一级建造师考试工程法规(习题卷11)

试卷科目：一级建造师考试工程法规一级建造师考试工程法规(习题卷11)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages一级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共71题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说法，正确的是()。(2013年真题)A)分包单位只对总承包单位负责B)建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C)总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D)建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利答案:C解析:本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。[单选题]2.某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）。A)拒绝作业权B)紧急避险权C)应急处理权D)回避求救权答案:B解析:B正确，《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。从业人员享有紧急避险权。[单选题]3.下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A)承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B)承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C)承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D)承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成答案:D解析:[单选题]4.某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（）。A)1月15日B)1月20日C)1月25日D)1月30日答案:A解析:（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。[单选题]5.某项工程由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收，承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于()进入缺陷责任期。A)2013年7月20日B)2013年8月20日C)2013年9月20日D)2013年12月20日答案:C解析:由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交)工验收的，在承包人提交竣（交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。[单选题]6.某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方进行了商谈但未达成一致意见，上述纠纷属于()。A)民事纠纷B)行政纠纷C)刑事纠纷D)程序纠纷答案:A解析:2020版教材P331/2019版教材P330民事纠纷是平等主体间的有关人身、财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷。[单选题]7.下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（）。A)在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人B)诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人C)当事人、法定代理人可以委托1至2人作为诉讼代理人D)委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属答案:A解析:在工程建设领域，最常见的是委托诉讼代理人。[单选题]8.甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当()。A)甲公司承担B)乙公司承担C)施工企业承担D)甲公司和乙公司连带承担答案:A解析:2020/2019版教材P52本题考核的是违约责任。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。本题中，甲公司与施工企业签订了建筑材料买卖合同，因此施工企业的损失应由甲公司承担。[单选题]9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的()。A)技术交底B)安全生产教育培训C)安全培训D)技术培训答案:B解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的安全生产教育培训。[单选题]10.根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()A)由于不可抗力致使合同不能履行B)法定代表人变更C)当事人一方发生合并、分立D)当事人一方违约答案:A解析:合同的解除分为两大类：1.约定解除合同。《合同法》第93条规定，当事人协商一致，可以解除合同当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解餘权人可以解除合同。2.法定解除合同。《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1)因不可抗力致使不能实现合同目的；（2)在履行期限届满之前，当事人?方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5)法律规定的其他情形。法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解除权；约定解除则是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除。[单选题]11.承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A)承包人应提请建设行政主管部门组织验收B)以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C)视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D)继续等待验收答案:B解析:2020版教材P132/2019版教材P131本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。[单选题]12.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《中华人民共和国合同法》，该合同为()合同。A)无效B)可变更、可撤销C)有效D)效力待定答案:A解析:无效合同的主要类型如下：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。题中的合同属于恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同。[单选题]13.关于工程总承包，下列说法正确的是()。A)工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B)工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务C)工程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D)施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包答案:C解析:[单选题]14.甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值20万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。关于本案例中债的性质的说法，正确的是（）。A)丙向甲返还设备属于无因管理之债B)乙向甲支付设备款属于合同之债C)甲向乙少收1万元货款属于侵权之债D)丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债答案:B解析:甲错发设备给丙，甲、丙之间构成不当得利之债，丙应予以返还。乙向甲支付设备款是根据设备买卖合同产生的合同之情。乙要求甲扣减价款1万元是因为甲履行合同的给付有瑕疵，属于违约行为，仍是合同之债。丙擅自使用设备构成侵权，应当对设备的物权人承担侵权责任。该设备属于动产，动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，因此，该设备的合法物权人仍然是甲，而应当对甲承担侵权责任。[单选题]15.假冒注册商标罪是指，未经注册商标所有人许可，（）情节严重的行为。A)在相同的商品上使用与注册商标近似的商标B)在同类商品上使用与注册商标近似的商标C)在同类商品上使用与注册商标相同的商标D)同一种商品上使用与其注册商标相同的商标答案:D解析:根据《刑法》的规定，假冒注册商标罪，是指未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用或与其注册商标相同的商标。综上所述，本题的正确答案为D。[单选题]16.生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。A)综合应急预案B)施工单位的生产安全事故应急救援预案C)现场处置方案D)专项应急预案答案:D解析:2020版教材P268/2019版教材P267专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。[单选题]17.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A)使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B)施工单项合同估算价为人民币150万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C)利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目等不适宜招标的项目，可以不进行招标D)需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标答案:C解析:A选项错误，必须招标的项目=范围+规模，选项中只有范围，没有规模；B选项错误，施工单项合同200万元以上或者总投资3000万元以上，且在范围内的项目必须招标；D选项错误，需要采用不可替代的专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标。【考点来源】建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所[单选题]18.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类是()。A)书证B)证人证言C)律师代理意见D)鉴定结论答案:C解析:本题涉及的考点是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。[单选题]19.某工程中标后,招标人提供了一份商业银行的保函作为支付担保,则该保证合同的当事人为()。A)招标人与施工单位B)招标人与商业银行C)施工单位与商业银行D)必须是招标人、施工单位、商业银行三方答案:C解析:[单选题]20.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。A)甲公司B)乙公司C)发包人D)甲公司和乙公司连带答案:D解析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担连带赔偿责任。[单选题]21.下列担保物权的说法中，正确的是()。A)只有不动产才可以抵押B)质押物只能是动产C)权利可以抵押D)留置物只能是动产答案:D解析:2020/2019版教材P37债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押的（1）建筑物和其他地上附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施，医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被扣封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。由上述得出可以抵押的财产有动产和不动产。按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。C：有的权利是可以抵押有的是不可以的，比如国有土地所有权就不能抵押，耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不能抵押。[单选题]22.()，既是注册建造师应当享有的权利，也是注册建造师应当履行的义务。A)接受继续教育B)遵守法律C)获得相应的劳动报酬D)保证执业成果的质量答案:A解析:[单选题]23.由于工程建设的需要,施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料,甲乙之间订立合同,约定甲向乙支付一定的费用,便可通过乙的道路运送材料,在此合同中,甲拥有的权利是()。A)土地租赁权B)建设用地使用权C)地役权D)相邻权答案:C解析:2020/2019版教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。[单选题]24.某建设单位甲的一个项目招标，总承包商乙中标，乙将其中的桥梁架设工程合法分包给丙，而丙因施工需要向设备租赁公司丁租了一台塔吊。在施工中，该塔吊的安全合格有效期即将届满。则应当由（）在届满前1个月向特种设备检验机构提出检验要求。A)建设单位甲B)总承包商乙C)分包商丙D)设备租赁公司丁答案:C解析:起重机械，使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。【考点来源】特种设备安全管理[单选题]25.根据《物权法》,为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于()。A)土地所有权B)土地处分权C)担保物权D)地役权答案:D解析:2020/2019版教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或者提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。[单选题]26.甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。A)内公司承担B)甲施工企业承担C)乙公司承担D)甲施工企业和丙公司分担答案:A解析:出卖人出卖交由承运人运输在途标的物，自买卖合同成立时由买受人承担。[单选题]27.2009年2月15日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010年6月22日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）。A)工程质量检测机构出具的鉴定报告B)建设单位职工的书面证明材料C)建设单位与施工单位签订的施工合同D)建设单位提交的答辩状答案:D解析:本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。A、C选项属于书证，B选项属于证人证言，D选项不属于证据。[单选题]28.2017年4月20日赵某与某开发公司签订商品房买卖合同，内容为购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2017年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知赵某，由于面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送赵某停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员田某的错误，公司已经将田某处分了。下列说法中，正确的是（）。A)赵某可以要求开发商继续履行合同B)田某和开发商应当向赵某承担连带责任C)赵某只能向田某追究责任D)赵某不能要求开发商就需履行合同答案:A解析:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。【考点来源】无权代理与表见代理[单选题]29.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A)1%B)3%C)5%D)10%答案:B解析:发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。[单选题]30.针对建设工程质量，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，无权采取的措施是()。A)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B)要求被检查的单位提供有关工程施工资料C)进入被检查单位的施工现场进行检查D)发现有影响工程质量的问题时，责令改正答案:B解析:县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施:（1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。@##[单选题]31.在下列情形中，构成承诺的是（）。A)甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B)甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C)甲向乙发出要约，明确7天内答复，乙8天后表示同意D)甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品答案:D解析:承诺必须由受要约人作出，因此选项A不对；承诺须向要约人作出，因此B选项错误；选项C属于新要约。选项D符合承诺的所有构成要件，因此正确答案为D。[单选题]32.关于招标的说法，正确的是（）。A)非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B)招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C)开标由招标人或招标代理机构主持D)开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况答案:B解析:A错误，非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B正确，招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。C错误，开标由招标人主持。D错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封。[单选题]33.当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是（）。A)买卖合同B)赠与合同C)租赁合同D)借款合同答案:D解析:D项：借款合同是指借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。因此，D项正确。A项：买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。故A项错误。B项：赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。因此，B项错误。C项：租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。[单选题]34.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。A)选定的仲裁委员会B)仲裁事项C)双方不到法院起诉的承诺D)请求仲裁的意思表示答案:C解析:2006年建设工程法规真题第62题《仲裁法》规定，仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。[单选题]35.施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A)1B)2C)3D)5答案:A解析:施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行1次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。[单选题]36.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其()许可的范围内承揽工程。A)资质等级B)注册资本C)专业技术人员能力D)技术装备答案:A解析:《建设工程质量管理条例》也进一步规定，施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。[单选题]37.仲裁庭的组成形式有()种。A)一种B)二种C)三种D)四种答案:B解析:[单选题]38.建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是，中止施工满()的工程恢复施工。A)1个月B)3个月C)1年D)2年答案:C解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。[单选题]39.甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。A)A仲裁委员会所在地的基层人民法院B)仲裁协议签订地的中级人民法院C)仲裁协议签订地的基层人民法院D)A仲裁委员会所在地的中级人民法院答案:D解析:[单选题]40.下列各项中，不属于双务合同的是（）。A)互易合同B)借用合同C)买卖合同D)经纪合同答案:B解析:借用合同是单务合同，出借人必须将出借物交给借用人，合同才能成立。[单选题]41.发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是（）。A)承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的B)承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C)承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D)承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的答案:D解析:D不予支持，发包人解除合同的情形：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程转包、违法分包的。[单选题]42.关于法的部门归属的说法，正确的是（）。A)《公司法》属于经济法B)《行政复议法》属于非诉讼程序法C)《节约能源法》属于民法商法D)《建筑法》属于行政法答案:D解析:《公司法》属于民法商法；《行政复议法》属于行政法；《节约能源法》属于经济法；《建筑法》属于行政法。[单选题]43.下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。A)当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效B)债权人转让权利的，应当通知债务人C)最高额抵押的主合同债权可以转让D)债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外答案:C解析:2020版教材P143/2019版教材P142该题主要考察的是：合同权利的转让依照法律规定不得转让的权利。我国一些法律中对某些权利的转让作出了禁止性规定。如《担保法》第61条规定，?最高额抵押的主合同债权不得转让。?《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。需要说明的是，债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。[单选题]44.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证()。A)自行废止B)应报发证机关核验C)应由发证机关收回D)由施工单位重新申办答案:A解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不起过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。[单选题]45.关于竣工验收，下列说法正确的是（）。A)建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B)在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C)实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D)竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求答案:A解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定：?建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。[单选题]46.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A)委托方B)受托方C)双方共有D)协议补充答案:B解析:2020/2019版教材P29受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。[单选题]47.标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是（）。A)强制性国家标注的代号?GB?B)施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点C)对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准D)制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行答案:B解析:企业标准的制定不低于强制性标准，强制性标准是最低的标准。[单选题]48.甲施工企业将自己中标的一项工程全部分包给不具备相应资质的乙劳务企业，合同中规定了内容齐全的仲裁条款。因工程款纠纷，乙企业申请了仲裁，仲裁委员会受理后，甲以仲裁协议无效为由拒不到庭，则（）。A)视为撤回仲裁申请B)仲裁庭可以缺席裁决C)乙可以向法院起诉D)仲裁庭应当审查仲裁协议的效力答案:B解析:仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；如果被申请人提出了反请求的，可以视为撤回仲裁反请求。【考点来源】开庭和审理[单选题]49.关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()。(2012年真题)A)施工人员有权拒绝该指令B)施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C)施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D)施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展答案:A解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。[单选题]50.根据《建设T程质最管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。A)工期延误B)投资失控C)质量事故D)施工组织答案:C解析:《建设工程质量管理条例》第二十四条规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对固设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。[单选题]51.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A)若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B)该买卖合同被法院撤销后，则该合同从被撤销之日起没有法律约束力C)乙施工企业有权自合同订立之日起2年内主张撤销该合同D)乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权答案:D解析:A选项错误，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。B选项错误，买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力。C选项错误，在不是订立合同之日，而是自知道或应当知道撤销事由之日起。[单选题]52.年龄超过65周岁的建造师执业人员()失效。A)资格证书B)注册证书C)本人印章D)职称证书答案:B解析:注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：①聘用单位破产的；②聘用单位被吊销营业执照的；③聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；④已与聘用单位解除聘用合同关系的；⑤注册有效期满且未延续注册的；⑥年龄超过65周岁的；⑦死亡或不具有完全民事行为能力的；⑧其他导致注册失效的情形。[单选题]53.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。A)设计单位B)物业管理单位C)大楼使用者D)建设单位答案:D解析:2010年建设工程法规真题第66题本题主要考查保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。《最高人民法院关于审理建设施工合同适用法律问题的解释》规定，由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。综上所述，本题正确答案为D。[单选题]54.下列关于知识产权的说法正确的是（）。A)知识产权在空间上的效力是无限的B)知识产权受到法律的保护是无期限的C)知识产权具有财产权和人身权的双重属性D)知识产权是整个社会的共同财富,可任意使用答案:C解析:2020/2019版教材P24其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制，知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。[单选题]55.下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A)施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C)施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D)职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准答案:B解析:2020版教材P245/2019版教材P244施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。[单选题]56.某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。A)就此向建设单位要求赔偿B)就此向市政有关部门要求赔偿C)施工单位自行负担一切损失D)建设单位和市政管理部门承担连带责任答案:A解析:2020版教材P278/2019版教材P277《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。[单选题]57.知识产权与其他财产所有权的相同点在于都具有()。A)财产权和人身权的双重属性B)地域性C)期限性D)排他性答案:D解析:其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制，对于有形财产，无论财产转移到哪一个国家，都不会发生财产所有人自动丧失所有权的情形。知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。有形财产没有时间限制，只要财产存在，权利就存在。知识产权与其他财产所有权的共同点在于，具有绝对的排他性。[单选题]58.(）按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。A)国务院经济贸易主管部门B)建设行政主管部门C)质量监督管理部门D)建设单位,答案:A解析:2020版教材P315/2019版教材P314国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。[单选题]59.甲于2015年7月1日完成了某项发明创造，并于2015年7月4日向国家知识产权局受理处直接递交了专利申请。乙也于2015年7月1日完成了同样的发明创造，并于7月2日上午到邮局寄出了专利申请，国家知识产权局2015年7月4日收到该申请。如果甲乙二人的申请均符合其他授予专利权的条件，则专利权应当授予何人？A)甲B)乙C)甲和乙共有D)经甲和乙协商确定的人答案:B解析:[单选题]60.工程监理单位的主要安全责任是()。A)审查、要求整改或暂时停工、报告B)平行检验、旁站C)咨询、监督D)组织、控制、协调答案:A解析:2020版教材P282/2019版教材P281本题考察的是：监理单位的安全责任。工程监理单位主要安全责任有：(一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；(二）依法对施工安全事故隐患进行处理：工程监理单位受建设单位的委托，有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改，有权要求施工单位暂时停止施工，并依法向建设单位和有关主管部门报告。(三）承担建设工程安全生产的监理责任。[单选题]61.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。A)施工企业B)建设单位C)使用单位D)建设单位和施工企业协商确定答案:A解析:[单选题]62.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。A)3个月B)6个月至3年C)3个月至6个月D)6个月至1年答案:B解析:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限为6个月至3年。[单选题]63.用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为()。A)5个月的月工资B)10个月的月工资C)经济补偿标准金额D)经济补偿标准金额的2倍答案:D解析:2020版教材P155/2019版教材P154用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续屜行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。[单选题]64.李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。A)0.5万元B)1.0万元C)1.5万元D)1.6万元答案:B解析:借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息。[单选题]65.关于保证责任的表述中，不正确的是（）。A)保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用B)保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任C)当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任D)当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任答案:B解析:当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。[单选题]66.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A)工程业绩B)注册资本C)技术人员情况D)技术装备情况答案:A解析:[单选题]67.实用新型专利权和外观设计专利权自()起生效。A)审批之日B)申请之日C)领证之日D)公告之日答案:D解析:2020/2019版教材P26实用新型专利权和外观设计专利权公告之日起生效。@##[单选题]68.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A)受案的仲裁委员会决定B)工程所在地的基层人民法院裁定C)合同签订地的中级人民法院裁定D)仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定答案:D解析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。[单选题]69.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，关于对定金和违约金的理解正确的是()。A)对方可以选择适用违约金或者定金条款B)违约金和定金条款可以同时使用C)主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款D)双方商定选择适用违约金或者定金条款答案:A解析:2020版教材P147/2019版教材P146此题考核是违约金和定金内容。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。。[单选题]70.下列选项中，可以作为抵押物的财产的是()。A)某学校校办工厂的货车B)某医院的医疗器械C)耕地、宅基地等集体所有的土地使用权D)使用权有争议的财产答案:A解析:债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。[单选题]71.2019年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A)赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B)张女士于2010年1月份从甲企业辞职后，又于2012年1月回到甲企业一直工作到现在C)王先生于2007年18岁时进入乙国有企业工作，2018年3月，该企业改制D)李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长答案:D解析:有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的;（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第（一）项、第（二）项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者订立无固定期限劳动合同。第2部分：多项选择题，共29题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]72.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场前应履行的事项有（）。A)向工程项目的建设单位请假B)获得工程项目的建设单位批准C)向企业总工程师请假D)获得企业总工程师批准E)委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作答案:ABE解析:《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场前应履行的事项有向工程项目的建设单位请假，获得工程项目的建设单位批准，委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。[多选题]73.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位应当报废建筑起重机械，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A)没有完整安全技术档案的B)属于国家不鼓励使用的C)没有齐全有效的安全保护装置的D)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E)经检验达不到安全技术标准规定的答案:BDE解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的(3)经检验达不到安全技术标准规定的(4)没有完整安全技术档案的(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。所以B、D、E正确。@##[多选题]74.建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。A)保证本单位安全生产条件所需资金的投入B)为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险C)专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格D)特种作业人员取得特种作业操作资格证书E)为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装答案:ABDE解析:2020版教材P224/2019版教材P223《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中国进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。[多选题]75.按照合同约定，2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间，当地发生了地震，承包方不能行使请求权。2015年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。A)2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B)2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C)2015年12月3日诉讼时效中断D)2015年12月31日诉讼时效中止E)诉讼时效从2015年1月1日开始答案:CE解析:（1）诉讼时效中止：1）中止发生时间：在诉讼时效期间的最后六个月；2）中止事由：因不可抗力或者其他障碍。（2）诉讼时效中断：1）中断事由：提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务；2）诉讼时效期间的计算：从中断时起，重新计算[多选题]76.下列关于保险索赔的说法中.正确的是（）。A)投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明和资料B)投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C)如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例D)保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔E)保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔答案:ABD解析:A正确，保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。B正确。投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。E错误，D正确。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。C错误，如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。【考点来源】建设工程保险法律责任[多选题]77.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()。（2012）A)指定代理B)隐名代理C)委托代理D)居间代理E)法定代理答案:CE解析:代理包括委托代理、法定代理。@##[多选题]78.下列属于行政强制执行的是（）。A)排除妨碍、恢复原状B)划拨存款、汇款C)代履行D)限制人身自由E)扣押财物答案:ABC解析:ABC选项正确，行政强制执行的方式：（1）加处罚款或者滞纳金；（2）划拨存款、汇款；（3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（4）排除妨碍、恢复原状；（5）代履行；（6）其他强制执行方式。DE选项，属于行政强制措施的种类。[多选题]79.根据《民法总则》的规定，法人应当具备的条件包括()。A)依法成立B)有必要的财产或者经费C)能够独立承担民事责任D)有自己的名称、组织机构和场所E)注册资本不低于10万元人民币答案:ABCD解析:2020/2019版教材P9法人应当具备的条件有：(1)依法成立;(2)有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费;(3)能够独立承担民事责任(4)有法定代表人@##[多选题]80.根据《条例》，属于法定保修范围的有()。A)基础设施工程B)设备安装、装修工程C)门禁监控系统D)电气管线、给排水管道工程E)供热与供冷系统答案:ABDE解析:2020版教材P327/2019版教材P326《建筑法》规定，建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。[多选题]81.生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为()。A)整体应急预案B)专项应急预案C)综合应急预案D)现场处置方案E)施工组织方案答案:BCD解析:2020版教材P268/2019版教材P267生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。[多选题]82.关于建筑意外伤害保险的说法正确的有()。A)建筑意外伤害保险是一种社会保险B)保险费由施工企业支付C)保险费由职工分摊D)保险费应当列入建筑安装工程费用E)提前竣工的,保险责任自行终止答案:BDE解析:2020版教材P262/2019版教材P261《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。[多选题]83.下列诉讼时效为短期诉讼时效的有()。A)身体受到伤害要求赔偿的B)寄存财物丢失或损毁的C)海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权的D)延付或拒付租金的E)国际货物买卖合同和技术进出口合同存在争议的答案:ABD解析:本题涉及的考点是短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。C、E选项属于特殊诉讼时效。[多选题]84.下列说法中对承诺的构成要件理解错误的有（）。A)承诺必须由要约人做出B)承诺须向受要约人做出C)承诺的内容必须与要约内容一致D)承诺应在有效期内做出E)承诺具有绝对的特定性答案:AB解析:AB项：《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。因此，承诺是受要约人作出的，向要约人作出同意要约的意思表示。所以AB项错误，当选。C项：《合同法》规定，承诺的内容应与要约的内容一致。所以C项正确，不选。D项：《合同法》规定，承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：（一）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外；（二）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。所以D项正确。E项：承诺是向要约人这一特定的人作出，内容也具有特定性，必须与要约内容一致；同时要在特定的期限内作出；违反任一项规定的，都不构成承诺。所以E项正确，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为AB。[多选题]85.仲裁员有()情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请。A)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属B)与本案有利害关系C)与本案鉴定人员有利害关系D)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的E)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的答案:ABDE解析:本题涉及的考点是仲裁员的回避。仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;④私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。[多选题]86.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A)应急救援人员B)单位主要负责人C)从业人员D)安全生产管理人员E)特种作业人员答案:BDE解析:本题考核的是安全生产许可证的取得条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件@jin[多选题]87.下述行为中，由工程建设单位承担相应责任的有()。A)暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量B)任意压缩合理工期C)迫使承包方以低于成本的报价竞标D)施工图设计文件未经审查，擅自施工E)未对钢材和商品混凝土进行检验答案:ABCE解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。选项E，对钢材和混凝土检验是施工单位的责任。4、下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。(2011年真题)A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷『正确答案』ABCE本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。主体结构无论是否验收，均由承包人终身保修。[多选题]88.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）。A)该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B)没有违背诚实信用原则，不应禁止C)是降低了工程造价，应当提倡D)该投标文件应作废标处理E)其做法符合低价中标原则，不应禁止答案:AD解析:2006年建设工程法规真题第75题ABCE项：《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。所以A项正确，BCE项错误。D项：骗取中标的，投标文件按照废标处理。所以D项正确。综上所述，本题正确答案为AD。[多选题]89.下列关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有()。A)分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收B)设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备安装分部工程验收C)勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收D)分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测E)分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价答案:ACDE解析:分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收;勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收;设计单