招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷3)

试卷科目：招标师考试合同管理(案例分析)招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷3)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages招标师考试合同管理(案例分析)第1部分：单项选择题，共52题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.《工程总承包合同示范文本》适用于建设项目工程总承包的()。A)承发包方式B)DB方式C)设计一施工方式D)设计一采购一施工方式答案:A解析:《工程总承包合同示范文本》适用于建设项目工程总承包的承发包方式。在其条款设置中，将?技术与设计、工程物资、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验?等工程建设实施阶段相关工作内容分别作为独立条款，发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶段和工作内容的取舍。[单选题]2.甲、乙之间存在债权债务关系，乙将其承担的债务部分转移给丙时，应当采取的措施是()。A)应当经甲同意，但履行时不必通知甲B)应当通知甲，并经甲同意C)不必通知甲，也不必经甲同意D)应当通知甲，但不必经甲同意答案:B解析:债务人不论转移的是全部义务还是部分义务，都需要征得债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。债权人有权拒绝第三人向其履行，同时有权要求债务人履行义务并承担不履行或者迟延履行合同的法律责任。转移义务要经过债权人的同意，是合同义务转移制度与合同权利转让制度最主要的区别。[单选题]3.根据提单收货人抬头的不同，海运提单可分为记名提单、()和指示提单。A)不记名提单B)清洁提单C)不清洁提单D)备运提单答案:A解析:海运提单可以从各种不同角度予以分类，根据提单收货人抬头的不同可分为记名提单、不记名提单和指示提单。BC两项，根据提单上对货物外表状况有无不良批注，可分为清洁提单和不清洁提单。D项，根据货物是否已装船，分为已装船提单和备运提单。[单选题]4.()是合同当事人以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动。A)合同规划B)合同分析C)合同信息化管理D)合同控制答案:D解析:招标采购合同管理方法主要包括：①合同规划，是指在工程、货物、服务项目中，为了招标采购工作的顺利进行，在招标采购项目开始实施前，对招标采购过程中所有合同的形成、签订、履行管理作出统筹计划与安排的活动；②合同分析，可分为合同订立阶段的分析和合同履行阶段的分析；③合同控制，是合同当事人为保证合同所约定的各项义务的履行及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动；④合同信息化管理，主要是对招标采购合同的形成、签订、履行、变更和解除进行监督检查，对合同当事人争议进行调解和处理，以保证合同的依法签订和全面履行。[单选题]5.下列咨询合同中，可以作为筹集建设资金依据的是()。A)工程造价咨询合同B)项目前期咨询合同C)设计咨询合同D)项目管理咨询合同答案:A解析:工程造价咨询合同是指委托人委托工程造价咨询单位对建设项目投资、工程造价的确定与控制等提供专业咨询服务而签订的合同。工程造价咨询合同产生的成果是项目决策的依据，是制定投资计划和控制投资的依据，同时也是筹集建设资金的依据。[单选题]6.招标合同单元的确定直接或间接取决于()。A)最小工作单元的分解B)最小合同单元的确定C)合同结构的分解D)最小工作单元的分解和最小合同单元的确定答案:D解析:合同结构分解的关键在于确定招标合同单元，而招标合同单元的确定直接或间接取决于最小工作单元的分解和最小合同单元的确定，故合同结构分解建立在整个项目工作分解的基础上。[单选题]7.汇付的支付方式有信汇、票汇和()。A)代汇B)网汇C)电汇D)托收答案:C解析:汇付与托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。汇付方式可分信汇、电汇和票汇三种。[单选题]8.工作分解结构可以从多种角度进行，其中不包括()。A)按产品的物理结构分解B)按最小合同单元分解C)按照项目的实施过程分解D)按照项目的地域分布分解答案:B解析:工作分解结构可以从多种角度进行，通常包括：①按产品的物理结构分解；②按产品或项目的功能分解；③按照项目的实施过程分解；④按照项目的地域分布分解；⑤按照项目的各个目标分解；⑥按建设单位的管理部门分解；⑦按实施主体的管理职能分解等。[单选题]9.关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是()。A)在合同谈判中，双方可以对技术要求进行进一步讨论和确认B)在合同谈判阶段形成的所有文件都是合同文件的组成部分C)建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护D)双方在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件答案:A解析:本题的考点为合同的谈判与签约。在谈判中双方达成一致的内容，包括在谈判讨论中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整，应以文字方式确定下来，并以?合同补遗?或?会议纪要?方式作为合同附件，并明确它是构成合同的一部分，因此选项B错误。双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步讨论和确认，必要的情况下甚至可以变更技术要求和施工方案，因此选项A正确。建设工程施工承包合同必须遵守法律。对于违反法律的条款，即使由合同双方达成协议并签了字，也不受法律保障，因此选项C错误。双方在合同谈判结束后，应形成一个完整的合同文本草案，经双方代表认可后形成正式文件，因此选项D错误。[单选题]10.合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。A)履行时间B)履行地点C)争议解决D)质量检验答案:C解析:本题的考点为合同的权利义务的终止。合同的权利义务终止是指合同权利和合同义务归于消灭，合同关系不复存在。合同终止使合同的担保等附属于合同的权利义务也归于消灭。合同权利义务的终止不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。[单选题]11.关于价格调整条款，下列说法错误的是()。A)除合同另有约定的价格调整外，《2007版标准文件》和《2013版施工合同》均规定了市场价格波动和法律变化引起调整的两种情形B)关于市场价格波动引起的调整，《2007版标准文件》和《2013版施工合同》均采用了可调条款的形式C)《2013版施工合同》对照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)予以规定，即考虑采用价格指数法、造价信息调整法和其他约定的方式进行调整D)对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用可调条款的形式，即原则上允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单答案:D解析:D项，对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用固定条款方式，即原则上不允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单，即?基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除市场价格波动引起的调整，定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。?[单选题]12.关于特许经营合同订立程序的法定性，下列说法错误的是()。A)政府作为特许经营合同的一方主体，需严格按照法定程序选择特许经营者B)实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者C)特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过竞争性谈判的方式选择特许经营者D)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可以不进行招标答案:C解析:根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委25号令）第15条的规定，特许经营实施机构根据经审定的特许经营项目实施方案，应当通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择特许经营者。特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过招标方式选择特许经营者。[单选题]13.某机电产品国际招标，四家投标人分别用下列四个不同的贸易术语报价，报价均为1000万美元。在其他条件相同的情况下，采用()贸易术语报价的投标人应当中标。A)CIFB)CIPC)DDPD)FOB答案:C解析:四种不同的贸易术语中，按照招标人承担风险的大小排列依次为：FOB＞CIF＞CIP＞DDP，所以在报价相同的情况下，应当选择风险最小的贸易术语报价，即DDP。[单选题]14.卖方将货物运至出口国装运港船上，并支付抵达目的港的运费和最低保险费，这种国际贸易价格术语是()。A)CIFB)FCAC)FOBD)DDP答案:A解析:CIF即成本加保险费、运费（……指定目的港）。采用CIF术语时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货。货物在装运港装船时，货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。[单选题]15.关于国际多式联运，下列叙述错误的是()。A)国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式B)一般是以集装箱为媒介，把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机结合起来C)国际多式联运是实现?门到门?运输的有效途径D)国际多式联运虽然降低了货运速度，但也节省了运输成本答案:D解析:国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式，它一般是以集装箱为媒介，把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机地结合起来，组成一种国际间的连贯运输，是实现门到门运输的有效方式。[单选题]16.下列关于债务人履行债务的期限说法错误的是()。A)债务人最后履行债务的期间的终点是确定债务人是否履行债务的时间点B)债务人最后履行债务的期间的终点是计算保证期间的起点C)如果不确定债务人履行债务的期限则担保权将无法行使D)担保权的行使与债务人履行债务的期限确定与否无关答案:D解析:债务人履行债务的期限是指主合同约定的自合同生效至债务人最后履行债务的期间，该期间的终点既是确定债务人是否履行债务的时间点，也是计算保证期间的起点。担保权人要求担保人履行担保义务的前提是债务人到期不履行债务，如果不确定债务人履行债务的期限则担保权将无法行使。[单选题]17.提交勘察成果资料后()d内，发包人应一次付清全部勘察费用。A)7B)10C)14D)20答案:B解析:本题的考点为勘察费用的支付。勘察合同采用定金担保。勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费某一百分比的费用。提交勘察成果资料后10d内，发包人应一次付清全部勘察费用。[单选题]18.工程设计咨询工作进行的时间是()。A)在设计文件审查、施工图交付施工之前B)在建设项目开展前期立项工作时C)在工程建设的全过程中D)在对建设项目投资、工程造价的确定与控制等提供专业咨询服务时答案:A解析:工程设计咨询工作一般应在设计文件审查、施工图交付施工之前进行。B项是项目前期咨询工作进行的时间；C项是项目管理咨询工作进行的时间；D项是工程造价咨询工作进行的时间。[单选题]19.关于《2007版标准文件》，下列说法不正确的是()。A)标准文本的适用范围扩大到了依法必须招标的项目B)《2007版标准文件》适用于一定规模以上，且设计和施工由同一承包人承担的工程施工招标文件C)招标人可以根据招标项目的具体特点和实际需要，对《2007版标准文件》中的?通用合同条款?进行补充、细化和修改D)行业标准施工招标文件中的?专用合同条款?对《2007版标准文件》中?通用合同条款?进行补充和细化的内容不得与?通用合同条款?强制性规定相抵触，否则抵触内容无效答案:B解析:《2007版标准文件》适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包人承担的工程施工招标文件，即该招标文件中的合同条款也仅适用于符合上述条件的工程。标准文件发布时要求，行业标准施工招标文件中的?专用合同条款?可对《2007版标准文件》中的?通用合同条款?进行补充、细化，除?通用合同条款?明确?专用合同条款?可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与?通用合同条款?强制性规定相抵触，否则抵触内容无效。因此，招标人可以根据招标项目的具体特点和实际需要，对《2007版标准文件》中的?通用合同条款?进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。B项，《2007版标准文件》适用于设计和施工不是由同一承包人承担的工程施工招标文件。[单选题]20.各种国际贸易术语中，就卖方承担的货物风险而言，下列说法正确的是()。A)CIF比FOB风险大B)FOB比CIF风险大C)CIF与FOB风险相同D)无法判断答案:C解析:采用FOB成交时，卖方责任是：①卖方在合同约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到买方指派的船上，完成交货，并及时通知买方；②卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；③卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用。采用CIF成交时，卖方责任是：①卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货；②卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；③卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。就卖方承担的货物风险而言，两者都是负担货物装上船舶前的一切费用和风险，因此二者的风险相同。[单选题]21.下列情形中，不具备招标条件的是()。A)发包人在进行工程发包时，先不对外公开进行招标，而是先邀请部分施工企业组织进行内部招标B)发包人不委托招标代理机构组织招标而自己组织招标C)招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，未在招标文件中如实载明D)依法必须招标的项目，发包人先确定一家施工单位，且在该施工单位已进场施工之后，发包人再组织补办招标程序答案:C解析:《招标投标法》第9条对组织招标的条件作出了规定，招标人必须在具备该条规定的招标条件的情况下才可以组织招标。具体包括两个条件，首先为招标项目应按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。其次为招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。A项属于?两次招标?的情形；B项属于?不具备自行招标条件的发包人自行组织招标?的情形；D项属于?补办招标手续?的情形。[单选题]22.下列关于争议评审的说法正确的是()。A)在争议发生后，争议评审组由发包人和承包人协商成立B)采取争议评审，发包人和承包人应当在开工日后的14天内协商成立争议评审组C)争议评审组的人员构成无特殊要求D)评审意见对发包人和承包人具有法定拘束力，当事人不得再寻求诉讼或者仲裁答案:A解析:BC项，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。D项，发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行；发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。[单选题]23.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以()。A)向人民法院上诉B)向人民法院申请再审C)根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁D)向人民法院执行庭申请复议答案:C解析:本题的考点为仲裁裁决的不予执行。仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。[单选题]24.下列不属于仲裁协议必须具备的内容的是()。A)请求仲裁的意思表示B)仲裁事项C)选定的仲裁委员会D)仲裁员的选定答案:D解析:根据《仲裁法》第16条第2款的规定，仲裁协议应当具有下列内容：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。D项，当事人只需选择明确具体的仲裁机构即可，至于仲裁员的选定则不是仲裁协议的法定内容。[单选题]25.关于树状图和责任分配矩阵的优缺点，下列表述正确的是()。A)树状图便于招标人全面了解招标采购合同的种类、数量以及相互关系B)责任分配矩阵有助于体现工程建设项目或政府采购活动所涉及合同的相互逻辑关系C)责任分配矩阵无法反映合同签订的先后顺序以及合同管理的责任主体，不利于招标人对招标采购合同进行进度管理和绩效管理D)树状图无法直观地体现各个合同之间的逻辑体系答案:A解析:树状图的优缺点主要是：①优点主要在于能直观地将工程建设项目或政府采购活动所涉及合同通过树状图清晰呈现，便于招标人全面了解招标采购合同的种类、数量以及相互关系；②缺点在于无法反映合同签订的先后顺序以及合同管理的责任主体，不利于招标人对招标采购合同进行进度管理和绩效管理。责任分配矩阵的优缺点主要是：①优点在于能明确合同管理的主体，便于实现合同绩效管理目标，避免出现合同管理主体的混乱；②缺点在于无法直观地体现各个合同之间的逻辑体系，对于招标采购合同的整体管理而言有一定弊端。[单选题]26.合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由（)人民法院管辖。A)仲裁机构所在地中级B)仲裁协议签订地基层C)被告住所地中级D)原告住所地基层答案:A解析:本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。[单选题]27.材料采购合同的条款一般限于()阶段。A)交货B)运输C)施工D)检验试验答案:A解析:本题的考点为材料采购合同的内容。材料采购合同的条款一般限于材料交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式和质量要求、合同价款的支付等。大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产阶段、设备安装调试阶段、设备试运行阶段、设备性能达标检验和保修等方面的条款约定。[单选题]28.关于采购合同规划中的合同结构分解的方法，下列说法错误的是()。A)按照工程项目的实施过程进行分解的方法是项目进度分解法B)进行合同结构分解时，可以交叉使用项目进度分解法和项目主体分解法C)在建立项目合同结构体系时，一般将项目进度分解法作为主要方法，项目主体分解法作为辅助方法D)按照工程建设项目或政府采购活动的不同履行主体进行分解的方法是项目主体分解法答案:C解析:招标采购合同规划中的合同结构分解的方法通常包括：①项目进度分解法，是指按照工程项目的实施过程，将项目合同分解至最小合同单元，并确定招标合同单元，进而按照履行的先后顺序建立时间轴，据此建立合同结构体系；②项目主体分解法，是指按照工程建设项目或政府采购活动的不同履行主体，将项目合同分解至最小合同单元，并确定招标合同单元，进而按照合同履行主体建立合同结构体系。进行合同结构分解时，可以交叉使用项目进度分解法和项目主体分解法，以免遗漏合同单元。但为避免同时使用上述两种分解法产生混乱，在建立项目合同结构体系时，应确定其中一种作为主要方法，另一种作为辅助方法。[单选题]29.关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。A)特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素B)一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素C)争议解决方法属于一般的合同要素D)施工合同中的变更属于一般的合同要素答案:C解析:合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。[单选题]30.下列关于保险责任的说法，错误的是()。A)被保险人故意行为造成的事故属于免责条款的内容之一，保险人在订立合同时应当就免责条款作出足以引起投保人注意的提示B)在签订保险合同时，对于免责条款，保险人应向投保人提示、说明保险人在订立合同时应当对免责条款的内容以书面形式向投保人作出明确说明C)在保险责任范围内发生财产损失或人身保险事故，保险人均要负责赔偿或给付保险金D)保险人只以口头形式向投保人就免责条款作出明确说明的，该条款不产生效力答案:D解析:D项，根据《保险法》有关规定，对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。[单选题]31.国际贸易中，在()条件下，租船订舱和运输保险都由卖方负责。A)CIPB)CFRC)FOBD)CPT答案:A解析:采用CIP术语时，卖方要负责签订从指定地点承运货物的合同，并支付有关的运费。另外，还要办理货运保险，承担保险费。[单选题]32.下列属于交易目的分析的是()。A)知识产权要求分析B)项目目标分析C)投资收益测算分析D)质量标准要求分析答案:A解析:交易活动分析包括交易目的分析、交易活动经济指标分析、交易活动技术要求分析等。其中，交易目的分析是指与交易活动有关的基本需求信息分析，如健康、质量、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权等要求；交易活动经济、技术要求分析主要包括项目目标、投资规模及来源、投资收益测算、投资进度要求、质量标准要求、项目进度要求、项目结构类型、重要材料设备的选型、分包工程以及相关要求。[单选题]33.当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用()。A)单价合同B)固定总价合同C)变动总价合同D)成本加酬金合同答案:D解析:本题的考点为成本加酬金合同的应用。当实行施工总承包管理模式或CIM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用成本加酬金合同。[单选题]34.关于变更管理，下列说法不正确的是()。A)承包人提出变更的，应通过监理人向发包人发出变更指示，该变更指示应指明变更事项的工程范围和变更的内容B)监理人提出变更建议的，因尚需获得发包人的批准，该变更建议需要提交书面形式C)监理人的变更建议是具体和可操作的，应当具体到图纸、标准、范围、数量、价格等方面，尤其应该测算对合同工期变化的影响D)发包人收到承包人不能执行变更指令的理由后，应当审慎考虑，如承包人的理由能够成立的，发包人应通过监理人通知承包人停止执行该变更指令答案:A解析:A项，关于变更的提出，发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，该变更指示应指明变更事项的工程范围和变更的内容。[单选题]35.下列关于监理合同人员管理的说法中，错误的是()。A)主要包括人员资格管理、人员稳定性管理和人员的执业规范管理B)总监理工程师和监理工程师均需具备监理工程师执业资格C)监理人可以自行更换监理人员D)廉洁公正是所有监理人员基本的职业道德答案:C解析:C项，为了保证监理工作的顺利开展，监理人未经发包人同意不得随意更换监理人员，尤其是总监理工程师，应当确保其人员的稳定性。[单选题]36.()可经过背书转让，在国际贸易中广为使用。A)转船提单B)指示提单C)记名提单D)不记名提单答案:B解析:指示提单(OrderB/L)是指提单上的收货人栏填写?凭指定?(Toorder)或?凭某某人指定?(Toorderof…)字样。这种提单可经过背书转让，故其在国际贸易中广为使用。[单选题]37.在下列选项中，不属于要式合同的是()。A)建设工程设计合同B)企业与银行之间的借款合同C)法人之间签订的保证合同D)自然人之间签订的借款合同答案:D解析:本题的考点为要式合同与不要式合同的区别。根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为要式合同与不要式合同。要式合同是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。不要式合同是指法律或当事人约定不要求具备一定形式的合同。实践中，以不要式合同居多。借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。[单选题]38.土地出让合同应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额()的违约金。A)2‰B)1%C)1‰D)2%答案:C解析:《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号）规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额1‰的违约金。[单选题]39.下列关于勘察设计过程合同管理的说法错误的是()。A)工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况B)发包人应在收到设计人修订的工程设计进度计划后及时完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划C)因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按合同约定承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后10天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按合同约定解除合同并承担责任D)在合同履行过程中，勘察人（设计人）经发包人同意可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人，第三人就其完成的工作成果与勘察人（设计人）向发包人承担连带责任。答案:C解析:C项，因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按合同约定承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按合同约定解除合同并承担责任。[单选题]40.以工程建设合同为例，下列不属于与合同相关的风险的是()。A)技术风险B)经营风险C)自然环境风险D)承包人资信风险答案:B解析:以工程建设合同为例，与合同相关的风险通常包括：①技术风险；②经济风险；③法律环境风险；④政治环境风险；⑤自然环境风险；⑥承包人资信风险等。[单选题]41.海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。A)特别附加险B)一般附加险C)平安险D)特殊附加险答案:B解析:一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。[单选题]42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定，?以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点有关资料，并进行现场交验?是()的责任和义务。A)发包人B)设计单位C)承包人D)监理人答案:A解析:本题的考点为发包人的责任和义务。发包人的责任与义务之一是：提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，提供图纸等其他与合同工程有关的资料。[单选题]43.下列不属于一般的合同要素的是()。A)违约责任B)争议解决方法C)施工合同中的索赔D)标的答案:C解析:参见第1题。[单选题]44.下列关于招标采购货物买卖合同管理的说法中，错误的是()。A)招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织，特殊情况下允许个人参加投标B)买卖双方订立合同时应尽量参照标准合同范本，并可结合具体交易情况适当调整合同部分条款内容C)买受人收取标的物后发现标的物的质量与合同不符的，应随时通知出卖人D)买受人怠于通知的，视为所交货物符合约定答案:C解析:A项，招标采购货物买卖合同的买受人（即招标人）和出卖人（即中标人）都应当是法人或其他组织，特殊情况下才允许个人投标。B项，订立合同时应尽量参照国家有关部门颁布的标准合同范本，以保证合同的规范性和严谨性，并可结合具体交易情况适当调整合同部分条款内容。CD两项，买受人收取标的物后应当在合同约定的检验期间内对标的物进行检验，发现标的物的数量或质量与合同不符的，应在检验期内通知出卖人；买受人怠于通知的，视为所交货物符合约定。[单选题]45.在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A)1个月B)3个月C)6个月D)1年答案:D解析:本题的考点为撤销权消灭。《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。[单选题]46.关于合同民事诉讼条款的约定，下列说法不正确的是()。A)诉讼与仲裁不同之处在于，诉讼的启动并不以双方约定诉讼条款为前提B)级别管辖由法律规定，而地域管辖却可以由当事人约定C)对于合同争议，如果当事人未约定争议解决的管辖法院，应由原告住所地或者合同履行地人民法院管辖D)建设工程施工合同纠纷根据不动产纠纷确定管辖答案:C解析:C项，对于合同争议，如果当事人未约定争议解决的管辖法院，根据《民事诉讼法》第23条规定，应由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。[单选题]47.下列关于信用证业务特点的说法中，正确的是()。A)信用证是银行信用B)信用证是物权凭证C)信用证是买卖货物合同D)信用证是履约担保答案:A解析:银行信用一般比商业信用可靠，信用证支付方式的特点主要表现在下列三个方面：①信用证是一种银行信用；②信用证是一项单据业务；③信用证是独立于其他合同之外的一种自足的法律文件。[单选题]48.下列关于《建设工程设计合同示范文本》的说法错误的是()。A)《建设工程设计合同示范文本》分为两种、一种是《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》，另一种是《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》B)《建设工程设计合同示范文本》由合同协议书和通用合同条款组成C)合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务D)通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》、《合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定答案:B解析:B项，《建设工程设计合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。[单选题]49.合同当事人双方权利和义务共同指向的对象，()是合同的首要条款。A)质量B)价款C)标的D)履行的期限答案:C解析:本题的考点为标的的意义。标的是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。标的的表现形式为物、劳务、行为、智力成果、工程项目等。没有标的的合同是空的，当事人的权利义务无所依托；标的不明确的合同无法履行，合同也不能成立。所以，标的是合同的首要条款，签订合同时，标的必须明确、具体，必须符合国家法律和行政法规的规定。[单选题]50.目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行()。A)审查B)检查C)结汇D)核销答案:D解析:卖方在办理货物出口以及制单结汇后，还应根据国家有关政策或规定及时办理外汇核销及出口退税等手续。[单选题]51.下列关于合同履行的说法，不正确的是()。A)诚实信用原则要求当事人应当履行根据诚实信用原则产生的各种附随义务B)全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务C)当事人互负债务且没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求D)合同双方当事人只须独立履行自己的义务，无须协助对方履行义务答案:D解析:AD两项，《合同法》第60条第2款规定，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。B项，全面履行原则是指当事人应当按照法律规定和合同约定全面履行合同义务，不仅包括合同条款约定的各方当事人的义务，而且也包括法律规定的先合同义务与后合同义务等内容。C项，双务合同履行中当事人享有同时履行抗辩权，即当事人互负债务且没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，或者是一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。[单选题]52.发包人在与承包人签订建设工程施工合同前应确保完成的事项不包括()。A)工程项目的全部设计已经批准B)工程项目已经列入年度建设计划C)标发包工程，已经完成招投标程序且已经确定中标人D)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实答案:A解析:通常而言，发包人在与承包人签订建设工程施工合同前应确保完成以下事项：①工程项目的初步设计已经批准；②工程项目已经列入年度建设计划；③有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；④建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；⑤招标发包工程，已经完成招投标程序且已经确定中标人。第2部分：多项选择题，共42题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]53.国内贸易的运输方式主要包括()、水路。A)航空B)公路C)线路D)铁路E)管道运输答案:ABDE解析:本题的考点为国内贸易的运输方式。运输的工具主要是飞机、汽车、船只、火车、管道等，相应的运输方式也有航空、公路、水路、铁路和管道运输五种。[多选题]54.国际货物买卖合同除具备货物买卖合同的一般性质外，还具有的特点包括()。A)合同适用规则的特殊性B)合同争议处理的特殊性C)合同主体的特殊性D)合同标的物特点E)合同内容的特殊性答案:ACDE解析:国际货物买卖合同在国内又被称为外贸合同或进出口贸易合同，即营业地处于不同国家或地区的当事人就商品买卖所发生的权利和义务关系而达成的书面协议。国际货物买卖合同除具备货物买卖合同的一般性质外，还具有以下特点：①合同适用规则的特殊性；②合同主体的特殊性；③合同标的物特点；④合同内容的特殊性。[多选题]55.根据采购标的物分类，货物采购合同包括()。A)材料采购合同B)国内货物采购合同C)通用设备采购合同D)国际货物采购合同E)其他设备采购合同答案:ACE解析:货物采购合同是合同当事人为实现材料或设备买卖，明确相互权利义务关系而订立的合同。根据采购标的物分类，货物采购合同包括：①材料采购合同；②通用设备采购合同；③其他设备采购合同。按照货物来源地不同，货物采购合同可以分为国内货物采购合同和国际货物采购合同。[多选题]56.关于工程总承包合同，下列说法正确的有()。A)工程总承包合同具有明确发包人与承包人之间权利义务关系的作用B)工程总承包合同的发包人一般是建设单位C)对从事工程总承包业务的企业专门设立有工程总承包资质D)工程勘察、设计、施工企业必须单独承包工程的某一部分，不可以组成联合体进行联合总承包E)工程总承包单位和分包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责答案:AB解析:A项，工程总承包合同是指发包人与承包人之间为完成特定的工程总承包任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。B项，工程总承包合同的发包人一般是项目业主（建设单位）；承包人是持有国家认可的相应资质证书的工程总承包企业。C项，对从事工程总承包业务的企业不专门设立工程总承包资质。D项，工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包。E项，工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业，工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责；总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。[多选题]57.下列关于树状结构分解和责任分配矩阵的说法中正确的有()。A)树状结构分解能直观地将工程建设项目或政府采购活动清晰呈现B)树状结构分解不利于招标人全面了解招标采购合同的种类、数量以及相互关系C)树状结构分解无法反映合同签订的先后顺序以及合同管理的责任主体D)责任分配矩阵能明确合同管理的主体E)责任分配矩阵能够直观地体现各个合同之间的逻辑体系答案:ACD解析:建构招标采购合同体系的方法包括：①树状结构分解。优点主要在于能直观地将工程建设项目或政府采购活动所涉及合同通过树状图清晰呈现，便于招标人全面了解招标采购合同的种类、数量以及相互关系，但树状图无法反映合同签订的先后顺序以及合同管理的责任主体，不利于招标人对招标采购合同进行进度管理和绩效管理。②责任分配矩阵。优点在于能明确合同管理的主体，便于实现合同绩效管理目标，避免出现合同管理主体的混乱，但责任分配矩阵无法直观地体现各个合同之间的逻辑体系，对于招标采购合同的整体管理而言有一定弊端。[多选题]58.招标采购合同规划的内容包括()。A)合同资料整理B)合同数量及种类规划C)合同体系确立D)合同要素确定E)合同动态跟踪评估规划答案:BCDE解析:招标采购合同规划的内容包括：①工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析；②初步合同规划；③工作分解；④合同数量及种类规划；⑤合同体系确立；⑥合同要素确定；⑦合同订立及履行规划；⑧合同动态跟踪评估规划等。A项属于合同交底的内容。[多选题]59.下列属于施工合同通用条款内容的是()。A)合同文件之间的关系B)施工安全治安保卫和环境保护C)计量和支付D)进度计划E)缺陷责任与保修责任答案:BCDE解析:本题的考点为施工合同通用条款的内容。施工合同通用条款主要包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设备、交通运输，测量放线、施工安全治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量和支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决等共24个条款。[多选题]60.下列各项属于设计咨询合同管理的有()。A)职责管理B)制度建设管理C)服务方式及成果管理D)计价依据管理E)设计咨询服务团队管理答案:ABE解析:设计咨询合同的科学有效管理有利于设计咨询工作的顺利进行，最终提出高质量的设计咨询成果文件。设计咨询合同的管理主要包括：①职责管理；②制度建设管理；③设计咨询服务团队管理。工程造价咨询合同的服务内容可以是全过程服务，即建设项目各阶段工程造价的确定、控制，也可以是某一个或某几个阶段的服务。工程造价咨询合同的管理要点具体包括：①计价依据管理；②服务方式及成果管理；③档案管理；④执业规范管理。CD两项是工程造价咨询合同管理的内容。[多选题]61.合同交底在招标采购合同管理中的作用主要体现在()。A)有助于规范合同各方管理行为，促进工程项目目标的实现B)合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要C)有利于及时发现合同隐藏的问题，事先控制合同风险D)有助于落实招标采购合同管理体系E)有利于优化资源配置，节约项目总体投资成本答案:ABCD解析:合同交底在招标采购合同管理中的作用主要体现在：①合同交底有助于规范合同各方管理行为，促进工程项目目标的实现；②合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要；③合同交底有利于及时发现合同隐藏的问题，事先控制合同风险；④合同交底有助于落实招标采购合同管理体系。E项，属于招标采购合同信息管理的主要作用。[多选题]62.根据《合同法》的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A)合同履行结果只有对方受益B)不可抗力造成对方财产损失C)履行合同造成对方人身伤害D)对方不履行合同义务造成损失E)故意或重大过失造成对方财产损失答案:CE解析:本题的考点为违约责任的免除。所谓违约责任免责，是指在履行合同的过程中，因出现法定的免责条件或者合同约定的免责事由导致合同不履行的，合同债务人将被免除合同履行义务。《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。[多选题]63.根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收可以分为()。A)光票托收B)付款托收C)承兑托收D)银行托收E)跟单托收答案:AE解析:根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收可以分为光票托收和跟单托收。①光票托收，指委托人仅签发金融单据不附有商业单据的托收，即提交金融单据委托银行代为收款。②跟单托收，指委托人签发的附有金融单据的或不附有金融单据的商业单据的托收。[多选题]64.买卖合同的内容除依照《合同法》第12条的规定以外，还可以包括()。A)包装方式B)检验标准和方法C)结算方式D)合同使用的文字及其效力E)合同的字体答案:ABCD解析:货物买卖合同特别强调货物的检验，因此从合同内容角度对比，检验条款在货物买卖合同中地位重要。另外，货物的包装条款也是货物买卖合同中比较重要的内容。《合同法》第131条规定，买卖合同的内容除依照本法第12条的规定以外，还可以包括包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。[多选题]65.关于主要贸易术语的对比，下列说法错误的有()。A)EXW的交货地点是装运港口B)FOB的风险转移界限为货物交到船上C)CIP方式中，买方承担出口报关的责任、费用D)CIP适用于任何运输方式E)DDP方式中，买方承担进口报关的责任、费用答案:ACE解析:[多选题]66.按照《招标投标法》的规定，下列行为属于要约邀请的有()。A)招标人发出招标公告B)招标人发出投标邀请书C)投标人提交投标文件D)招标人发出中标通知书E)招标人发出招标文件答案:ABE解析:本题的考点为建设工程合同通常的订立方式。按照《招标投标法》的规定，通过招标发包建设工程的，招标人发出招标公告、投标邀请书和招标文件为要约邀请，投标人提交投标文件为要约，招标人发出中标通知书为承诺，在招标投标法规定的30日内签订建设工程书面中标合同。[多选题]67.合同生效需满足法定的生效要件包括()。A)当事人缔约时应有相应的缔约能力B)意思表示真实C)合同双方利益平衡D)不违反强制性法律规范以及公序良俗原则E)标的确定并且可能答案:ABDE解析:本题的考点为合同生效需满足法定的生效要件。合同生效需满足法定的生效要件，包括当事人缔约时应有相应的缔约能力，意思表示真实，不违反强制性法律规范以及公序良俗原则，标的确定并且可能等四个方面。[多选题]68.关于价格条款，下列说法正确的有()。A)价格条款一般包括商品的单价和总价两项内容B)单价通常由计量单位、单位价格金额、计价货币和贸易术语四个部分组成C)作价方法分固定价格、非固定价格两种D)非固定价格可以在合同中只规定作价方式或者暂定初步价格E)非固定价格可以在合同中规定基础价格的同时，规定浮动价格答案:ABDE解析:价格条款一般包括商品的单价和总价两项内容。单价通常由计量单位、单位价格金额、计价货币和贸易术语四个部分组成。国际货物买卖合同的作价方法主要有固定价格、非固定价格以及部分固定、部分不固定等。其中，非固定价格具体做法包括：①合同中只规定作价方式，具体作价待以后确定；②合同中暂定初步价格；③合同中在规定基础价格的同时，规定浮动价格。[多选题]69.招标师在指导招投标双方签订合同过程中应注意的事项有()。A)确认合同主体适格B)重视合同内容审核C)保证签约程序合法D)明确签约代表权限E)保证交易安全性答案:ABCD解析:招标师在指导招投标双方签订合同过程中应注意以下事项：①确认合同主体适格；②重视合同内容审核；③保证签约程序合法；④明确签约代表权限。E项是拟定合同条款需注意的事项。[多选题]70.买方可以采用()方式向保险公司办理货运保险。A)附加险B)推定险C)预约保险D)逐笔投保E)全额投保答案:CD解析:买方可根据实际情况采用预约保险或逐笔投保两种方式向保险公司办理货运保险。[多选题]71.下列关于要约的说法正确的有()。A)要约的内容应当具体确定B)要约可以随时撤回或撤销C)要约是由特定人作出的意思表示D)要约必须具有订立合同的意图E)要约必须标明一经承诺即受此意思表示的拘束答案:ACDE解析:根据《合同法》第14条等的规定，要约应当满足以下条件：①要约是由特定人作出的意思表示。②要约是以缔结合同为目的的意思表示。③要约是向受要约人所作出的意思表示。④要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束，即具有订立合同的意图。⑤要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件，即其内容具体确定。[多选题]72.关于国内贸易的交货时间，下列说法正确的有()。A)交货时间指生产制造企业按买卖合同规定将合同货物交付给买方或者承运人的期限B)卖方必须在合同规定的日期或一段时间内交付货物C)如合同未规定日期或一段交货时间，则应在订立合同后一段合理时间内交货D)如卖方在合同规定的时间以前交货，买方无权拒收货物E)如卖方迟延交货买方可宣告合同无效答案:ABCE解析:本题的考点为国内贸易的交货时间。交货时间是指生产制造企业按买卖合同规定将合同货物交付给买方或者承运人的期限。在交货时间上应注意：(1)卖方必须在合同规定的日期或一段时间内交付货物；如合同未规定日期或一段交货时间，则应在订立合同后一段合理时间内交货。(2)如卖方在合同规定的时间以前交货，或者迟延交货，买方有权要求损害赔偿和/或拒收货物，也可宣告合同无效。[多选题]73.设计施工一体化的优点有()。A)不会导致设计、施工等多方之间相互推卸责任的情况B)有利于降低后期施工的失误率C)有利于缩短建设周期D)有利于提高设计的可施工性E)有利于降低工程造价答案:ACDE解析:工程总承包合同具有设计施工一体化的特点，其具体表现为：工程总承包合同的承包人不仅负责工程施工，还需负责合同约定范围内的设计与材料设备采购工作。因此，如果工程出现质量缺陷，承包人将承担全部责任，不会导致设计、施工等多方之间相互推卸责任的情况；同时设计与施工的深度交叉，有利于缩短建设周期，提高设计的可施工性，降低工程造价。[多选题]74.通常而言，特许经营项目建设及运营条款应包括的内容有()。A)特许经营项目设计要求、建造标准B)特许经营项目融资条款C)特许经营项目风险转移条款D)特许经营项目运营安全及技术要求E)特许经营期内的风险分担答案:ABDE解析:特许经营项目建设及运营条款至少应包括项目设计、施工、融资、运营、维护等相关事项，该条款是特许经营合同的核心条款之一。通常而言，建设及运营条款应包括以下内容：①特许经营项目设计要求、建造标准；②特许经营项目融资条款；③特许经营期内，特许经营项目运营维护方式及费用承担；④特许经营项目运营安全及技术要求；⑤运营报告、财务报告、环境监测报告等要求；⑥项目运营和维护严重不符合要求时，特许经营权授予方选择自行或指定第三方运营和维护的权利；⑦特许经营期内的风险分担；⑧与项目建设及运营相关的其他事项。[多选题]75.合同要素的计划和配置成果文件应以()的形式体现。A)合同要素提纲B)合同配置书C)合同要素计划提纲D)合同要素计划配置书E)合同要素计划分配书答案:AD解析:招标采购合同要素，是指决定招标采购合同性质并反映具体交易活动实质内容或重要权利义务的关键要件和核心因素。合同要素的计划和配置成果文件应以合同要素提纲或合同要素计划配置书形式体现。在完成合同要素的计划与配置后，形成的成果文件可以称之为?合同要素计划分配书?。[多选题]76.《合同法》规定的无效合同情形包括()。A)一方以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的B)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C)以合法形式掩盖非法目的的D)损害社会公共利益的E)违反法律、行政法规的强制性规定的答案:BCDE解析:本题的考点为合同无效的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。[多选题]77.出口合同履行的最重要的四个环节包括()。A)货B)证C)船D)款E)验答案:ABCD解析:本题的考点为出口合同履行的主要环节。出口合同履行的主要环节是备货，催证、审证、改证，租船订舱，商品检验，投保，报关，装船，制单、交单、结汇。其中以?货、证、船、款?四个环节最为重要，为此项目管理人员要严格把好?货、证、船、款?四个环节[多选题]78.作为监理合同的主体，监理人应当依法具有的资质和条件包括()。A)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量B)有符合国家规定的注册资本C)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D)有一定数量的取得招标职业资格的专业人员E)有从事相关建筑活动所应有的技术装备答案:BCE解析:作为监理合同的主体，监理人应当依法具有相应的资质和条件。依据《建筑法》相关规定，监理人应当具备的条件包括：①有符合国家规定的注册资本；②有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；③有从事相关建筑活动所应有的技术装备；④法律、行政法规规定的其他条件。AD两项是招标代理机构应当具备的资质条件。[多选题]79.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有()。A)效率高B)周期短C)约束力强D)费用少E)保密性好答案:ABDE解析:本题的考点为仲裁的特点。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有如下特点：(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少；(2)保密性好；(3)专业化性强。[多选题]80.工程建设项目最常涉及的合同类型包括()。A)建设工程合同B)委托合同C)技术合同D)居间合同E)买卖合同答案:ABE解析:本题的考点为工程建设项目最常涉及的合同类型。工程建设项目最常涉及的三种合同类型：建设工程合同、委托合同、买卖合同。[多选题]81.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有()。A)继续履行B)采取补救措施C)赔偿损失D)支付违约金E)定金答案:ABC解析:本题的考点为承担违约责任的基本形式。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。[多选题]82.关于不可抗力条款，下列说法正确的有()。A)不可抗力条款是一种免责条款，不可抗力的范围、不可抗力的处理原则和方法、出具不可抗力证明文件的机构等属于其主要约定B)不可抗力发生后通常导致解除合同或者延期履行两种后果C)不可抗力发生后，具体处理方式应当依据不可抗力事件发生的原因、性质以及对履行合同的实际影响程度而定D)不可抗力条款应明确约定具体的通知和提交证明文件的期限和方式E)不可抗力事件证明一般由当地政府出具答案:ABCD解析:不可抗力条款是一种免责条款，其主要约定包括不可抗力的范围、不可抗力的处理原则和方法、不可抗力发生后通知对方的期限和方式，以及出具不可抗力证明文件的机构等。不可抗力发生后通常导致解除合同或者延期履行两种后果。具体处理方式应当依据不可抗力事件发生的原因、性质以及对履行合同的实际影响程度而定。为防止发生争议，不可抗力条款应明确约定具体的通知和提交证明文件的期限和方式。E项，不可抗力事件证明一般由当地的商会或公证机构出具。[多选题]83.有下列()情形的，债权人不可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。A)根据合同性质不得转让B)按照当事人约定不得转让C)因合同期限限制而不能转让D)依照法律规定不得转让E)债务人不同意债权人转让答案:ABD解析:根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。根据《招标投标法》的规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。[多选题]84.工程建设领域的咨询合同主要包括()。A)项目前期咨询合同B)招标合同C)设计咨询合同D)项目管理咨询合同E)监理合同答案:ACD解析:工程咨询是知识密集型的高级智力服务活动，咨询人员包括建筑师、建造师、造价工程师、会计师或其他具有专门知识的人员。工程咨询合同是委托人与专业咨询人就咨询事项签订的书面合同。工程建设领域的咨询合同主要包括：①项目前期咨询合同；②工程造价咨询合同；③设计咨询合同；④项目管理咨询合同；⑤法律咨询合同等。[多选题]85.根据《2010年国际贸易术语解释通则》的规定，C组贸易术语包括()。A)货交承运人B)成本加运费C)边境交货D)运费付至E)运费、保险费付至答案:BDE解析:按其共同特性，《2010年国际贸易术语解释通则》将11种贸易术语归纳为E、F、C和D四组。其中，C组贸易术语包括：①CFR(CostandFreight)成本加运费；②CIF(CostInsuranceandFreight)成本加保险费、运费；③CPT（CarriagePaidto）运费付至；④CIP(CamageandInsurancePaidto)运费、保险费付至。[多选题]86.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人责任和义务有()。A)办理建设工程施工许可证B)办理建设工程规划许可证C)办理工伤保险D)提供场外交通条件E)负责施工场地周边的环境保护答案:ABD解析:本题的考点为发包人的责任和义务。发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。发包人负责提供场外交通设施的技术参数和具体条件。选项C、E属于承包人的责任和义务。[多选题]87.勘察设计过程中合同跟踪与监督管理的对象包括()。A)勘察设计任务书B)勘察设计工作的质量C)勘察设计工作量D)勘察设计进度E)项目的设计概算答案:BCDE解析:合同跟踪与监督管理的对象有以下四个方面：①勘察设计工作的质量；②勘察设计工作量；③勘察设计进度；④项目的设计概算。[多选题]88.和解的特点有()。A)速度快B)效率高C)成本低D)保持良好的商事合作关系E)和解协议不具有强制履行的效力答案:BCDE解析:和解的特点包括：①效率高；②成本低；③保持良好的商事合作关系；④和解协议不具有强制履行的效力。[多选题]89.关于国有建设用地使用权的出让土地，实践中各地方规定的交付时间包括()。A)合同签订之日交地B)发放《建设用地批准书》之日起交地C)发《交地通知书》之日交地D)合同约定将来的某个时点前交地E)收到《建设用地批准书》之日起交地答案:ABCD解析:根据合同法的基本原理，因交付产生的合同履行行为可以是一次性的，也可以是分次的；既可以是在一定时期内的，也可以是分期的。就出让土地来说，实践中各地方规定的交付时间包括：①合同签订之日交地；②发放《建设用地批准书》之日起交地；③发《交地通知书》之日交地；④合同约定将来的某个时点前交地。[多选题]90.特许经营项目中政府承担的角色有()。A)承担特许经营项目的规划、采购、管理、监督等行政管理职能B)承担特许经营项目的经营、投资、建设等职能C)与其他法人组织共同经营运作特许经营项目D)按照特许经营合同的约定行使权利和履行义务E)满足特许经营者经营过程中所有的要求答案:AD解析:特许经营项目中政府需要同时承担以下两种角色：①作为公共事务的管理者，政府负有向公众提供优质且价格合理的公共产品和服务的义务，承担特许经营项目的规划、采购、管理、监督等行政管理职能，并在行使上述行政管理职能时形成与特许经营者之间的行政法律关系；②作为公共产品或服务的购买者，或者购买者的代理人，政府基于特许经营合同形成与特许经营者之间的平等民事关系，按照特许经营合同的约定行使权利和履行义务。[多选题]91.民事违约责任的承担形式有()。A)赔偿损失B)采取补救措施C)继续履行D)精神损害赔偿E)赔礼道歉答案:ABC解析:违约的当事人承担违约责任的主要形式包括：继续履行、采取补救措施、损害赔偿、支付违约金、定金责任。[多选题]92.精益思维的原则包括()。A)减少浪费B)确定项目关键节点C)注重绩效评价D)注重过程标准化E)要求项目全流程的顺畅不间断答案:ABE解析:精益思维是指在管理或者生产等过程中，通过使用多种现代管理方法与技术，以最小的资源投入为前提，充分发挥人、财、物的效用，并充分利用时间与空间，尽可能创造出接近理论最大值的经济效益的新型思维。精益思维的原则包括：①减少浪费，即在各环节剔除一切多余和无用的组织、程序和资源投入；②确定项目关键节点，发现并消灭影响项目推进的冗余；③要求项目全流程的顺畅不间断。[多选题]93.在施工专业分包合同的履行管理中，涉及的内容有()。A)发包人对总承包合同的管理B)监理人对专业分包工程的管理C)专业分包工程的相关管理D)总承包人对施工专业分包合同的管理E)施工专业分包合同的支付管理答案:ABD解析:在施工专业分包合同的履行管理中，涉及三个方面：①发包人对总承包合同的管理；②监理人对专业分包工程的管理；③总承包人对施工专业分包合同的管理。[多选题]94.担保范围决定了担保人对债务清偿承担担保义务的范围。法律规定担保的范围包括()。A)主债权及利息B)订金C)违约金D)损害赔偿金E)实现债权和担保的费用答案:ABDE解析:担保范围是指担保人对债务清偿承担担保义务的范围。《担保法》第21条、第46条及第67条分别规定了保证、抵押、质押的担保范围。担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保的费用。担保合同另有约定的，按照约定。另外，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。第3部分：问答题，共6题，请在空白处填写正确答案。[问答题]95.A公司为修建一座综合楼，经过一系列的招标、投标，最后选定B公司作为承包方。并于2013年8月10日签订了一份合同。合同约定：B公司于10月10日开始施工，施工前1个月内，A公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前1个月将工程的用电、用水等前期问题解决；工程造价800万元，A公司先行支付200万元的前期资金，余款在工程验收合格后由A公司一次性付清；B公司在2014年12月20日前交楼；工程保修期为3年。合同签订后，A公司依约将有关图纸、资料交给了建筑公司，用水问题也得到了解决，但直至11月20日，A公司仍未能解决工地用电问题。导致B公司被迫停工，造成了近5万元的损失。2014年12月，工程的主体建筑基本完工。由于开工前延误工期，为了尽早交楼，B公司经A公司同意，将工程的室内装修工程分包给C公司，C公司又将该工程中门窗安装工程分包给了D公司。A公司在工程验收时发现，该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准，双方因此发生纠纷。【问题】1．对B公司的损失，A公司是否应承担赔偿责任？为什么？2．B公司的分包行为是否有效？3．C公司的分包行为是否有效？4．室内工程不合格，谁应当向A公司承担赔偿责任？5．对于不合格的室内工程，A公司可以采取哪些措施？6．如果工程验收合格后，A公司经催告仍不按约定支付工程款，B公司可以怎么做？答案:1．(1)A公司应当承担赔偿责任。(2)理由：依据法律规定，因发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料导致的工期延误，《2007版标准文件》通用合同条款作了规定，但为了充分保障合同当事人的工期利益，标准文件同时规定合同当事人可以在专用合同条款中增列因发包人原因导致工期延误的情形。因发包人原因导致工期延误的，工期可以顺延，发包人还可能需要向承包人支付因工期延误给其增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。2．(1)B公司的分包行为有效。(2)理由：因为该分包行为已经A公司同意。3．(1)C公司的分包行为无效。(2)理由：依据法律规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包。4．(1)室内工程不合格，应当由B公司和C公司向A公司承担连带责任。(2)理由：总承包人作为施工总承包合同和施工专业分包合同的当事人，一方面对发包人承担整个工程施工合同按期实现目标的义务，另一方面在施工专业分包合同中又负有妥善管理的责任。特别是对施工专业分包合同的管理，总承包人应当对专业分包人的施工进行监督和协调，并就专业分包工程与专业分包人一起向发包人承担连带责任。5．A公司有权要求B公司和C公司无偿修理或者返工、改造，因修理等超过合同约定的期限的，A公司有权要求B公司和C公司承担违约责任。6．B公司可以与A公司协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。解析:[问答题]96.我国某进出口公司向意大利某公司购买了20000吨袋装化肥（采用CIF价格条件），为此，意大利公司以航次租船的形式租用了我国某远洋公司的船舶。待货物装船以后，船方向意大利的发货人签发了清洁提单，并在提单上注明?租船合同的全部条款均并入本提单?的字样。货物运抵目的港后发现化肥数量短少八百余吨。已知，该合同投保了一切险。【问题】1．本案例中买方能否向卖方索赔？为什么？2．本案例中的买卖合同有什么特点？3．本案例中海洋运输货物保险保障的范围包括哪些？答案:1．(1)买方不能向卖方索赔。(2)理由：本案中，承运人签发了清洁提单，说明货物装船时的数量是符合合同约定的，所以卖方没有违约。由于采用CIF时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货。货物在装运港装船时，货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。既然货物数量的短缺是发生在装船后，所以此时货物灭失的风险已经转移给买方，所以应由买方承担损失。同时，由于该货物买卖合同投保了一切险，投保一切险后，保险公司除承担平安险和水渍险的各项责任外，还对货物在海运途中因一般外来风险，如货物被盗窃、钩损、碰损、受潮、发热、淡水雨淋、短量、包装破裂和提货不着等造成的全部或部分损失负责赔偿。化肥数量短少造成的损失，属于一切险赔付的范围，因此该部分损失应当由保险公司承担。2．国际货物买卖合同在国内又被称为外贸合同或进出口贸易合同，即营业地处于不同国家或地区的当事人就商品买卖所发生的权利和义务关系而达成的书面协议。因此本案例合同属于国际货物买卖合同。国际货物买卖合同除具备货物买卖合同的一般性质外，还具有以下特点：(1)合同适用规则的特殊性。国际货物买卖合同具有涉外因素，调整国际货物买卖合同的法律涉及不同国家的法律制度、国际贸易公约或国际贸易惯例。(2)合同主体的特殊性。国际货物买卖合同的主体具有国际性，国际性的认定标准是订立国际货物买卖合同的当事人的营业地是否在不同的国家。(3)合同标的物特点。国际货物买卖合同的标的物是货物，即有形动产。股票、债券、投资证券、流通票据或其他财产，以及不动产和提供劳务的交易都不属于国际货物买卖合同的标的物。(4)合同内容的特殊性。国际货物买卖合同是当事人权利、义务、风险责任的综合体。3．海洋运输货物保险保障的范围包括：(1)保障的风险，包括海上风险和外来风险。(2)保障的损失。海上损失（简称海损）是指被保险货物在海运过程中因各类灾害所造成的损失或灭失。根据国际保险市场惯例，与海运连接的陆运过程中所发生的损失也属海损范围。依货物损失程度不同，海损可分为全部损失和部分损失。(3)保障的费用。当发生海运风险事故时．对于为避免损失的发生或扩大而采取合理措施所引起的费用，保险人将按其性质和赔付原则予以赔偿。保险人负责赔偿的费用包括：①施救费用；②救助费用；③其他费用。解析:[问答题]97.2013年，国内某进出口公司（以下简称?卖方?）与香港某投资有限公司（以下简称?买方?）在北京签订了一份CNFCANADA，总价款为2000000加元的买卖食品罐头合同，装运期：2014年1月～10月；目的港：加拿大；支付方式：不可撤销、可转让、可分割见票30d内付款的信用证，开证期为每一期装船期前30d，货物标纸底版由买方负责提供。合同签订后，卖方即安排工厂投入生产，并于2013年12月及2014年年初，多次传真催乙公司开证和提交其要求的包装需用的商标纸标纸底版，但买方开证推迟，信用证规定：交货期：2014年2月13日以前，但买方迟迟未提供标纸底版快邮卖方。之后卖方多次传真要求对方提供包装商标纸底版，因交货期限已迟延因此要求对方修改信用证，但买方多次表示其客户加拿大P公司对货物交货期延长等不满，未修改信用证但口头保证接受不符点并不断催促卖方发货及相应单据至其客户，卖方发货后，对方通知卖方其客户P公司以不符