建筑监理工程师考试合同管理(习题卷10)

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理建筑监理工程师考试合同管理(习题卷10)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑监理工程师考试合同管理第1部分：单项选择题，共55题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。A)签约合同价B)合同工期C)质量标准D)争议解决方法答案:D解析:合同协议书中需要明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，还包括：①发包人和承包人的名称；②施工的工程或标段；③签约合同价；④合同工期；⑤质量标准和项目经理的人选。[单选题]2.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A)施工承包人B)建设单位C)供货方D)采购方答案:C解析:本题考查重点是?违约责任?。如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到价差损失时，供货方应承当相应的责任。因此，本题的正确答案为C。[单选题]3.标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A)因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B)因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C)适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D)不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款答案:A解析:因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。适用于工程量清单中单价支付部分的工程款。[单选题]4.通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。A)承包人B)发包人C)分包人D)监理人答案:A解析:本题考查重点是?设计施工总承包合同的订立--订立合同时需要明确的内容?。通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，一种是发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。因此，本题的正确答案为A。[单选题]5.对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A)发生后的28天内B)全部消除后C)影响结束后的14天内D)影响结束后的28天内答案:D解析:本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和工期延长天数。在该项索赔事件的影响结束后28天内，承包人向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。[单选题]6.关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。A)设计费比选法B)综合评估法C)最低评标价法D)经评审的最低投标价法答案:B解析:根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。[单选题]7.在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A)同意承包人的暂停施工请求B)不同意承包人的暂停施工请求C)须继续等待24小时方是规定的回复期限D)必须马上复工答案:A解析:知识点:施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。2020版教材P102。[单选题]8.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。A)按份责任B)共同责任C)连带责任D)均等责任答案:C解析:知识点:民事责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。2020版教材P12。[单选题]9.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A)基准日期B)下达开工令C)合同签字日D)风险事件发生日答案:A解析:2020版教材P93本题考查的是基准日期。通用条款规定的基准日期指投标截至日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。[单选题]10.材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A)投标报价B)分项报价的合价C)评标委员会的意见D)应否决投标答案:B解析:知识点:材料采购的评标。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。2020版教材P69。[单选题]11.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月A)6B)8C)9D)12答案:A解析:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。[单选题]12.下列法人中，属于特别法人的是（）。A)基金会法人B)事业单位法人C)社会团体法人D)农村集体经济组织法人答案:D解析:本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。[单选题]13.(2014年真题)工程设计招标采用的开标形式是（）。A)由招标单位直接宣读各投标人报价B)由招标单位宣布按报价高低排定的次序C)由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D)由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序答案:C解析:勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。[单选题]14.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A)甲、乙都应向发包人索赔B)甲、乙分别承担对方的损失C)甲、乙分别承担各自的损失D)甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案:A解析:2020版教材P91本题考查的是监理人的指示。如果监理人给的指示错误或失误给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。[单选题]15.按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A)承包人B)发包人C)监理人D)勘察人答案:A解析:本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。[单选题]16.（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A)企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B)企业法人的分支机构一律不得作为保证人C)医院可以作为保证人D)公立学校不得作为保证人答案:D解析:本题考查的是担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。2020版教材P13。[单选题]17.建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。A)发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认B)紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C)临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D)逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示答案:C解析:考核建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。参见教材P78。[单选题]18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A)1020万元B)1000万元C)980万元D)960万元答案:C解析:评标价=1000-20=980(万元)。[单选题]19.对招标文件的实质性要求和条件存在偏差的投标书，（）。A)不予淘汰，在评标结束前予以澄清.补正即可B)不予淘汰，允许投标人重新投标C)偏差超出招标文件规定的偏差范围的，予以淘汰D)予以淘汰答案:D解析:4、分包（1）主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。（2）招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。（3）投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的，应当在投标文件中载明。5、投标响应要求（1）实质性要求和条件第一，招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。第二，投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。（2）非实质性要求和条件第一，对于非实质性要求和条件，招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法。第二，投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。（3）如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围，则有偏离的或超出最大偏离范围的，将被视为非实质性响应投标而被否决。[单选题]20.投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A)银行出具的银行保函B)银行出具的保兑支票C)银行出具的银行汇票D)某房地产公司出具的担保书答案:D解析:2020版教材P16-18招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。[单选题]21.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。A)直接代理B)间接代理C)法定代理D)指定代理答案:C解析:本题考查重点是?代理关系?。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。因此，本题的正确答案为C。[单选题]22.勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A)不予退还B)全部退还C)双倍退还D)减半退还答案:A解析:2020版教材P78-83勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。[单选题]23.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A)7月10日B)7月11日C)8月1日D)8月20日答案:D解析:(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。[单选题]24.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A)办理出入施工现场的道路通行手续B)建立施工现场质量管理体系C)确定施工测量的基准点和基准线D)收集地下管线和地下设施相关资料答案:B解析:五、承包人的义务（一）现场查勘承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料。在全部合同施工过程中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而推脱合同责任。对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。（二）编制施工实施计划1．施工组织设计承包人应编制施工组织设计和施工进度计划。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、髙大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。2.质量管理体系承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。3.编制施工环保措施计划，报送监理人审批（四）施工控制网承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。[单选题]25.设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A)1B)2C)3D)4答案:B解析:本题考核的是缺陷责任期的延长。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期．但缺陷责任期最长不超过2年。[单选题]26.根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A)决定对争端双方不具有约束力B)可以申请仲裁C)仲裁前不必争取友好协商解决争端D)在仲裁结束前暂按工程师的确定执行答案:B解析:除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。双方还应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端[单选题]27.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A)竣工结算B)下一次进度款中C)本次进度付款中D)以上都不正确答案:C解析:2020版教材P129-131本题考查的是工程款支付管理。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。[单选题]28.以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A)民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B)对于按份责任，平均承担责任C)对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D)对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿答案:C解析:知识点:民事责任。选项A，分为按份责任和连带责任两种。选项B，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任，难以确定责任大小的，平均承担责任。选项D，对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，可以向其他连带责任人追偿。2020版教材P11。[单选题]29.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。A)建设工程合同当事人违约B)台风造成停工C)地下埋藏物造成合同索赔D)设备所在国罢工造成设备不能交付答案:A解析:2020版教材P6-9行为还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为，如:在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系;建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。[单选题]30.(2018年真题)关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A)发包人只能是建设单位B)特殊情况下，承包人可以没有设计资质C)承包人的综合资质只设甲级D)承包人的行业资质只设甲级答案:C解析:发包人通常可能是建设单位或者工程总承包单位[单选题]31.在建设工程材料设备采购合同中，关于当事人下列说法不正确的是()。A)永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购B)买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人C)采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商D)材料设备供应的时间不能延误，但可以提前答案:D解析:2020版教材P140-141建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。延误交货将导致工程施工的停工待料，不能使建设项目及时发挥效益。提前交货通常买受人也不同意接受，一方面货物将占用施工现场有限的场地影响施工，另一方面增加了买受人的仓储保管费用。[单选题]32.（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。A)监理人员B)被授权的监理人员C)工程师D)被授权的工程师答案:B解析:总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。[单选题]33.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A)开标时间至少5日前B)开标至少15日前C)资格评审工作开始前5天D)资格评审工作开始前15天答案:B解析:知识点:招标文件的澄清。招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。2020版教材P34。[单选题]34.下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。A)独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力答案:A解析:2020版教材P91-92本题考核的是施工合同中监理人的职责。受发包人委托对施工合同的履行进行管理体现在：(1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；(2)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力；(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；(4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。[单选题]35.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。A)抵押人依法有权处分的国有土地使用权B)抵押人使用的宅基地C)抵押人拥有的股票D)学校设施答案:A解析:2020版教材P14本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。[单选题]36.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A)7B)14C)28D)72答案:B解析:2020版教材P153-157承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。[单选题]37.(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A)应当由发包人保管B)应当由承包人保管C)应当由监理人保管D)应当由材料供应商保管答案:B解析:（四）对发包人提供的材料和工程设备管理发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。材料在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。材料有质量或延期交付问题，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。[单选题]38.根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。A)CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B)风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C)CM承包商可以负责设计工作D)CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施答案:B解析:2020版教材P165-166风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。CM承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈判，业主按分包合同约定的价格支付，CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。CM承包商在工程设计阶段就应介入，为设计者提供建议；CM承包商对业主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。[单选题]39.建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A)工程所有人B)承包商C)分包商D)材料商答案:D解析:2020版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。[单选题]40.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。A)合同协议书B)履约保函C)简明施工合同D)预付款保函答案:C解析:考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。[单选题]41.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A)一般帐户B)基本帐户C)综合帐户D)专项帐户答案:B解析:知识点:材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。2020版教材P67。[单选题]42.（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A)该施工企业B)该外地的分公司C)项目经理部D)项目经理答案:A解析:本题考查的是合同法律关系。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。2020版教材P7。[单选题]43.（2016年真题）下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于?行为?的是（）。A)因国际禁运解除进口设备运输合同B)因战争导致在建I程合同工期延长C)因建设意图改变,建设单位和施I单位协商变更工程承包范围D)因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I单位协商解除合同答案:C解析:（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。[单选题]44.履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。A)合同签订之日B)签发工程移交证书日C)缺陷责任期止之日D)保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止答案:D解析:2020版教材P16-18履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止[单选题]45.对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A)电子投标文件上传完成时间B)电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间C)电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D)电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间答案:D解析:对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。[单选题]46.承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。A)由发包人自行承担B)从拟支付给承包人的款项中扣除C)由发包人与原承包人按比例承担D)由原承包人与监理人共同承担答案:B解析:2020版教材P114-117承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。[单选题]47.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A)单价合同B)总价合同C)成本加酬金合同D)成本加固定比例合同答案:B解析:2020版教材P151-152《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。[单选题]48.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A)保险公司承担全部损失B)保险公司承担除外责任以外的全部损失C)业主自行承担全部损失D)业主和保险公司协商分担损失答案:C解析:知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的期限至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。工程移交后已不在保险期内。2020版教材P20。[单选题]49.判断勘察设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A)各类勘察设计人员的专业覆盖面B)各类勘察设计人员数量和各级职称人员的比例C)勘察设计负责人的资格和能力D)同类工程的设计经历答案:C解析:本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项ABD均属于考查的范围，但最重要的是选C。[单选题]50.9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。A)简明施工合同规范B)简明施工合同文本C)施工合同标准文本D)施工合同标准规范答案:C解析:本题考查重点是?施工合同标准文本?。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本。因此，本题的正确答案为C。[单选题]51.下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。A)按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标B)与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高C)邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性D)当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标答案:B解析:属于依法必须招标的情形，该项目必须招标发包。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。邀请招标依然具有竞争性。必须公开招标的项目，经批准可以邀请招标的情形：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大。[单选题]52.对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。A)联合体全体成员的平均资质B)联合体各成员的财务状况C)联合体的业绩D)联合体的信誉答案:A解析:考核标准资格预审文件的组成。对于联合体的资格要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。参见教材P51[单选题]53.乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。A)由甲承担责任B)由乙承担责任C)由丙承担责任D)由甲和乙共同承担责任答案:A解析:2020版教材P9-11本题考查的是代理关系。对于无权代理行为"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使"追认权"或"拒绝权"行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向"被代理人"行使催告权，也可以撤销此前的行为。[单选题]54.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A)发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B)监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C)监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D)监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务答案:D解析:二、监理人受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的法人或其他组织。既属于发包人方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项；（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。（二）居于施工合同履行管理的核心地位（1）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（三）监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。[单选题]55.根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。A)承包人B)发包人C)监理人D)勘察人答案:A解析:2020版教材P97-98本题考查的是承包人的义务。承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。第2部分：多项选择题，共45题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]56.采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括（）。A)资信业绩评审B)资格评审C)响应性评审D)设计方案评审E)投标报价评审答案:ADE解析:3、评标分为初步评审和详细评审两个阶段[多选题]57.关于承包人的设计义务，下列说法正确的有()。A)设计应满足标准规范的要求B)设计应满足消费者的要求C)设计应符合合同要求D)设计应符合物业管理的需要E)设计应符合发包人要求答案:ACE解析:2020版教材P127-128本题考查的是设计管理。设计满足标准规范的要求、设计应符合合同要求，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定。[多选题]58.工程设计服务包括（）。A)编制设计概算.预算B)编制建设工程设计文件C)编制初步设计文件D)提供技术交底E)配合施工答案:ABDE解析:1、工程勘察设计服务要求（1）?勘察服务?包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。（2）?设计服务?包括：编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。[多选题]59.根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）通过资格预审。A)投标人为本项目的代建人B)投标人为招标人的某地子公司C)投标人为本项目的招标代理D)本项目招标当年有骗取中标的行为E)设计施工总承包项目中，投标人为项目的设计单位答案:BE解析:本题考查的是资格审查中不得存在的情形。选项AC，投标人不得为本项目的代建人、监理、招标代理机构。选项D，最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，不能通过资格审查。[多选题]60.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法不正确的是（）。A)应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致B)不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C)总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D)总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E)合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决答案:ABCD解析:监理人的合同管理行为规则：1、居于施工合同管理的核心地位，因此通知、指示/令一般由监理人向承包人发出2、但监理人不是施工合同当事人，无权发出涉及合同权利义务变更免除的通知、指示/令3、监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项4、监理人必须首先与合同当事人协商，不能达成一致时，才审慎?确定?（决定×）5、监理人发出的指示视为已得到发包人的批准，导致的损失由发包人承担赔偿责任[多选题]61.对于发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式，应在专用条款内写明材料和工程设备的（）等。A)名称B)规格C)数量D)价格E)时间答案:ABCD解析:2020版教材P123-126本题考查重点是?设计施工总承包合同的订立--订立合同时需要明确的内容?。发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中也给出两种不同供选择的条款：一种是由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备；另一种是发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式。对于后一种情况，应在专用条款内写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。因此，本题的正确答案为ABCD。[多选题]62.确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用B)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价C)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价E)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行答案:ABD解析:2020版教材P109变更的估价原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价[多选题]63.设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A)推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人B)中标候选人最多不超过5人C)按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D)综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人E)当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人答案:ACD解析:推荐的中标候选人应当限定在1-3人，并标明排列顺序。推荐顺序确定：Step1：按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；Step2：综合评分相等时，以投标报价低的优先；Step3：投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；Step4：如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。[多选题]64.工程施工合同文本的主要选项条款包括（）。A)选项A：带有分项工程表的标价合同B)选项C：带有分项工程表的目标合同C)选项D：带有工程量清单的目标合同D)选项E：成本补偿合同E)选项G：管理合同答案:ABCD解析:2020版教材P162-163主要选项条款包括：①选项A：带有分项工程表的标价金同；②选项B：带有工程量清单的标价合同；③选项C：带有分项工程表的目标合同；④选项D：带有工程量清单的目标合同；⑤选项E：成本补偿合同；⑥选项F：管理合同。因此，本题的正确答案为ABCD。[多选题]65.(2009年真题)下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A)不可抗力事件的影响B)承包人采购的施工材料未按时交货C)施工许可证没有及时颁发D)发包人不具备合同约定的开工条件E)工程师未按合同约定提供所需指令答案:ACDE解析:（二）可以顺延合同工期的情况（非承包人原因）1.发包人原因延长合同工期由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。2.异常恶劣的气候条件异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作，则承包人有权获得合同工期的顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数，仍然不必顺延合同工期，但对施工成本的增加可以获得补偿。（三）承包人原因的延误未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最髙赔偿限额为签约合同价的3%.[多选题]66.(2017年真题)根据项目的具体情况，建设工程勘察合同双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括（）。A)落实土地征用、青苗树木赔偿B)拆除地上地下障碍物C)平整施工现场D)处理有关设计问题E)向施工承包人进行设计交底答案:ABC解析:发包人应为勘察人提供现场的工作条件（1）落实土地征用、青苗树木赔偿；（2）拆除地上地下障碍物；（3）处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；（4）平整施工现场；（5）修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。[多选题]67.下列事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。A)承包人雇佣的施工人员的工伤事故B)分包人人员的工伤事故C)发包人造成的分包人人员的工伤事故D)由于承包人原因在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失E)工程对土地的占用所造成的第三者财产损失答案:ABD解析:[多选题]68.（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A)地震造成的工程损坏B)水灾的淹没损失C)气温变化导致材料变质D)施工机具的自然磨损E)非外力引起的机械本身损坏答案:AB解析:【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。[多选题]69.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括（）。A)承包人擅自暂停施工B)承包人违约引起的暂停施工C)不可抗力D)协调管理原因E)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工答案:ABE解析:本题考核的是承包人责任的暂停施工。承包人责任的暂停施工情形：(1)承包人违约引起的暂停施工；考前超压卷，考前更新，(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；(3)承包人擅自暂停施工；(4)承包人其他原因引起的暂停施工；(5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。[多选题]70.工程勘察的阶段范围包括（）。A)可行性研究勘察B)方案设计勘察C)初步勘察D)详细勘察E)施工勘察答案:ACDE解析:工程勘察的阶段范围包括工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或多个阶段。[多选题]71.承包人应根据价格清单的()等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A)价格构成B)费用性质C)计划发生时间D)相应工作量E)勘察设计答案:ABCD解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。[多选题]72.(2019年真题)根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有（）。A)工期较长的B)技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D)需要采用两阶段招标的E)实施工程总承包的答案:BC解析:（一）工程勘察设计招标方式的分类1.公开招标和邀请招标公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。【公开招标与邀请招标的优缺点】公开招标的优点是：所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。其缺点是：招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少（评标工作量大）；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标等。邀请招标的优点是：招标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任；投标人及投标人的数量事先可以确定；缩短了招投标周期；评标工作量小。其缺点是：由于邀请参加投标的单位数量有限，一些符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列，而漏掉更具优势的单位；不能充分体现公开竞争、机会均等的原则。《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。[多选题]73.承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件包括（）。A)设计人要求提交的竣工验收资料清单B)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求答案:BCDE解析:本题考核的是承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件。承包人中请竣工验收时，工程竣工应满足的条件：(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。[多选题]74.设计施工总承包方式的缺点包括（）。A)工期与费用不固定B)设计不一定是最优方案C)建设工期延长D)增加设计变更E)减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查答案:BE解析:2020版教材P120设计施工总承包方式的缺点包括：(1)设计不一定是最优方案；(2)减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。[多选题]75.机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务"，如()。A)安装B)运输C)保险D)提供技术援助E)按时交付货物答案:ABCD解析:根据商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件(试行)》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务"即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务，[多选题]76.下列法人中，属于特别法人的有（）。A)某大学B)京东股份有限公司C)阿里哥哥公司D)工商行政管理局E)村委会答案:DE解析:知识点:合同法律关系。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。选项A属于非营利法人，选项B、C属于营利法人。2020版教材P7～8。[多选题]77.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A)发包人应对提供文件资料的准确性负责B)对工程的勘察许可应由勘察人提供C)勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D)发包人应修好通行道路方便勘察人工作E)拆除地下障碍物应由承包人完成答案:BE解析:2020版教材P76-78本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：(1)本工程的批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)；(2)工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；(3)勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；(4)勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图；(5)其他必要相关资料。[多选题]78.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。A)监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项B)除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示C)监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任D)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行E)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利.义务和责任答案:CE解析:本题考查重点是?施工合同管理有关各方的职责?。按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定：①监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任；②监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。因此，本题的正确答案为CE。[多选题]79.依据《担保法》的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。A)收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金B)定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15％C)定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限D)定金合同从约定交付定金之日生效E)给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金答案:AE解析:2020版教材P13-16本题考核的是定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。[多选题]80.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有（）。A)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成B)施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场C)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原D)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理E)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地答案:ACDE解析:本题考核的是承包人的清场义务。工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料．包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。[多选题]81.工程保险的主要种类有（）。A)建筑工程一切险B)勘察设计一切险C)安装工程一切险D)机器损坏险E)工程中的一切险答案:ACD解析:本题考查重点是?工程建设涉及的主要险种?。工程建设由于涉及的法律关系较为复杂，风险也较为多样，因此，工程建设涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险(及第三者责任险)、安装工程一切险(及第三者责任险)、机器损坏险、机动车辆险、人身意外伤害险、货物运输险等。但狭义的工程险则是针对工程的保险，则只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)，其他险种则并非专门针对工程的保险。由于工程安全事关国计民生，许多国家对工程险有强制性投保的规定。因此，本题的正确答案为ACD。[多选题]82.下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是（）。A)设计方案最优B)削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C)可以减少设计变更D)减少承包人的索赔E)建设周期长答案:AE解析:2020版教材P119本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。[多选题]83.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。A)项目经理的任职资格B)施工方案与技术措施的合理性C)各专业人员数量的合理性D)资源配置计划的合理性E)工程进度计划与措施的科学性和合理性答案:BDE解析:施工组织设计的评审重点：内容完整性和编制水平；施工方案与技术措施的合理性；质量管理体系的可靠性和针对性；环境保护管理体系与措施的完整性和有效性；工程进度计划与措施的科性和合理性；资源配备计划的合理性。[多选题]84.在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供（）等工程前期的初步性基础资料。A)项目概况B)功能要求C)工程造价D)工程量清单E)具体量化的工作量答案:AB解析:2020版教材P25-26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依颇投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。[多选题]85.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。A)施工阶段B)竣工阶段C)设计阶段D)缺陷责任期E)保修期答案:AB解析:2020版教材P110-112本题考查的是索赔管理。竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求。[多选题]86.下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。A)由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织B)参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C)非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D)踏勘现场应当由全体投标人参加E)招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责答案:BC解析:招标人按招标文件规定的时间、地点统一组织投标人踏勘项目现场。部分投标人不参加不影响踏勘现场的正常进行。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。[多选题]87.(2010年真题)根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（）。A)办理施工许可证B)拆除地下障碍物C)平整施工现场D)挖好排水沟渠E)接通水源电源答案:BCDE解析:发包人应为勘察人提供现场的工作条件（1）落实土地征用、青苗树木赔偿；（2）拆除地上地下障碍物；（3）处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；（4）平整施工现场；（5）修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。[多选题]88.保险公司对?建筑工程一切险?开始承担保险责任的日期，应是（）。A)业主提供场地日B)承包商提交履约人保函日C)保险工程在工地动工D)承保项目所用材料卸至工地日E)投保工程投保日答案:CD解析:知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。2020版教