下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
装饰装修施工合同纠纷诉状人民法院：原告：XXX被告：YYY装饰装修施工合同纠纷诉状原告XXX，男，出生于1980年10月15日，住址为XX省XX市XX区XX街道XXX号，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXX，现因与被告YYY发生装饰装修施工合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，特向贵院提起诉讼，请求判决如下：一、判决被告YYY立即停止违约行为，及时履行合同义务，对原告造成的损失进行赔偿，具体数额由法院酌情确定；二、判决被告YYY向原告支付合同约定工程款XX万元，并支付工期超期违约金3万元，以及其他相关损失赔偿费，具体数额由法院酌情确定；三、判决被告YYY向原告支付合同违约金XX万元，作为对原告损失的赔偿；四、判决被告YYY承担本案的诉讼费用；五、根据案件性质，本案需要进行的具体审判程序。事实和理由一、原告与被告的装饰装修施工合同根据原告和被告之间签订的装饰装修施工合同，合同编号为XX-XXXX-XXXXX。合同约定由被告负责对原告的住宅进行装修，合同金额为XX万元，工期为XX个月。双方明确了工程的范围、要求、质量标准等具体内容，并约定了工期和款项支付方式。二、被告的违约行为根据合同约定，被告应在约定的时间内完成装修工程，并按合同约定进行款项支付。然而，自签订合同以来，被告却未按时履行合同义务。具体表现为：1.工期拖延：被告明知工期为XX个月，然而至今已超过XX个月，工程尚未完工。这严重影响了原告的居住条件以及日常生活。2.施工质量不符合合同约定：被告在施工过程中存在工艺和质量问题，如装修材料使用不符合标准、工程细节粗糙等。这严重影响了原告的装修效果和使用体验。3.欠付工程款：根据合同约定，被告应在工程进展的不同阶段进行款项支付。然而，被告未按时支付工程款，并以各种理由推脱支付义务。三、原告的权益受损被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，造成了以下损失：1.生活质量下降：由于工程延期和质量问题，原告的居住条件恶化，生活质量明显下降。2.经济损失：原告为此次装修工程支付了合同工程款，并面临其他费用（如补救措施费用、额外租房费用等）。被告的违约行为导致原告经济上蒙受损失。根据上述事实和理由，为了维护自身权益，原告特诉诸法律。请贵院根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，依法判决被告履行合同约定的义务，并赔偿原告因此次合同纠纷所遭受的一切损
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论