]81.下列关于总监理工程师的说法，正确的是（）。A)水电监理实行总监理工程师负责制B)总监理工程师应负责全面履行监理合同约定的监理单位的义务C)项目法人有权变更总监理工程师发布的有关指令D)主持或授权监理工程师主持设计交底E)总监理工程师有权撤换承建单位项目负责人答案:ABDE解析:2020版教材P325/2019版教材P324水利工程施工监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师应负责全面履行监理合同约定的监理单位的义务。主持或授权监理工程师主持设计交底；组织核查并签发施工图纸。要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。[多选题]82.水利项目待摊投资的待摊方法有（）。A)按实际发生数的比例分摊B)按实际效益分摊C)按固定资产价值分摊D)按流动资产量分摊E)按概算数的比例分摊答案:AE解析:2020版教材P169/2019版教材P171竣工财务决算中的待摊投资。待摊方法有按实际发生数的比例分摊，或按概算数的比例分摊。[多选题]83.水泥混凝土拌合物的和易性包括（）。A)流动性B)黏聚性C)保水性D)泌水性E)安定性答案:ABC解析:水泥混凝土拌合物的和易性包括流动性、黏聚性、保水性三个方面。[多选题]84.与静压碾压相比，振动碾压具有的特点包括（）。A)碾压机械重量轻B)碾压机械体积小C)碾压遍数少D)深度小E)效率高答案:ABCE解析:2020版教材P83/2019版教材P85振动的作用力为周期性的重复动力，其大小随时间呈周期性变化，振动周期的长短，随振动频率的大小而变化，如图1F415012-1（c）所示。振动碾压与静压碾压相比，具有重量轻、体积小、碾压遍数少、深度大、效率髙的优点。[多选题]85.在下列荷载中，（）是可变作用荷载。A)土压力B)扬压力C)浪压力D)静水压力E)结构自重答案:BCD解析:根据《水工建筑物荷载设计规范》SL744-2016,水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性，可分为永久作用荷载、可变作用荷载和偶然作用荷载。其中可变作用荷载包括:静水压力、扬压力、动水压力、水锤压力、浪压力、外水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、温度荷载、土壤孔隙水压力、灌浆压力等;偶然作用荷载包括:地震作用、校核洪水位时的静水压力。第3部分：问答题，共15题，请在空白处填写正确答案。[问答题]86.某水库工程施工单位在面板混凝土施工前，提供了面板混凝配合比，见下表所示。问题：计算事件2混凝土施工配合比表中的水胶比A值（保留小数点后两位）和砂率B值（用%表示，保留小数点后两位）？答案:水胶比A值：122/（249+56）=0.40。砂率B值：760/（760+620+620）=38.00%。解析:[问答题]87.某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同单价甲项为180元/m3，乙项160元/m3。合同工期为4个月。合同约定：（1）开工前业主应向承包商支付签约合同价20%的预付款。（2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留保留金。（3）当子项工程实际工程量超过（或低于）一级建造师考前内部资料+QQ599918668赵老师估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9（或1.1）。（4）根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算。（5）工程预付款在最后两个月的工程进度款中平均扣回。（6）工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。承包商各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见下表。问题：（1）签约合同价为多少？（2）工程预付款金额为多少？（3）每月工程量价款是多少？应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？答案:（1）签约合同价为：2300×180＋3200×160＝92.6万元（2）工程预付款金额为：92.6×20%＝18.52万元（3）计算如下：①第一个月：工程量价款为：500×180＋700×160＝20.2万元应签证的工程款为：20.2×（1－3%）＝19.594万元由于合同规定每月签发付款的最低金额为25万元，故本月付款凭证金额为0。②第二个月：工程量价款为：800×180＋900×160＝28.8万元应签证的工程款为：28.8×（1－3%）＝27.936万元本月实际签发的付款凭证金额为：19.594＋27.936＝47.53万元③第三个月：工程量价款为：800×180＋800×160＝27.2万元应签证的工程款为：27.2×（1－3%）＝26.384万元应扣工程预付款为：18.52×50%＝9.26万元该月应支付的净金额为：26.384－9.26＝17.124万元＜25万元由于未达到最低结算金额，故本月付款凭证金额为0。④第四个月：甲项工程累计完成工程量为2700m3，较估算工程量2300m3增加超过10%。2300×（1＋10%）＝2530m3超过10%的工程量为：2700－2530＝170m3其单价应调整为：180×0.9＝162元/m3故甲项工程量价款为：（600－170）×180＋170×162＝10.494万元乙项累计完成工程量为3000m3，与估计工程量3200m3增减均未超过10%，故不予调整。乙项工程量价款为：600×160＝9.6万元本月完成甲、乙两项工程量价款为：10.494＋9.6＝20.094万元应扣工程预付款为：18.52×50%＝9.26万元应签证的工程款为：20.094×（1－3%）－9.26＝10.23118万元本期实际签发的付款凭证金额为：17.124＋10.23118＝27.35518万元解析:[问答题]88.【背景资料】某水利工程经监理工程师批准的施工网络计划如下图所示(单位：天)。合同约定：工程所用全部材料、设备由承包人采购。如工程工期提前，奖励标准为1万元／天；如工程工期延误，支付违约金标准为1万元／天。施工过程中发生如下事件：事件1：当工程施工按计划进行到第100天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案。方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天，修理费用2万元；方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，B完成后，使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其他工作均按计划进行；方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调剂时间为10天。设备正式使用期支付租赁费用，其标准为350天／元。项目经理选择了最优方案并予以实施。事件2：H工作为工程设备安装。设备进场，承包人进行检验和交货验收后，把将产品合格证书提交给监理工程师。监理要求重新检验并进行相关设备性能测试。H工作完成后承包人要求监理人增加设备测试费用0．5万元。问题1．计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。2．若各项工作均按最早时间施工，分析指出事件1中项目经理选择的最优方案。3．指出事件2中的不妥之处并简要说明理由。答案:1．计划工期为450天，E工作的总时差为15天。关键线路为A→C→D→H→I(或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。2．项目经理应选择方案三。本小题是施工组织管理方面的，考核对施工方案的技术经济比较和方案选择。要选择最优方案，应从工期和费用两方面结合进行技术经济比较：方案一，设备修复时间为20天，E工作的总时差为15天，影响工期5天，增加的工期延期的违约费用为1×5=5万元，加上修理费，共计7万元。方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟25天完成，超过E工作的总时差，影响工期10天，增加费用10万元。方案三，租赁设备安装调试10天，不超过E的总时差，不影响工期，E工作还需工作135天，增加设备租赁费用为47250元(350元／天×135天=47250元)。三个方案综合比较，方案三合理。3．不妥之处：设备进场，承包人进行检验和交货验收后，把将产品合格证书提交给监理工程师。理由：对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书。不妥之处：承包人要求监理人增加设备测试费用0．5万元理由：设备测试费用应由承包人承担。对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。解析:[问答题]89.某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万m3，单价为10元/m3；砌石10万m3（不考虑砌石定额系数，所需开采石方10万m3），单价为40元/m3。（1）合同中的有关情况为：①合同开工日期为9月20日。②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。③发包人指定的采石场距工程现场10km，开采条件可满足正常施工强度500m3/天的需要。④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再砌石施工。⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。（2）在合同执行工程中：①在土方施工中，由于以下原因引起停工：事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移交时间延误到10月8日晚。事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工。事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。②土方填筑实际完成300万m3，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/m3；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m3后，该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km，石料运输运距每增加1km，运费增加1元/m3。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只能运输400m3，监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元/天补偿承包人的损失。④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。问题：（1）试分析确定承包人应获准的工程延期天数。（2）试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。答案:（1）承包人应获准的工程延期天数是由于业主的原因、业主应承担的风险造成的工期延误。本例中包括：①移交场地延误。②不可抗力停工。③石料场变化后运输能力降低。本例中，批准工程延期为37天，其中：①因天气原因、移交场地延误等原因（属于发包人应承担的停工原因）造成从10月4日至10月15日暂停，工期延误12天。②由于石料场变化，运输能力不足，影响填筑工效，延长工期：（2）由于变更引起的费用增加包括：①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加。②由于石料运输距离增加的费用增加。③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿。④承包人另寻采石场发生的合理费用。⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失。首先分析计算应由发包人负责的停工时间，然后乘以停工期间的设备、人工损失费。在10月4日至10月15日的12天停工期间，10月4日至10月8日由于发包人移交场地原因，属于应补偿费用的停工；10月9日至10月15日，由于异常自然条件引起停工，属于不予费用补偿的停工；10月6日至10月8日属于?共同性延误?，以先发生因素?发包人移交场地延误?确定延误责任，因此，应予费用补偿。工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿。本例中：①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加：［300－（1＋20%）×200］×（10＋3）＝780万元②由于石料运输距离增加的费用增加：（10－5）×（30－10）×1＝100万元③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿：［（10－5）/400］×2000＝25万元④承包人另寻采石场发生合理费用0.5万元。⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失：应予补偿费用的停工共计5天，补偿费用：5×（0.8＋1）＝9万元⑥工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿：（5＋25）×0.5＝15万元解析:[问答题]90.背景资料某水库于1978年3月兴建，1979年10月建成，总库容2400万m3，是一座以防洪为主，兼顾灌溉、养殖、旅游的综合性水利枢纽工程。除险加固设计工程内容有：(1)主副坝基岩帷幕灌浆；主坝上游坝脚抛石压重；全坝段上游干砌石护坡拆除重建。(2)新建溢洪道工程一座。(3)拆除重建原放水洞。(4)管理设施建设工程等。施工中发生以下事件：事件1：施工单位对副坝单排帷幕灌浆分为二序施工，帷幕灌浆施工工艺主要包括：钻孔、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。灌浆结束7天后，采用单点法自下而上分段卡塞进行压水试验。事件2：溢洪道单位工程施工中，上游连接段分部工程的左岸翼墙混凝土浇筑出现质量事故，返工重做，造成经济损失12万元。事件3：加固工程完成后，项目法人委托某鉴定单位进行蓄水安全鉴定。鉴定专家组由10人组成，该鉴定机构人员8人，另外2人从该工程项目法人在职人员中聘请。专家组高级工程师以上职称6人，工程师4人。问题1.指出事件1的不妥之处，并简要说明理由。2.事件2对溢洪道上游连接段分部工程和溢洪道单位工程质量评定等级有无影响，并说明理由。3.指出事件3的不妥之处，并简要说明理由。答案:1.【参考答案】施工单位对副坝单排帷幕灌浆分为二序施工不要，单排帷幕灌浆孔应分为三序施工。帷幕灌浆施工工艺不妥，缺少钻孔冲洗工序。灌浆结束7天后进行压水试验不妥，压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。自下而上分段卡塞进行压水试验不妥。应自上而下分段卡塞进行压水试验。【考点解析】这是一道关于帷幕灌浆的题，考核考生对帷幕灌浆施工工艺和质量检查的掌握程度。帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕，应先进行边排孔的灌浆，然后进行中排孔的灌浆。边排孔宜分为三序施工，中排孔可分为二序或三序施工；由两排孔组成的帷幕，宜先进行下游排孔的灌浆，然后进行上游排孔的灌浆。每排孔宜分为三序施工；单排帷幕灌浆孔应分为三序施工。帷幕灌浆施工工艺主要包括：钻孔、钻孔冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的10%。一个坝段或一个单元工程内，至少应布置一个检查孔；检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行；同时应自上而下分段卡塞进行压水试验，试验采用五点法或单点法。2.【参考答案】对溢洪道上游连接段分部工程质量评定等级有影响，对溢洪道单位工程质量评定等级无影响。上游连接段分部工程的左岸翼墙混凝土浇筑出现质量事故，造成经济损失12万元，是一般质量事故。分部工程施工质量合格标准要求质量事故已按要求处理并经检验合格，优良标准要求且未发生过质量事故。单位工程施工质量合格标准要求质量事故已按要求进行处理，优良标准要求质量事故已按要求进行处理，且施工中未发生过较大质量事故。【考点解析】这是一道关于质量事故等级判定以及分部工程和单位工程质量等级评定的综合题，考核考生对质量事故和质量评定的掌握程度。水利部于1999年3月4日发布实施《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号）。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007规定：(1)分部工程施工质量合格标准1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格。2)原材料、中间产品及混凝土（砂浆）试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。(2)分部工程施工质量优良标准1)所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故。2)中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良等级（当试件组数小于30时，试件质量合格）。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。(3)单位工程施工质量合格标准1)所含分部工程质量全部合格。2)质量事故已按要求进行处理。3)工程外观质量得分率达到70%以上。4)单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全。5)工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。(4)单位工程施工质量优良标准1)所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。2)质量事故已按要求进行处理。3)外观质量得分率达到85%以上。4)单位工程施工质量检验与评定资料齐全。5)工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。3.【参考答案】专家组由鉴定机构人员8人，另外2人从该工程项目法人在职人员中聘请不妥。专家组成员要有三分之一以上人员由外单位聘请，且项目法人、设计、施工、监理、运行、设备制造等参建单位的在职人员或从事过本工程设计、施工、管理的其他人员，不能担任专家组成员。鉴定专家组有工程师4人不妥。鉴定专家组应由具有高级工程师以上职称的专家组成。【考点解析】这是一道关于病险水工建筑物除险加固工程建设要求的题，考核考生水库除险加固安全鉴定的掌握程度。根据《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》和《水利水电建设工程验收规程》等规定，水库建设工程（包括新建、续建、改建、加固、修复等）在水库蓄水验收前，必须进行蓄水安全鉴定。蓄水安全鉴定是大中型水利水电建设工程蓄水验收的必要依据，未经蓄水安全鉴定不得进行蓄水验收。项目法人认为工程符合蓄水安全鉴定条件时，可决定组织蓄水安全鉴定。蓄水安全鉴定，由项目法人委托经水利部认定有资格的单位承担，与之签订蓄水安全鉴定合同，并报工程建设项目上级主管部门核备。接受委托负责蓄水安全鉴定的单位（即鉴定单位）应成立专家组，并将专家组组成情况报工程验收主持单位和相应的水利工程质量监督部门核备。鉴定专家组应由专业水平高、工程设计与施工经验丰富、具有高级工程师以上职称的专家组成，包括水文、地质、水工、施工、机电、金属结构等有关专业。鉴定专家组三分之一以上人员须聘请责任单位以外的专家参加。项目法人、设计、施工、监理、运行、设备制造等参建单位的在职人员或从事过本工程设计、施工、管理的其他人员，不能担任专家组成员。解析:[问答题]91.背景资料：临南段河道疏浚工程，疏浚河道总长约5km，涉及河道底宽150m，边坡1：4，底高程7.90~8.07m。该河道疏浚工程划分为一个单位工程，包含7个分部工程（河道疏浚水下方为5个分部工程，排泥场围堰和退水口各1个分部工程）。其中排泥场围堰按3级堤防标准进行设计和施工。工程施工过程中发生以下事件：事件1：工程具备开工条件后，项目法人向主管部门?交本工程开工申请报告。事件2：排泥场围堰某部位围堰存在坑塘，施工单位进行了排水、清基、削坡后，再分层填筑施工，如图5所示。事件3：河道疏浚工程施工中，施工单位对某单元工程进行了质量评定，如表5所示。事件4：排泥场围堰分部工程施工完成后，其质量经施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督机构进行了备案。事件5：单位工程完工后，项目法人组织监理单位、施工单位成立了工程外观质量评定组。评定组由4人组成，其中高级工程师2名，工程师1名，助理工程师1名。竣工验收主持单位发现评定组织工作存在不妥之处并予以纠正。【问题】1.根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令2014年第46号），指出事件1中不妥之处；说明主体工程开工的报告程序和时间要求。2.根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），指出并改正事件2中图4中坑塘部位在清基、削坡、分层填筑方面的不妥之处。3.根据《水利水电工程单元施工质量验收评定标准-堤防工程》（SL634-2012），指出事件3表4中A、B、C、D所代表的名称或数据。4.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）指出事件4中的不妥之处并说明正确的程序。5.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)有关规定，指出工程外观质量评定组织工作的不妥之处，并?出正确做法。答案:1.（1）事件1中项目法人向主管部门?交了本工程开工申请报告不妥。（2）主体工程开工的报告程序和时间要求。如下：主体工程具备开工条件后方可开工，项目法人或者建设单位应当自开工之日起15个工作日内，将项目开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。2.不妥之处一：清基削坡线坡度为1：4；改正：堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。不妥之处二：分层填筑时顺坡填筑；改正：地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。3.A：主控项目；B：一般项目；C:最小为91.0%；D：合格。4.施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督机构进行了备案不妥。正确的程序：分部工程质量在施工单位自评后，由监理单位复核，项目法人认定。分部工程的质量验收结论由项目法人报质量监督机构进行核备。5.不妥之处一：项目法人组织监理单位、施工单位成立了工程外观质量评定组；正确做法：项目法人组织监理、设计、施工及运行管理等单位成立了工程外观质量评定组。不妥之处二：评定组由4人组成。正确做法：大型工程评定组成员应不少于7人。不妥之处三：助理工程师1名。改正：评定组成员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。解析:[问答题]92.背景资料某施工企业与某地方县政府签订了一个BT项目，该项目为一总装机容量2．5MW的水电站，该工程由某地方负责初步设计审批后，由某施工企业与某县政府共同组建项目法人开展建设，两年后该工程已具备竣工验收条件，并依据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号)开展相关验收工作。工程建设过程中发生如下事件：事件1：该施工企业在建设过程中主持验收了工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收等验收。事件2：经与该地方县水利局同意，不进行库区移民专项验收。问题1．指出水电站建设工程按验收工作内容分有哪些2．指出事件1、事件2中有何不妥之处并说明原因。3．竣工验收分为哪些专项验收4．指出本工程竣工验收的负责单位；竣工验收委员会由哪些单位组成答案:1．【参考答案】水电站建设工程验收工作包括阶段验收和竣工验收，其中阶段验收包括工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收。【考点解析】这是一道水电验收应用的题目，考察考生对水电工程验收工作的内容的掌握。按《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号)的相关要求，水电站建设工程验收工作包括阶段验收和竣工验收，其中阶段验收包括工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收。2．【参考答案】事件1不妥之处有三处：一是工程截流验收应由该施工企业与县政府共同组建的项目法人会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行；二是工程蓄水验收应由国家能源局负责，并委托有资质单位作为验收主持单位，会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行；三是水轮发电机组启动验收应由该施工企业与县政府共同组建的项目法人会同电网经营管理单位共同组织验收委员会进行。事件2不妥之处是库区移民专项验收需由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行，而非由县政府决定不进行该专项验收。【考点解析】此题考察考生对水电工程阶段验收和库区移民专项验收工作的掌握。根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号)，水电工程验收实行分级和分类验收制度。工程蓄水验收、枢纽工程专项验收和工程竣工验收由国家能源局负责，并委托有资质单位作为验收主持单位，会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行。工程截流验收由项目法人会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行；水轮发电机组启动验收由项目法人会同电网经营管理单位共同组织验收委员会进行，具体要求按相关规定执行；库区移民专项验收由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行。3．【参考答案】水电工程竣工验收分专项进行，包括枢纽工程专项竣工验收、库区移民专项竣工验收以及环保、水土保持、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算等专项验收。【考点解析】此题考察考生对水电工程竣工验收工作的掌握。根据《水电工程验收管理办法》以及《水电站基本建设工程验收规程》DL／T5123～2000，水电工程竣工验收分专项进行，包括枢纽工程专项竣工验收、库区移民专项竣工验收以及环保、水土保持、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算等专项验收。4．【参考答案】竣工验收负责单位为国家能源局。竣工验收委员会由国家能源局、验收主持单位、工程所在地省级发展改革委与省级能源局等单位共同组成。【考点解析】这是一道水电验收应用的题目，考察考生对水电工程竣工验收工作的负责单位、竣工验收委员会组成等的掌握。根据《水电工程验收管理办法》以及《水电站基本建设工程验收规程》DL／T5123-2000，枢纽工程专项验收和工程竣工验收由国家能源局负责，并委托有资质单位作为验收主持单位，会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行。解析:[问答题]93.某土石坝枢纽工程，总库容为0.3亿m3，引水隧洞布置在右岸，在左岸设有开敞式溢洪道。在建设过程中，发生了如下事件：事件1：该工程围堰为均质土围堰，根据水文资料及相关规定，施工期上游围堰设计静水位32.3m，波浪高度1.2m。事件2：土坝基坑开挖过程中，为加快施工进度，施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程，此时遭遇深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。施工单位及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理，工期增加2个月，费用增加12万元。事件3：在导流工程施工前，施工单位在围堰工程位置进行了补充地质勘探，支付勘探费2万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告。事件4：施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。问题：1.事件1中，请判断此围堰的级别；计算上游围堰的最小堰顶高程；该围堰的洪水标准多少？2.事件2中施工单位做法有何不妥，应如何处理？施工单位能否提出索赔工期2个月，费用12万元的要求。3.事件3中，索赔的费用为多少？4.指出事件4中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误处。答案:1.（1）该大坝总库容为0.3亿m3，可判断大坝工程规模为中型，大坝级别为3级，根据临时性水工建筑物级别，5级围堰的保护对象为?3、4级永久性水工建筑物?，故本围堰的级别为5级。（2）5级土石围堰的最小安全超高为0.5m，故上游围堰的最小堰顶高程=32.3m＋1.2m＋0.5m＝34.0m。（3）5级土石围堰的洪水标准（重现期）为10-5年。2.（1）施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程不妥；理由：临近设计高程时，应留出0.2～0.3m的保护层暂不开挖，待上部结构施工时，再予挖除。（2）遭遇局部深层淤泥层为不利物质条件，发包人应承担工期和费用补偿。3.施工单位不能索赔。因为该补充地质勘探的对象是围堰工程，为临时工程。4.（1）主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程（或应报工程质量监督机构核备）。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。（2）单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。解析:[问答题]94.背景资料某平原河道水闸工程，共10孔，每孔净宽10m，水闸顺水流方向长20m。闸底板厚度2．0m，混凝土强度等级为C25。闸墩厚1．2m，混凝土强度等级C25。闸室底板建基面高程为17．0m。地面以下土层依次为：①层，粉质黏土，层顶平均高程20．0m，层底平均高程15．0m，土的湿密度为1．90g／cm3。②层，粉细砂，层底平均高程10．m。本层为含水层，地下水具有承压性，承压水位18．0m。其下为粉质黏土层。工程于2012年8月底开工，施工过程中发生如下事件：事件1：由于工程进度要求紧，施工单位进场后在混凝土工程准备就绪后，即开挖基坑，准备基坑开挖完成后，即浇筑混凝土。事件2：2012年9月2日施工单位进场一批水泥，经过检验合格。由于设计变更，2012年12月16日方具备混凝土的浇筑条件，施工单位准备用此批水泥浇筑混凝土。事件3：施工过程中，施工单位按照规范要求留置了混凝土抗压强度试件，其中C30混凝土试件10组、C25混凝土试件50组、C20混凝土试件4组和C15混凝土1组，施工单位采用同一公式评定混凝土强度。事件4：工程完工后，项目法人、监理单位、设计单位，作为验收组成员参加了工程竣工验收，提供了验收所需的资料。问题1．指出事件1中，施工单位的做法有何不妥之处，并说明原因。2．指出事件2中，施工单位的不妥之处和正确的做法。3．依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，指出事件3中，施工单位的不妥之处和正确做法。4．指出事件4中的不妥之处，并说明理由。答案:1．【参考答案】事件1直接开挖基坑不妥，应降水后，使承压水位降低到一定高程后方可以开挖基坑。【考点解析】这是一道水利工程施工技术题，本题主要考察考生对基坑开挖条件的掌握和对地质条件的分析判断。就施工来讲，基坑降水有两个作用，一个是降低地下水位，为施工创造条件；另一个是对于多层地基，确保地基安全，不出现突涌破坏。本题地基为多层地基，不透水层下有强透水层，并且强透水层具有承压水性质且水位较高，因此为了保护基坑的安全，必须首先降水，在承压水位降低到可以保证地基安全后，方可以开挖基坑。关于降水深度的计算，可以参见有关规范，这里不再赘述。2．【参考答案】事件2的不妥之处是：水泥进场已经超过3个月，依据有关规范规定，需复检合格后方可以使用。【考点解析】这是一道有关建筑材料检验的题，主要考核考生对建筑材料的检验和储存方面的知识。水泥等具有活性的建筑材料，长期放置在空气中，其性能会发生变化，故规范中规定水泥进场超过3个月需要再次复检，合格后方可使用。本题2012年9月2日进场，2012年12月16日准备使用，已经超过3个月，按规范规定应复检，合格后才能使用。3．【参考答案】采用同一公式评定混凝土试块强度不妥。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007有4种评定方法。【考点解析】这是一道关于混凝土强度检验评定的题目。目前对混凝土强度等级的定义，尽管无论是建筑、水利还是其他行业都基本相同，但是对混凝土试块抗压强度的评定方法，水利、工业与民用建筑和公路等行业又不同。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176--2007有4种评定方法，分别为：(1)同一强度等级混凝土试块28天龄期抗压强度组数n≥30时，应符合下表要求。(2)同一强度等级混凝土试块28天龄期抗压强度组数30>77≥5，混凝土试块强度应同时满足下列要求：(3)同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度组数5>n≥2时，混凝土试块强度应同时满足下列要求：(4)同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度只有一组时，混凝土试块强度应满足下列要求：R≥1.15R标4．【参考答案】项目法人、监理单位、设计单位作为竣工验收组成员参加验收会不妥，应作为被验单位参加竣工验收会。【考点解析】这是一道工程验收组织管理的题目，主要考核考生对各个参加单位在各种验收中的作用。根据《水利水电建设工程验收规程》SL223--2008，竣工验收委员会可设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员应由验收主持单位代表担任。竣工验收委员会应由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。工程投资方代表可参加竣工验收委员会。工程项目的参建单位：项目法人、勘测、设计、监理、施工和主要设备制造(供应)商等单位应派代表参加竣工验收，负责解答验收委员会提出的问题，并应作为被验收单位代表在验收鉴定书上签字。解析:[问答题]95.某水利枢纽由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成。工程施工过程中发生如下事件：事件二：某天夜间施工时，一名工人不慎从距离地面16.0m高的脚手架上坠地身亡。问题：简要说明什么是高处作业，指出事件2中发生