招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷4)

试卷科目：招标师考试合同管理(案例分析)招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷4)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages招标师考试合同管理(案例分析)第1部分：单项选择题，共52题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是()。A)工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险B)全部工程量和通货膨胀的风险C)全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险D)通货膨胀的风险，不包括工程量的风险答案:B解析:本题的考点为承包商承担的风险。在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。[单选题]2.下列各项中，不属于招标代理合同的工作范围和职权管理的是()。A)工作交底B)资源配置C)明确人员与授权D)工作任务分解答案:B解析:招标代理合同的工作范围和职权管理包括三个方面：①工作交底；②明确人员与授权；③工作任务分解。[单选题]3.关于国际贸易的合同磋商，下列说法不正确的是()。A)合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价或报价，交流和谈判，签约B)签订合同是交易磋商的基础C)交易磋商工作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行D)交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程答案:B解析:本题的考点为国际贸易的合同磋商。合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价或报价，交流和谈判，签约。交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程，通常称为谈判。在国际贸易中，这是一个十分重要的环节。因为交易磋商是签订合同的基础，没有交易磋商就没有买卖合同。交易磋商工作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行，关系到双方的经济利益，必须认真做好这项工作。[单选题]4.国有土地使用权的出让方式不包括()。A)招标B)拍卖C)合同D)挂牌答案:C解析:本题的考点为国有土地使用权的出让方式。国有土地使用权的出让方式有招标、拍卖和挂牌三种方式。[单选题]5.根据《UCP600》规定，信用证方式下银行保证向受益人履行付款责任的条件是()。A)受益人按期履行合同B)开证申请人付款赎单C)受益人按信用证规定交货D)受益人提交严格符合信用证要求的单据答案:D解析:信用证是一种银行开立的凭装运单据付款的书面承诺。信用证结算方式的特点之一就是凭单付款。从本质上讲，信用证就是买卖合同条款要求加银行付款保证。在信用证支付方式下，开证行成为第一付款人，故属于银行信用。[单选题]6.除在专用合同条款另有约定外，总承包人应在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后()天内完成支付。A)5B)7C)10D)15答案:B解析:除在专用合同条款另有约定外，总承包人应在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后7天内完成支付，总承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。[单选题]7.下列关于建设工程施工合同的说法中，错误的是()。A)建设工程施工合同是工程建设投资控制、质量控制、进度控制的主要依据B)建设工程施工合同应当采用书面形式C)招标人必须是法人D)作为建设工程施工合同的承包人应具备相应的资质等级，并在其资质等级许可的范围内从事建筑活动答案:C解析:C项，根据《招标投标法》第8条规定，招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，故招标人须是法人或其他组织。[单选题]8.无特别约定，则争议评审组在收到合同双方报告后的()天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，调查争议细节。A)28B)20C)15D)14答案:D解析:争议评审的程序包括：①由申请人向争议评审组提交评审申请报告，并将副本提交被申请人及监理人；②由被申请人在收到副本后28天内提交答辩报告并附证明材料；③无特别约定，则争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，调查争议细节；④在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。[单选题]9.关于建设工程施工合同协议书的内容，下列说法不正确的是()。A)合同价款应该填写双方确定的合同金额（人民币）B)组成合同的文件中，最具优先解释权的是投标函及投标函附录C)承包人项目经理必须具备注册建造师资质和相关条件D)合同工期应该写总日历天数答案:B解析:本题的考点为建设工程施工合同协议书的内容。组成合同的文件及其优先解释顺序是中标通知书，投标函及投标函附录，专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求，图纸，已标价的工程量清单，其他合同文件等。合同价款应该填写双方确定的合同金额（人民币）。承包人项目经理必须具备注册建造师资质和相关条件。合同工期应该写总日历天数。[单选题]10.下列不属于索赔报告的基本要求的是()。A)必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料B)必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据C)必须说明违约方的责任D)说明事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料答案:C解析:索赔报告的基本要求有：①必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料。即基于何种事件、何种理由提出索赔请求。具体包括事件描述、影响描述、后果描述以及各部分的证明资料。②必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据。③说明前述事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料。[单选题]11.邮政收据不具有()的性质。A)邮局的收货凭证B)收件人的提货凭证C)索赔依据D)物权凭证答案:D解析:邮政收据是邮政运输的主要单据，它既是邮局收到寄件人的邮包后所签发的凭证，也是收件人凭以提取邮件的凭证。当邮包发生损坏或丢失时，它还可以作为索赔和理赔的依据，但邮包收据不是物权凭证。[单选题]12.关于合同变更条件的说法，错误的是()。A)当事人之间原已经存在合同关系B)合同变更应当采用书面形式C)合同变更可以通过仲裁庭裁决进行D)原合同内容发生变化答案:B解析:本题的考点为合同变更的条件。合同变更应具备的下列条件：(1)合同关系已经存在；(2)合同内容需要变更；(3)经合同当事人协商一致，或者法院判决、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定；(4)符合法律、行政法规要求的方式。[单选题]13.对于()，保险公司不负赔偿责任。A)因自然灾害和意外事故所造成的损失B)货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及因市价波动、运输延迟引起的损失C)货物在装卸或转船过程中一部分甚至整批货物落海所造成的全部或部分损失D)运输工具遭遇海难后在避难港因卸货引起的损失答案:B解析:中国海洋运输货物保险条款规定了除外责任，对下列原因造成的损失不负赔偿责任：①因被保险人的故意行为或过失所造成的损失；②发货人责任引起的损失；③货物在保险责任开始前已存在品质不良或数量短少造成的损失；④货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及因市价波动、运输延迟引起的损失；⑤海运货物战争险和罢工险条款规定的责任范围和除外责任。[单选题]14.根据《担保法》，收受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A)支付违约金、赔偿金B)返还定金C)返还定金并支付违约金、赔偿金D)双倍返还定金答案:D解析:根据《担保法》第89条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，此种规定被称为定金罚则。[单选题]15.()不属于安全文明施工与环境保护条款。A)安全施工B)文明施工C)环境保护D)效率施工答案:D解析:安全文明施工与环境保护条款主要围绕安全施工、文明施工、环境保护等内容，在施工合同中应当明确首先需要满足法律规范和标准的要求，其次是发包人的特别要求，因此该条款为调整条款，合同当事人可以在专用合同条款中进行专门约定。另外，关于安全文明施工费用的不可竞争性、支付比例控制等方面的法律规定亦应当予以遵守。[单选题]16.特许经营项目移交条款的内容不包括()。A)补偿条款B)移交范围和移交程序条款C)移交条件与标准条款D)风险转移条款答案:A解析:特许经营项目采取的模式涉及项目移交的，应在特许经营合同中对项目移交的方式及程序作出约定。项目移交条款中应当包括如下内容：①移交范围条款，根据项目的具体情况明确项目移交的范围，以免因项目移交范围不明确导致履行困难；②移交条件与标准条款，主要包括项目他项权利清理、技术安全环保标准及后续可运营期限；③移交程序条款，包括过渡期条款、评估测试条款、移交文件条款、验收条款，除此之外，由于税收节点与移交节点的互相影响，税费分配条款往往也是移交程序条款的重要组成部分；④转让条款，部分项目合同可能需要在项目移交后继续履行，故完善的合同转让、技术转让条款是项目顺利移交的保证；⑤风险转移条款，对移交过程中的风险承担作出安排，明确约定风险转移的时间点。[单选题]17.甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当采取的措施是()。A)不必通知乙，也不必经乙同意B)应当通知乙，并经乙同意C)应当通知乙，但不必经乙同意D)应当经乙同意，但履行时不必通知乙答案:C解析:合同权利的转让是指不改变合同权利的内容，由债权人将权利转让给第三人。鉴于其合同履行之债的标的没有发生实质变化，一般也并未对债务人的权利义务造成实质影响，故《合同法》第80条规定，合同权利的转让仅需要通知债务人。《招标投标法》及相关的法律规定并未对招标采购合同的权利转让作出特别限制。[单选题]18.按照《招标投标法》的规定，下列行为属于承诺的是()。A)招标人发出招标公告B)招标人发出投标邀请书C)招标人发出中标通知书D)投标人提交投标文件答案:C解析:本题的考点为建设工程合同通常的订立方式。按照《招标投标法》的规定，通过招标发包建设工程的，招标人发出招标公告、投标邀请书和招标文件为要约邀请，投标人提交投标文件为要约，招标人发出中标通知书为承诺，在招标投标法规定的30日内签订建设工程书面中标合同。[单选题]19.关于国际贸易术语的选用，下列说法错误的是()。A)在国际贸易中，选定适当的贸易术语对促进合同的订立和履行具有重要意义B)在选择国际贸易术语时，应考虑进出口货物通结关手续的难易C)选用国际贸易术语时不需要考虑货源情况D)运输途中可以遇到的风险是影响国际贸易术语选择的一个重要因素答案:C解析:C项，国际贸易货物的不同特点决定了运输的要求和难易程度不同，以及运费的差异。此外，成交量也会直接影响运输安排以及贸易术语的选用。因此，货源情况是选用贸易术语应考虑的因素。[单选题]20.下列关于监理人义务法定的理解，不正确的是()。A)监理人应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务B)工程监理单位与被监理工程的相关单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务C)监理人应当代表发包人依法对建设工程的设计要求和施工质量、工期和资金等方面进行监督D)监理人与发包人或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量构成犯罪的，依法追究行政责任答案:D解析:D项，根据《建筑法》第69条的规定，监理人与发包人或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。[单选题]21.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工方项目经理的管理控制包括()等。A)主持项目的投标工作B)组建工程项目经理部C)制订项目经理部内部计酬办法D)选择具有相应资质的分包人答案:C解析:本题的考点为项目经理的权限。项。目经理的权限包括：(1)参与项目招标、投标和合同签订；(2)参与组建项目经理部；(3)主持项目经理部工作；(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用；(5)制定内部计酬办法；(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人；(7)参与选择物资供应单位；(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；(9)法定代表人授予的其他权力。[单选题]22.下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是()。A)订立承包合同B)发布招标公告C)提交投标文件D)发出中标通知书答案:C解析:本题的考点为合同订立的程序。建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。[单选题]23.()是招标的第一个环节。A)开标B)投标C)招标公告D)评标答案:C解析:招标公告作为招标的第一个环节，标志着招标投标活动的开始，其后包括资格审查、投标、开标、评标直至订立合同。合同签订后，招标文件和中标人的投标文件中的实质性内容将成为对合同当事人有约束力的合同文件。[单选题]24.()是合同信息管理各环节中关键的第一步，是后续各环节得以开展的基础。A)编制合同信息管理计划B)建立合同信息管理系统C)合同信息收集D)合同信息传递答案:C解析:合同信息管理的步骤主要包括：①编制合同信息管理计划；②建立合同信息管理系统；③合同信息收集及分析；④合同信息传递；⑤合同信息控制等。其中，合同信息收集是合同信息管理各环节中关键的第一步，是后续各环节得以开展的基础。全面、及时、准确地识别、筛选、收集原始数据是确保信息正确性与有效性的前提。[单选题]25.（）属于法定担保，无须签订合同。A)保证B)抵押C)质押D)留置答案:D解析:我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同，故担保合同种类包括保证合同、抵押合同、质押合同和定金合同四种。[单选题]26.关于基准日的确定，下列说法错误的是()。A)对于招标发包的工程，通常规定基准日期为投标截止日期前第28天B)对于招标发包的工程，通常规定基准日期为合同签订前第28天C)直接发包的工程.基准日期为合同签订前第28天D)基准日的确定综合考虑了招标投标的具体活动或订约前谈判协商的时间答案:B解析:对于招标发包的工程，通常规定基准日期为投标截止日期前第28天，直接发包的工程，基准日期为合同签订前第28天。该日期的确定综合考虑了招标投标的具体活动或订约前谈判协商的时间。[单选题]27.国际货物运输中最常见、最主要的运输方式是()。A)航空运输B)公路运输C)邮包运输D)海洋运输答案:D解析:国际货物运输包括海洋运输、铁路运输、航空运输、公路运输、江河运输、邮包运输等方式，其中海洋运输最为常见。[单选题]28.根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是()。A)承诺需由受要约人向要约人作出B)承诺必须以书面的形式通知要约人C)承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D)承诺必须在要约的有效期限内做出答案:B解析:本题的考点为承诺的构成要件。承诺必须具备以下条件：(1)承诺必须由受要约人向要约人作出；(2)承诺应在要约规定的期限内作出；(3)承诺的内容应当与要约的内容一致；(4)承诺的方式必须符合要约要求。[单选题]29.在()模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权。A)BOTB)BOOTC)TOTD)BTO答案:B解析:BOOT(Build-Own-Operate-Transfer)模式，即?建设一拥有一运营一转让?模式，是指政府授予特许经营者特定项目建设、持有、经营和维护的权利，特许经营者通过项目运营收回投资并获取收益，特许经营期届满后，政府无偿收回项目权益。在BOOT模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权。A项，在BOT模式中，项目建成后，特许经营者通常仅享有项目的经营权；C项，TOT模式是指政府将已经建成的基础设施项目转让给特许经营者，并赋予其一定期限的特许经营权；D项，BTO模式是指在项目设施建成后由政府先行偿还所投入的全部建设费用，取得项目设施所有权，然后依约定由特许经营者租赁经营一定年限。[单选题]30.下列各项不属于国有土地使用权出让方的权利义务的是()。A)受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿B)依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地C)受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚D)按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权答案:B解析:国有土地使用权的出让方享有的权利主要有两项：①受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿；②受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚。出让方应履行的义务主要有：①按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权；②向受让方提供有关资料和使用该土地的规定。B项属于受让方应履行的义务。[单选题]31.工程总承包是从事工程总承包的企业受()委托的承包。A)发包人B)委托人C)客户D)承包人答案:A解析:工程总承包是指从事工程总承包的企业受发包人委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。[单选题]32.受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于()。A)代理人B)监理人C)受托人D)委托人答案:C解析:依据《合同法》第363条的规定，在履行技术咨询合同、技术服务合同的过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于受托人；委托人利用受托人的工作成果所完成的新的技术成果，除合同另有约定外，属于委托人。[单选题]33.国际贸易中主要使用的票据形式是()。A)汇票B)本票C)支票D)提单答案:A解析:国际贸易货款的收付，采用现金结算的较少，大多使用非现金结算，即使用代替现金作为流通手段和支付手段的票据来结算国际的债权债务。各国法律对票据种类的规定并不完全一致，其中以使用汇票为主。[单选题]34.仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向()申请强制执行。A)人民法院B)司法行政机关C)仲裁机构D)公安机关答案:A解析:本题的考点为仲裁裁决的执行。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行，义务方也可提出证明仲裁裁决有法定不予执行的情形，请求人民法院不予执行。[单选题]35.()是指受益人以原证为抵押，要求银行以原证为基础，另外开立一张内容相似的信用证。A)跟单信用证B)保兑信用证C)对背信用证D)承兑信用证答案:C解析:对背信用证是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的信用证。A项，跟单信用证是开证行凭跟单汇票或单纯凭单据付款的信用证；B项，保兑信用证是指开证行开出的信用证，由另一家银行保证对符合信用证条款规定的单据履行付款义务；D项，承兑信用证是指开证行或指定的承兑行对受益人开出的远期汇票进行承兑，承担承兑汇票到期日付款责任的信用证。[单选题]36.下列发包人向勘察人（设计人）提出索赔要求不合理的是()。A)勘察人（设计人）提交的勘察设计成果遗漏，发包人可提出减少支付设计费B)勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误，发包人可提出赔偿索赔C)因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔D)勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出工期索赔答案:D解析:发包人在下列情况下可向勘察人（设计人）提出索赔：①勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出违约金索赔；②由于勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误或遗漏，使发包人在工程施工或使用时遭受损失，发包人可向勘察人（设计人）提出减少支付设计费或赔偿索赔；③因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔。[单选题]37.根据《合同法》的相关规定，关于合同终止，下列说法不正确的是()。A)当事人之间也可以通过约定的方式终止合同B)合同的终止是指合同责任的终止C)合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭D)合同终止后合同条款也相应地失去其效力答案:B解析:本题的考点为合同的终止。当事人之间也可以通过约定的方式终止合同。合同的终止并不是合同责任的终止。合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭，这种债权债务关系是合同直接规定的，因此，合同终止后合同条款也相应地失去其效力，但仅是合同的履行效力终止。[单选题]38.下列关于勘察设计合同的签订程序的说法，正确的是()。A)勘察设计合同必须由双方法人代表在合同文本上签字，合同生效B)勘察设计合同可由指定的代理人在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效C)勘察设计合同可由双方法人代表在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效D)建设工程勘察设计发包可实行直接发包答案:D解析:勘察设计合同的当事人双方进行协商，就合同的各项条款取得一致意见。合同双方法人代表或其指定的代理人在合同文本上签字，并加盖各自单位公章，合同生效。根据《建设工程勘察设计管理条例》第12条规定，建设工程勘察设计发包依法实行招标发包或直接发包。[单选题]39.下列关于首部条款的说法中，错误的是()。A)它是合同主体条款B)为了确定合同的主体，在合同中明确双方当事人的名称或者姓名，是买卖合同成立的必要条件C)法人或者其他组织作为买卖合同当事人的，应当在合同中明确写明当事人的名称D)合同实践中，通常以姓名指代当事人答案:D解析:首部条款主要是合同主体条款。为了确定合同的主体，在合同中明确双方当事人的名称或者姓名，是买卖合同成立的必要条件。法人或者其他组织作为买卖合同当事人的，应当在合同中明确写明当事人的名称；自然人作为买卖合同当事人的，应当在合同中写明当事人的姓名。合同实践中，通常以?甲方?和?乙方?指代双方当事人，并可以称为?买方?和?卖方?，或者?买受人?和?出卖人?。[单选题]40.FIDIC合同系列中的()为施工合同条件，也是应用最为广泛的合同文本之一。A)黄皮书B)红皮书C)银皮书D)绿皮书答案:B解析:1999年9月，FIDIC出版了一套4本标准合同条件，包括《施工合同条件》（新红皮书）、《设备与设计一建造合同》（新黄皮书）、《EPC/交钥匙项目合同条件》（银皮书）和《简明合同格式》（绿皮书）。FIDIC合同系列中的红皮书为施工合同条件，也是应用最为广泛的合同文本之一。[单选题]41.关于铁路运输的特点，下列说法不正确的是()。A)运行速度较快B)运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行C)运输到发时间准确性较低D)运输的机动性较小答案:C解析:本题的考点为铁路运输的特点。铁路运输的优点有：(1)运行速度较快；(2)运输能力较大；(3)运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行；(4)运输到发时间准确性较高；(5)运输成本较低，能耗、污染也较低。铁路运输的主要缺点是：(1)因为铁路建设成本很高，运输的机动性较小；(2)受铁路运能限制，而且中途需要倒运、驳运，在途时间较长。[单选题]42.下列属于发包人可以不赔偿承包人损失的情形的是()。A)发包人改变项目建设方案的工程停建B)征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误C)严重恶劣天气导致施工暂停D)建设资金未能按计划到位的施工暂停答案:C解析:法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由，主要指不可抗力，即当事人订立合同时不能预见、不能避免和不能克服的自然灾害、战争等客观情况。不可抗力造成违约的，违约方一般不用承担责任，但法律规定因不可抗力造成的违约也要承担责任的除外。[单选题]43.()的标准合同格式主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构的贷款项目以及其他的国际工程，是我国工程界所最为熟悉的国际标准合同条件。A)AIAB)AGCC)FIDICD)ICE答案:C解析:国际常用的工程总承包合同文本包括：①FIDIC（国际咨询工程师联合会）；②ICE（英国土木IE师学会）；③JCT（英国合同审定联合会）；④AIA（美国建筑师学会）；⑤AGC（美国总承包商协会）等组织制定的系列标准合同格式。ICE和JCT的标准合同格式是英国以及英联邦国家的主流合同条件，AIA和AGC的标准合同格式是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件，FIDIC的标准合同格式主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构的贷款项目以及其他的国际工程，是我国工程界所最为熟悉的国际标准合同条件。[单选题]44.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同，可以在合同成立之前要求签订确认书，合同自()时成立。A)数据电文到达B)签订确认书C)承诺生效D)要约生效答案:B解析:《联合国国际货物销售合同公约》和我国《合同法》均规定，合同于接受，即承诺生效时而成立。《合同法》还进一步规定，当事人采用合同书形式订立合同的，在双方当事人签字或盖章时合同成立；当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。[单选题]45.下列各项不属于包装条款的基本内容的是()。A)包装材料B)包装方式C)包装规格D)包装负责人答案:D解析:包装条款一般包括：①包装材料；②包装方式；③包装规格；④包装标志；⑤包装费用的负担。[单选题]46.里程碑计划以()为基础和前提。A)初步合同规划B)合同分解C)确定最小合同单元D)确定招标合同单元答案:B解析:里程碑计划是以工程建设项目或政府采购活动中某些重要事件的开始或完成作为节点所编制的计划，以中间可实现的成果为依据。里程碑计划显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列，描述了项目每一阶段应达到的状态。里程碑计划可以用于表达项目合同订立顺序的计划安排，里程碑计划以合同分解为基础相前提，同时也可以作为表达合同结构分解的方法。[单选题]47.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2015年6月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；6月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同寄还甲，6月30日甲收到该合同书；合同书约定合同于2015年7月10日生效，则该合同成立的时间是()。A)2015年6月10日B)2015年6月20日C)2015年6月30日D)2015年7月10日答案:B解析:当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。[单选题]48.下列各项不属于项目管理咨询合同所具有的特点的是()。A)合同主体具有较强的专业属性B)合同标的具有特殊性C)合同服务方式的特殊性D)合同具有创造性答案:C解析:除具备工程咨询合同的一般特点外，项目管理咨询合同还具有以下特点：①项目管理咨询合同主体具有较强的专业属性；②项目管理咨询合同标的具有特殊性；③项目管理咨询合同具有创造性。C项，合同服务方式的特殊性为项目前期咨询合同所具有的特点。[单选题]49.和解的核心价值在于()A)查清事实B)能促进交易顺利推进C)划清责任D)分清是非答案:B解析:在解决纠纷的各种方式中，和解是成本最低、效率最高的争议解决方式，和解的核心价值在于其一般不会破坏缔约双方的良好关系，能够促进交易的顺利推进。[单选题]50.对国有土地使用权进行出让时，受让方应履行的义务不包括()。A)在签订国有土地使用权出让合同以后的规定期限内支付全部国有土地使用权出让金B)依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地C)改变土地用途的，应该征得出让方同意、土地管理部门和城市规划部门批准D)合同中的土地用途虽不是合同双方当事人约定，但双方当事人必须共同遵守答案:D解析:国有土地使用权的受让方应履行的义务主要有三项：①在签订国有土地使用权出让合同以后的规定期限内支付全部国有土地使用权出让金；在支付全部国有土地使用权出让金后，依规定办理登记手续，领取土地使用证；②依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地；③需要改变国有土地使用权出让合同规定的土地用途的，应该征得出让方同意并经土地管理部门和城市规划部门批准，依照规定重新签订国有土地使用权出让合同，调整国有土地使用权出让金并办理登记。[单选题]51.与调解有关的约定，下列说法不正确的是()。A)对于人民调解，调解的开始并不以争议双方约定调解为前提B)在人民调解的启动方式上，既可以由当事人向人民调解委员会申请调解，又可以由人民调解委员会主动调解C)人民法院审理民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解D)人民调解是当事人通过友好协商处分实体权利和诉讼权利的一种表现答案:D解析:D项，对当事人而言，法院或仲裁调解是当事人通过友好协商处分实体权利和诉讼权利的一种表现。[单选题]52.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()。A)合同已经生效，甲应当履行合同B)甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意C)在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利D)乙的行为构成表见代理答案:C解析:本题的考点为效力待定合同的类型及其处理。行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后仍以被代理人的名义与相对人订立合同，未经代理人追认的，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认；被代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同没有效力。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。第2部分：多项选择题，共42题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]53.合同规划内容主要包括()。A)招标采购合同总体供给分析B)招标采购总体合同结构分解C)构建招标采购合同体系D)招标采购合同要素的计划与配置E)设计主要的合同管理程序答案:BCDE解析:招标采购合同规划是在招标采购项目开始实施前，对招标采购过程中全部合同的形成、签订、履行管理作出的统筹计划与系统安排，是对整个招标采购项目合同管理的?宏观?设计和安排。合同规划内容主要包括：①招标采购合同总体需求分析；②招标采购总体合同结构分解；③构建招标采购合同体系；④招标采购合同要素的计划与配置；⑤设置合同管理机构和专业人员；⑥设计主要的合同管理程序等。[多选题]54.合同规划为招标方案的编制提供了相关条件，主要体现在()。A)招标采购合同规划的阶段成果文件是招标方案编制的重要依据之一B)招标方案工作可以充分借用合同规划工作信息、资料以及成果文件C)招标工作是否顺利完成是合同规划的重要目的之一D)招标采购合同规划中确定的最小工作单元、最小合同单元、招标合同单元是否分解合理、组合得当，直接影响着招标方案中相应环节或工作的编制安排是否科学合理E)招标采购合同规划是招标方案编制的唯一依据答案:ABCD解析:招标采购合同规划的阶段成果文件是招标方案编制的重要依据之一，是合理确定标包、划分标段的同步过程，也是招标方案工作顺利完成的前序工作，如关于标段和招标合同单元的划分、招标采购的批次和顺序的确定等。招标方案工作可以充分借用合同规划工作信息、资料以及成果文件，招标工作是否顺利完成是合同规划的重要目的之一，招标采购合同规划中确定的最小工作单元、最小合同单元、招标合同单元是否分解合理、组合得当，直接影响着招标方案中相应环节或工作的编制安排是否科学合理。因此，招标方案的实施效果是评价招标采购合同规划科学合理与否的重要依据。[多选题]55.保证合同除具备担保合同的一般特点外，还具有的特点包括()。A)保证合同是无偿合同B)保证合同是诺成合同C)保证合同的担保能力相对较弱D)保证合同是实践合同E)保证合同是双向担保合同答案:AB解析:保证合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的协议。保证合同除具备担保合同的一般特点外，还具有以下特点：①保证合同是无偿合同。在保证合同中债权人享有担保债权却无需向保证人支付对价，保证人承担保证责任却不能从债权人处获得报酬，因此保证合同是无偿合同。②保证合同是诺成合同。保证合同属于比较典型的诺成合同，其成立无须保证人交付财产，只要双方当事人意思表示一致，合同即告成立。[多选题]56.关于简明标准施工招标文件（2012年版）合同条款，下列说法正确的有()。A)《简明标准施工招标文件》适用于技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标B)专用合同条款是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款C)《简明标准施工招标文件》合同条款比《2007版标准文件》合同条款的内容要少D)即使?专用合同条款?补充和细化的内容与?通用合同条款?相冲突，国务院有关行业管部门也可根据本行业招标特点和管理需要，通过?专用合同条款?对?通用合同条款?进行补充、细化，冲突的内容仍然有效E)《简明标准施工招标文件》约定的履约程序较为精炼、便捷，符合小型工程的施工需要答案:ABCE解析:D项，根据《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规[2011]3018号）的规定，国务院有关行业管部门可根据本行业招标特点和管理需要，通过?专用合同条款?可对?通用合同条款?进行补充、细化，但除?通用合同条款?明确规定可以作出不同约定外，?专用合同条款?补充和细化的内容不得与?通用合同条款?相抵触，否则抵触内容无效。[多选题]57.下列情形中，勘察人（设计人）可向发包人提出索赔要求的有()。A)发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作B)发包人未能履行其合同规定的责任，造成勘察设计工作的停工C)发包人在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的修改设计D)因其他不可抗原因造成勘察人（设计人）利益损害E)发包人不按合同规定按时支付价款答案:ABCE解析:勘察人（设计人）在下列情况下可向发包人提出索赔要求：①发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作，勘察人（设计人）可提出延长合同工期索赔。②因发包人未能履行其合同规定的责任或在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的返工、停工、窝工或修改设计，勘察人（设计人）可向发包人提出增加设计费和延长合同工期索赔。③发包人不按合同规定按时支付价款，勘察人（设计人）可提出合同违约金索赔。④因其他原因属发包人责任造成勘察人（设计人）利益损害时，勘察人（设计人）可提出增加设计费索赔。[多选题]58.下列关于项目前期咨询服务收费条款的表述中，正确的有()。A)收费标准由工程咨询机构与委托人协商确定B)工程咨询收费标准是强制性的，不允许当事人约定C)咨询成果通常由工程咨询单位负责完善D)工程咨询单位对咨询成果进行完善的，委托人无需另支付咨询费用E)工程咨询机构与委托人可以约定当工程咨询单位所提交的咨询成果达不到合同规定标准时的相关安排答案:ACDE解析:项目前期咨询服务收费条款的内容包括：工程咨询收费标准由工程咨询机构与委托人协商确定；同时双方可以约定当工程咨询单位所提交的咨询成果达不到合同规定标准时的相关安排，即通常由工程咨询单位负责完善咨询成果，但委托人不另支付咨询费用。[多选题]59.关于国有建设用地使用权出让人合同违约和合同争议的处理，下列说法正确的有（）。A)出让人延期交付土地超过60日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权解除合同，出让人应当返还定金，并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分，受让人可请求出让人赔偿损失B)出让人未按照合同约定按时交付土地、不能交付土地或交付的土地不符合合同约定的，均属于违约，要承担违约责任C)由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的一定比例向受让人给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算D)土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算E)对于出让合同纠纷，首先由争议双方协商解决，协商不成的，双方可以选择仲裁，也可以选择向人民法院起诉答案:BCDE解析:A项，出让人延期交付土地超过60日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权解除合同，出让人应当双倍返还定金，并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分，受让人可请求出让人赔偿损失。[多选题]60.下列关于项目前期咨询合同的人员管理的表述中，正确的有()。A)项目前期咨询合同的人员管理主要包括人员稳定性管理、人员资格管理等B)工程咨询单位尤其要保持团队人员的稳定性C)通常情况下，服务团队的组成应事先得到委托人的审核同意D)未经委托人同意，咨询机构不得擅自变更项目负责人E)咨询机构变更经批准的除项目负责人以外的服务团队其他组成人员，无需委托人同意答案:ABCD解析:项目前期咨询合同的人员管理主要包括人员稳定性管理、人员资格管理等。在项目前期咨询合同的履行过程中，工程咨询单位要注重服务团队的管理，尤其要保持团队人员的稳定性。工程咨询单位应根据委托人对项目的服务要求，组织有经验和能力的服务团队完成咨询工作。通常情况下，该服务团队的组成应事先得到委托人的审核同意。未经委托人同意，咨询机构不得擅自变更经批准的服务团队组成人员，尤其是项目负责人；确需更换或委托人依据合同约定提出调换要求的，工程咨询单位新委派人员的从业资历及专业能力不得低于被调换人员，并且新委派人员的名单需要得到委托人的认可。[多选题]61.FOB合同条件下，买方责任包括()。A)负责租船或订舱，支付运费B)负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险C)负责办理保险及支付保险费D)负责办理出口手续，提供出口许可证E)支付出口关税和费用答案:ABC解析:本题的考点为FOB合同条件下的买方责任。买方责任：负责租船或订舱，支付运费，并将船名、装船地点和装船时间通知卖方；负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，按合同规定支付货款，并收取符合合同规定的货物和单据。[多选题]62.按照合同价格形式的不同，建设工程施工合同可以分为()。A)施工总承包合同B)单价合同C)总价合同D)其他价格形式的合同E)施工劳务分包合同答案:BCD解析:按照合同价格形式的不同，建设工程施工合同可以分为单价合同、总价合同以及其他价格形式的合同。AE两项，是根据承包内容的不同进行的分类。[多选题]63.信用证支付方式所涉及的当事人包括()。A)开证申请人B)开证行C)实际供应商D)议付银行E)保兑行答案:ABDE解析:信用证支付方式所涉及的当事人较多，通常包括：①开证申请人(Applicant)；②开证行(IssuingBank)；③通知行(AdvisingBank)；④受益人(Beneficiary)；⑤议付银行(NegotiatingBank)；⑥保兑行（ConfirmingBank）；⑦偿付银行(ReimbursementBank)；⑧受让人(Transferee)。[多选题]64.下列各项属于合同重点要素管理的有()。A)合同主体管理B)合同客体管理C)投资管理D)质量管理E)时间管理答案:ACDE解析:合同重点要素管理应结合不同的合同类别进行针对性管理，并按照不同要素由相应的职能部门或组织进行定向管理和动态跟踪。结合合同目标管理，合同重点要素管理主要包括：①合同主体管理；②投资管理；③质量管理；④时间管理；⑤安全管理；⑥环境保护管理等。[多选题]65.在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有()。A)保留金B)由保险公司开具的履约担保书C)房屋抵押他项权证D)有价证券E)商业银行开具的担保证明答案:ABE解析:本题的考点为履约担保的形式。履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式。在保修期内，工程保修担保可以采用预留保留金的方式。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保书由担保公司或者保险公司开具。[多选题]66.招标采购跟踪过程中可以应用的管理方法和手段比较多，在选择采用的方法时，应注意()。A)合同跟踪和信息管理的总体规划相协调B)合同跟踪的及时性C)信息的标准化和报表的规范化D)应用先进的IT技术E)阶段性目标的匹配程度答案:ABCD解析:招标采购跟踪过程中可以应用的管理方法和手段比较多，在选择采用的方法时，应注意以下几点：①合同跟踪和信息管理的总体规划相协调。实践中，大量的合同跟踪活动不完善，或信息收集和信息管理不协调，导致合同管理的整体效率不高。②合同跟踪的及时性。及时收集信息可以防止有用信息的丢失或扭曲。③信息的标准化和报表的规范化。信息的标准化和报表的规范化，可以提高项目跟踪和信息管理的效率。④应用先进的IT技术。尤其是对于大型复杂的工程建设项目，采用大型的数据库管理技术、网络数据交换技术等，可以提高过程跟踪和信息管理的效率。[多选题]67.根据《物权法》的相关规定，抵押权自抵押合同生效时设立的情形包括()。A)生产设备B)原材料C)半成品、产品D)正在建造的船舶和航空器E)正在建造的建筑物答案:ABCD解析:抵押权自抵押合同生效时生效的情形包括：生产设备、原材料、半成品、产品、正在建造的船舶和航空器以及交通运输工具抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人；企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押的，应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。[多选题]68.下列说法属于建筑工程一切险的除外责任的有()。A)因设计错误而造成的损失B)因纠正或修复工程差错而增加的支出C)因施工机具本身原因即无外界原因情况下造成的损失D)除非另有约定，在被保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失E)除非另有约定，在保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分答案:ABC解析:建筑工程一切险的除外责任通常包括如下情形：①军事行动、战争或其他类似事件、罢工、骚动、民众运动或当局下令停工等情况造成的损失；②被保险人的严重失职或蓄意破坏而造成的损失；③因违约而承担的违约金及其他非实质性损失；④因施工机具本身原因即无外界原因情况下造成的损失，但因这些损失而导致的建筑事故则不属于除外情况；⑤因设计错误（结构缺陷）而造成的损失；⑥因纠正或修复工程差错（如因使用有缺陷或非标准材料而造成的差错）而增加的支出。DE两项属于安装工程一切险的除外责任。[多选题]69.民事诉讼的基本特点包括()。A)公权性B)自愿性C)强制性D)程序性E)保密性答案:ACD解析:本题的考点为民事诉讼的基本特点。民事诉讼的基本特点包括公权性、强制性、程序性。[多选题]70.关于变更程序，下列说法正确的有()。A)变更程序按照提出变更、变更估价、变更指示执行B)变更指示并非只能由监理人发出C)监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格D)承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议E)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据答案:ACDE解析:变更按照以下程序执行：①变更的提出。具体包括：a.在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书；b.承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议；c.承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。②变更估价。监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格。③变更指示。变更指示只能由监理人发出。[多选题]71.招标代理合同的数据信息管理包括()。A)数据治理B)信息沟通机制的建立C)信息数据集成D)信息的搜集和处理E)信息的归档答案:BDE解析:招标代理合同的数据信息管理包括信息沟通机制的建立、信息的搜集和处理、信息的归档三个方面。招标人和招标代理机构除了进行全面、准确的交底及相关招标项目基础资料互通之外，在合同履行过程中还应建立双向、顺畅、高效的沟通机制，另外，对于数据信息的收集和归档也是信息管理的重要环节，尤其在推行电子招标的招标项目中，更应当注重电子招标信息的采集和处理。[多选题]72.合同争议发生后，应当通过()途径和方式解决争议。A)和解、调解B)争议评审C)诉讼D)围困施工项目部E)仲裁答案:ABCE解析:合同争议发生之后，当事人应当通过和解、调解、争议评审、诉讼、仲裁等合法的途径和方式解决争议，避免以不合法的方式解决争议。在招标采购合同的履行中，常常出现当事人发生争议之后，围困施工项目部、破坏施工现场、殴打项目管理人员等情形，前述方式与现行法律规定相悖，不但无法得到法律支持，甚至可能构成犯罪。[多选题]73.设计合同价款的组成部分包括()。A)定金B)工程设计基本服务费用C)工程设计其他服务费用D)未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用E)预付款答案:BCD解析:发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：①工程设计基本服务费用；②工程设计其他服务费用；③在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。[多选题]74.下列关于担保合同管理的说法，正确的有()。A)以建筑物等土地附着物、建设用地使用权、以招标拍卖公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权、在建工程等抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立B)以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具、正在建造的船舶或航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人C)对于质押合同，出质人和质权人在合同中可以约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，质物的所有权转移为质权人所有D)担保方案涉及个人担保的，债权人应当定期与担保人联系，确认担保人具有履行担保合同的资信实力E)在权利救济上，如果债权人已经办理完毕可执行的公证债务文书，债权人可以直接向人民法院申请执行答案:ABDE解析:C项，根据《担保法》中的禁止性规定，即对于抵押担保，在订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有；对于质押合同，出质人和质权人在合同中不得约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，质物的所有权转移为质权人所有。因此，即使担保资产办理了抵押或质押手续，债权人也不应直接将担保资产转移为己方所有，而应当采取折价、拍卖等方式实现。[多选题]75.下列关于合同形式的说法错误的有()。A)销售合同必须以书面订立或书面证明B)销售合同必须用人证的方式证明C)国际贸易买卖合同主要使用合同和确认书两种形式D)经买卖双方签署的合同和确认书对买卖双方具有同等的约束力E)销售合同在形式上不受任何其他条件的限制答案:AB解析:《联合国国际货物销售合同公约》规定，销售合同无须以书面订立或书面证明，在形式上也不受任何其他条件的限制，销售合同可以用包括人证在内的任何方式证明。实践中，国际贸易买卖合同主要使用合同和确认书两种形式，经买卖双方签署的合同和确认书都是法律上有效的文件，对买卖双方具有同等的约束力。[多选题]76.下列关于招标采购合同信息管理的说法中，正确的有()。A)合同信息管理计划的有关责任应确定到个人B)合同信息管理工作要实行统一领导，分级管理的原则C)合同信息管理必须在项目运作的业务流程中单独构成一个独立的管理环节D)信息传递途径的设计应当以实现快速接受和合理反馈为核心E)合同信息收集工作应坚持及时、准确、真实、有效的原则答案:ABDE解析:C项，对于周期短、规模小的项目，合同信息管理没有必要在项目运作的业务流程中单独构成一个独立的管理环节。但是对于周期较长、规模较大的项目，合同信息管理对于项目的成功将起到重要的作用。[多选题]77.保险条款主要包括()等事项。A)保险公司的约定B)保险投保人的约定C)保险金额的约定D)保险险别的约定E)保险受益人的约定答案:ABCD解析:保险条款主要包括保险投保人、保险公司、保险险别、保险费率和保险金额的约定等事项。[多选题]78.合格的合同应该具备的特点包括()。A)内容、形式与程序有效B)合同条款具有灵活性C)各方权利义务均衡，风险分担合理D)合同条款具有可操作性E)合同结构合理、用语规范、逻辑严谨答案:ACDE解析:合同条款拟定时，应充分考虑合同纠纷的解决方案。因此，首先应明确合同当事人权利义务及违约责任约定，其次应明确纠纷解决方式，保证纠纷解决的及时性以及损失控制的有效性。总体而言，合格的合同应该至少具备以下特点：①内容、形式与程序有效；②各方权利义务均衡，风险分担合理；③合同条款具有可操作性；④合同结构合理、用语规范、逻辑严谨。[多选题]79.下列关于仲裁条款的说法正确的有()。A)仲裁条款的内容一般包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、裁决的效力等B)仲裁地点通常与仲裁时所适用的法律和仲裁规则密切相关，因此合同中关于仲裁地点的规定非常重要C)我国大陆地区的仲裁机构主要有中国国际经济贸易仲裁委员会、北京国际仲裁中心（又称北京仲裁委员会）以及其他地方的仲裁机构D)仲裁裁决对双方当事人均有约束力，当事人不得在仲裁后又向法院起诉，但可以提出变更裁决的请求E)仲裁机构按该仲裁机构制定的仲裁规则进行仲裁，不允许当事人自由选用仲裁规则答案:ABC解析:D项，仲裁裁决效力指的是仲裁实行一裁终局，仲裁裁决对双方当事人均有约束力，任何一方当事人均不得在仲裁后又向法院起诉，也不得向其他任何机构提出变更裁决的请求。E项，仲裁机构通常都制定仲裁规则，一般都按该仲裁机构制定的仲裁规则进行仲裁，但也允许当事人自由选用其他仲裁规则。[多选题]80.提高造价咨询服务水平和质量的方式包括()。A)参与委托人与监理人的商务谈判B)定期到现场进行计量计价C)参与变更与索赔管理D)出具成果文件E)提供常规的咨询服务答案:BCDE解析:委托人和造价咨询企业应当在合同中明确各阶段造价咨询企业提供服务的具体方式，除了常规的出具成果文件、提供咨询等服务方式外，造价咨询企业还应当通过参与委托人与承包人的商务谈判、定期到现场进行计量计价及参与变更与索赔管理等方式提高服务水平和质量。[多选题]81.下列关于争议评审的说法正确的有()。A)申请人向争议评审组提交评审申请报告，由评审委员会将副本提交被申请人及监理人B)被申请人在收到副本后28天内提交答辩报告并附证明材料C)无特别约定，争议评审组应在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会D)在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由E)发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行答案:BCDE解析:争议评审的程序如下：①由申请人向争议评审组提交评审申请报告，并将副本提交被申请人及监理人；②由被申请人在收到副本后28天内提交答辩报告并附证明材料；③无特别约定，则争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，调查争议细节；④在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。[多选题]82.下列事宜中，依法可以由招标代理机构承担的包括()。A)出售资格预审文件B)组织开标、评标C)编写评标报告D)向投标人解释评标过程E)发出中标通知书答案:AB解析:参见第1题。[多选题]83.国际货物运输的特点有()。A)环节多B)政策性强C)时间性强D)面广、线长E)地域限制性强答案:ACD解析:国际货物运输是国际贸易中不可缺少的一个重要环节。国际货物运输方式很多，并且具有线长、面广、中间环节多、时间性强、风险较大等特点。因此，合理选择与运用运输方式、订好合同中的装运条款和正确缮制与运用装运单据，有利于按时、按质、按量完成货物运输和顺利履行合同。[多选题]84.招标采购合同管理制度体系包括()。A)项目法人责任制度B)违约赔偿制度C)监理制度D)质量监督制度E)资质管理制度答案:ACDE解析:我国建立了相对完善的招标采购管理制度体系，通过借鉴和参考国际项目管理的经验和惯例，并结合中国行业发展的实际情况，逐步建立了项目法人责任制度、招标投标制度、监理制度、质量监督制度、资质管理制度、担保制度、合同管理制度、风险管理制度等，为招标采购合同管理提供了制度环境。[多选题]85.勘察设计过程中的合同管理主要包括()等方面。A)项目审批B)合同资料文档管理C)设计进度管理D)合同实施的跟踪与监督E)合同变更管理答案:BCDE解析:勘察设计过程合同管理主要包括以下方面：①合同资料文档管理；②设计进度管理；③合同实施的跟踪与监督；④合同变更管理。[多选题]86.在DAP条件下，卖方要负责()。A)卸货费B)进口税捐C)出口清关D)货物运送到指定地点的一切风险和费用E)在指定目的地将符合合同约定的货物放在已抵达的运输工具上答案:CDE解析:采用DAP术语时，卖方在约定的日期或期限内，将货物放在已抵达约定卸货目的地的运输工具上交由买方处置，完成交货。卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口和交货前从他国过境运输所需的一切海关手续。卖方承担在目的地运输工具上完成交货之前的一切费用，包括交货前发生的货物出口所需海关手续费用、出口应缴纳的一切关税和其他费用，以及货物从他国过境运输的费用。[多选题]87.跟据合同效力的衡量标准可将合同的效力状态分为()。A)效力待定B)生效C)不可变更D)可变更可撤销E)无效答案:ABDE解析:本题的考点为合同的效力。合同的效力，是指已成立的合同将对合同当事人乃至第三人产生的法律拘束力。合同效力的衡量标准是法定的一般生效要件，据此亦可将合同的效力状态分为生效、可变更可撤销、效力待定以及无效。[多选题]88.下列有关协商优先原则的说法正确的有()。A)合同争议发生后，合同当事人应首先尽量选择和解的方式解决争议B)调解不仅能够节约当事人的时间和社会资源，同时还能保持缔约双方良好的互信关系C)当事人可以通过和解或者调解解决合同争议D)和解是当事人的法定权利E)商事合同发生争议之后，当事人通常首先寻求通过友好协商的方式解决争议答案:ACDE解析:B项，以和解作为解决合同纠纷的优先选择项，不仅能够节约当事人的时间和社会资源，同时还能保持缔约双方良好的互信关系，继续推动交易的顺利进行，也有利于为未来继续合作积累基础。[多选题]89.选用贸易术语应该考虑的因素包括()。A)货源情况B)进口国的政治经济环境C)运输风险D)包装和检验E)运输条件答案:ACDE解析:贸易术语是确定买卖合同内容的重要因素。因此，在签订合同时，要准确理解贸易术语的含义。选用贸易术语应主要考虑以下因素：①运输条件；②运输风险；③包装和检验；④货源情况；⑤结关手续。[多选题]90.关于涉外民事诉讼的特殊规定，下列说法正确的有()。A)对方当事人在中华人民共和国领域内没有住所，但是合同在中华人民共和国领域内签订或履行，该类民事诉讼可以由合同签订地、合同履行地人民法院管辖B)中华人民共和国缔结或者参加的国际条约与《民事诉讼法》有不同规定的，除非作出保留声明，否则应优先适用该国际条约的规定。C)对于外国法律判决或仲裁裁决，应当依照我国法律，或者根据我国缔结或者参加的国际条约的规定进行审查，裁定予以承认后，才具有效力D)人民法院审理涉外民事案件时，应当使用中华人民共和国通用的语言、文字E)人民法院根据当事人的要求提供翻译，翻译相关的费用由人民法院承担答案:ABCD解析:E项，我国法律规定，人民法院审理涉外民事案件时，应当使用中华人民共和国通用的语言、文字，但可以根据当事人的要求提供翻译，翻译相关的费用由当事人承担。[多选题]91.关于保险合同管理要点，下列说法正确的有()。A)保险人在订立合同时未就免责条款向投保人作出提示或者明确说明的，该条款不产生效力B)投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求解除合同C)被保险人在保险标的危险程度增加时，应及时通知保险人D)投保人故意或者因重大过失未履行《保险法》规定的如实告知义务，保险人有权解除合同E)投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，故意或者因重大过失未及时通知的，保险人不承担赔偿或者给付保险金的责任答案:ABC解析:A项，对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。B项，投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。C项，被保险人应正确且及时履行危险增加通知义务。被保险人在保险标的危险程度增加时，应及时通知保险人，保险人可以根据保险标的危险增加的程度，决定是否提高保险费或是否继续承保。D项，投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。E项，根据《保险法》有关规定，投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。[多选题]92.根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为()。A)施工总承包合同B)施工专业分包合同C)施工专业转包合同D)施工劳务分包合同E)施工劳务转包合同答案:ABD解析:根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务分包合同。[多选题]93.工程造价文件管理应当坚持的原则包括()。A)建立健全从业人员的监督制约机制B)确保文件的真实性和充分性C)文件的整理应当规范，审批和签章手续完备D)遵循工程造价文件的形成规律，保持各项文件之间的系统联系E)文件材料的制作和书写必须规范、清晰，易于长期保存和查阅答案:BCDE解析:在提供造价咨询服务的过程中，招标人和造价咨询人应当做好各自的工程造价文件管理工作。工程造价文件管理应当坚持以下原则：①遵循工程造价文件的形成规律，保持各项文件之间的系统联系；②确保文件的真实性和充分性；③文件的整理应当规范，审批和签章手续完备，文件材料的制作和书写必须规范、清晰，易于长期保存和查阅。[多选题]94.索赔的对象主要有()。A)卖方B)买方C)承运人D)开证行E)保险公司答案:ACE解析:买方收到货物后，经检验发现货物与买卖合同规定不符时，应及时向有关责任方进行索赔。索赔的对象根据造成损失的原因而定，主要有卖方、承运人和保险公司。第3部分：问答题，共6题，请在空白处填写正确答案。[问答题]95.某市政府单位拟采购50套办公桌椅，合同估算价为20万元，全部使用财政性资金。在该市政府《集中采购目录》中?办公设备?一项规定，办公设备采购限额标准为?单项或批量金额在10万元人民币以上?。该项目采用公开招标方式采购，并在该市人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布了招标公告，公布了投标人的资格条件。根据项目估算价20万元，按0.5‰计算，招标文件售价为100元。【问题】1．合同重点要素管理主要包括哪些内容？2．招标采购合同信息管理的作用是什么？3．招标采购合同信息管理的步骤有哪些？答案:1．合同重点要素是指对合同目标的实现产生直接和决定性影响的合同要素，通常涉及合同主体、标的物数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行方式、履行地点、违约责任、争议解决方式等方面的内容。结合合同目标管理，合同重点要素管理主要包括：(1)合同主体管理；(2)投资管理；(3)质量管理；(4)时间管理；(5)安全管理；(6)环境保护管理等。2．招标采购合同信息管理的主要作用是：(1)及时调整决策，降低决策成本。对招标采购合同全过程中的信息进行持续收集、整理、分析工作，有助于尽早发现前一阶段决策中忽视的盲点和存在的失误，降低决策调整的成本。(2)优化资源配置，节约项目总体投资成本。在合同履行过程中，对信息的及时收集、整理、分析、评价，有助于发现前一阶段合同履行中存在的资源浪费、程序烦冗等情况，对在后一阶段及时调整决策，优化资源配置从而节约成本，具有重要指导意义。(3)留存证明资料，减少争议解决成本。工程建设项目或政府采购活动，特别是工程建设项目一般具有较大信息量和较长周期，一旦发生合同争议再寻找相关证明资料十分困难，做好合同信息管理，有助于在争议发生时还原事实真相，减少争议解决的成本。3．合同信息管理的步骤主要包括：(1)编制合同信息管理计划；(2)建立合同信息管理系统；(3)合同信息收集及分析；(4)合同信息传递；(5)合同信息控制等。解析:[问答题]96.我国的甲公司与美国的乙公司订立一份国际货物买卖合同。合同约定：甲公司出售一批衣料给乙公司，履行方式为：甲公司于7月份将该批衣料自重庆交铁路发运至大连，后由大连船运至美国纽约，乙公司支付相应对价。但7月份，甲公司没有履行。8月3日，乙公司通知甲公司，该批衣料至迟应在8月20日之前发运。8月10日，甲公司依约将该批衣料交铁路运至大连。但该批衣料在自大连至纽约的运输途中因海难损失80%。由于双方对货物灭失的风险约定不明遂发生争执。乙公司认为，甲公司未于7月份履行合同违约在先，应承担损害赔偿责任。合同因甲公司未按时履行义务已终止，故货物损失的风险理应由甲公司承担。问题1.乙公司是否有权要求甲公司承担损害赔偿责任？说明理由。2.乙公司认为本案合同因甲公司违约已经终止的观点是否正确？说明理由。3.本案中，货物损失的风险应由谁承担？说明理由。答案:1.乙公司有权要求甲公司承担损害赔偿责任。理由：根据相关规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。甲公司原本应当7月履行合同，由于甲公司的违约未履行，直到8月在乙公司催促下，要求甲公司于8月20日前必须交货。甲公司有明显的延迟履行合同的违约行为，且没有正当的抗辩理由，乙公司有权要求甲公司赔偿因为其延迟履行给乙公司造成的各种损失。2.乙公司认为合同已经终止是错误的。理由：甲公司延迟履行构成违约后，乙公司本来既有权解除或终止合同（如果延迟履行造成乙公司无法达成合同目的，甲公司当然构成根本违约）也有权要求甲公司继续履行（如果继续履行对乙公司有利）。而乙公司选择了要求甲公司继续履行。因此根据《合同法》，乙公司就不能再拥有解除或终止合同的权利了3.本案中货物的风险应当由乙公司承担。理由：若当事人对交付地点约定不明，依合同法第61条又不能确定的，交货地点依第141条解决。由于，货物在交付第一承运人后灭失，因此双方不可能适用第61条，而只能适用第141条第二款第一项，因此，甲公司自交付第一承运人之后，风险随之转移至乙公司。解析:[问答题]97.2013年6月5日，被申请人向申请人发盘出售10000t菜籽粕，质量标准为：油蛋白在38%以上，水分在12.5%以下，单价FOB中国张家港78美元/吨。2013年6月7日，申请人接受被申请人的发盘，并要求被申请人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于2013年6月9日将已盖有公章的《售货合约》传真给了申请人。申请人收到被申请人传真的《售货合约》后，删除了原合约上?不接受超过20年船龄的船舶?的要求，并将?运费已付?修改成?运费按租船合同支付?，委托意大利米兰公司签字盖章后于2013年6月9日当天传真给被申请人。2013年6月14日，被申请人传真给申请人香港办事处，称申请人单方面修改合同，被申请人不能予以确认，将暂缓执行合同，并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日，被申请人向申请人发函称，双方已达成的合同为无效合同，申请人所开出的信用证只能作废。同日，申请人回函