建筑监理工程师考试合同管理(习题卷8)

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理建筑监理工程师考试合同管理(习题卷8)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑监理工程师考试合同管理第1部分：单项选择题，共55题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A)发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B)设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C)发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D)设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意答案:D解析:本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。[单选题]2.设计合同履行中，关于?开始设计通知?说法正确的是（）。A)应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失B)发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误C)因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同D)表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限答案:D解析:因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。[单选题]3.美国AIA合同文本中，B系列代表（）。A)业主与建筑师之间合同的文本B)建筑师行业的有关文件C)建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D)雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同答案:A解析:AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和文件，可供使用者根据需要选择，具体如下:A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件;B系列:业主与建筑师之间的标准合同文件;C系列:建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件;D系列:建筑师行业内部使用的文件;E系列:合同和办公管理中使用的文件;F系列:财务管理报表;G系列:建筑师企业与项目管理中使用的文件。[单选题]4.材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A)投标内容B)投标有效期C)投标保证金D)履约保证金答案:D解析:响应性性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。[单选题]5.（）是施工合同的基础和框架。A)核心条款B)主要选项条款C)次要选项条款D)基础条款答案:A解析:本题考查重点是?英国NEC合同文本?。核心条款是施工合同的基础和框架，规定的工作程序和责任适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包的各类施工合同。因此，本题的正确答案为A。[单选题]6.拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A)抵押人、抵押人B)债务人、债务人C)抵押人、债务人D)债务人、抵押人答案:C解析:知识点:担保方式。拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人负责清偿。2020版教材P15。[单选题]7.按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）A)应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B)业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C)应由承包商和指定分包商共同承担责任D)承包商对指定分包商的违约不承担责任答案:D解析:承包商对指定分包商的违约不承担责任是指定分包商条款的合理性的具体表现。[单选题]8.下列勘察要求说法错误的是（）A)勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B)勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C)勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D)验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可答案:D解析:2020版教材P78-83勘探工A收。[单选题]9.工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A)招标文件的内容不同B)对投标书的编制要求相同C)开标形式相同D)评标原则相同答案:A解析:本题考查的是工程设计招标概述。设计招标不同于工程项目实施阶段的施工招标、材料供应招标、设备订购招标。设计招标与其他招标在程序上的主要区别有：招标文件的内容不同；对投标书的编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。[单选题]10.虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。A)监理人B)勘察人C)承包人D)发包人答案:C解析:本题考核的是总承包方式的缺点。虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。[单选题]11.关于保险索赔的说法，正确的是（）。A)保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B)保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损失程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C)保险事故发生后，应当及时通知保险人D)如果一个建设项目，同时由多家保险人承担，则应当平均分配赔偿金额答案:C解析:选项A错误，保险索赔时必须提供必要的、有效的证明作为索赔的依据。投保人应当及时提出保险选项B错误，如果财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已经达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额，都应当按照全损进行索赔。选项D错误，如果一个建设项目同时由多家保险公司承保，则只能按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求[单选题]12.下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。A)单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书B)单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件C)移交后的单位工程由发包人负责照管D)合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润答案:D解析:2020版教材P114-117除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用己接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润[单选题]13.某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。A)2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B)2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C)2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D)2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，答案:A解析:2020版教材P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为一年)。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。[单选题]14.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A)提交竣工验收申请报告日B)开始进行竣工验收日C)竣工验收合格日D)签发工程接收证书日答案:C解析:[单选题]15.关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A)工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保B)发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险C)施工设备保险由发包人办理D)进场材料和工程设备保险由承包人办理答案:A解析:1、承包人的施工设备保险承包人应以自己的名义投保施工设备保险，作为工程一切险的附加保险。2、进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。[单选题]16.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。A)卖方B)买方C)运输方D)买卖双方答案:A解析:2020版教材P146-147卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。[单选题]17.依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A)幼儿园B)医院C)企业法人D)国家机关答案:C解析:具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；②国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。[单选题]18.如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。A)承包人可以直接实施变更B)承包人应当向监理人提出书面变更建议C)承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D)监理人应当同意承包人提出的变更建议答案:B解析:承包人应当向监理人提出书面变更建议，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示。[单选题]19.设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。A)设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B)全寿命期的费用最小的设备为最优C)评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D)该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物答案:C解析:知识点:以设备寿命周期成本为基础的评标价法。选项C，选定的寿命期短于实际寿命期。2020版教材P71。[单选题]20.以下有关担保的论述中，正确的是（）。A)抵押人必须是债务人本人B)质押自质押合同签订之日起生效C)定金自定金合同签订之日起生效D)保证自保证合同签订之日起生效答案:D解析:知识点:担保方式。选项A，抵押人可以是债务人或第三人；选项B，质押自交付质押财产时设立；选项C，定金自实际交付定金时生效。2020版教材P13～16。[单选题]21.按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A)监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B)承包人实际开工日至实际竣工日C)监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D)承包人实际开工日至验收合格日答案:A解析:2020版教材P99承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。[单选题]22.标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。A)通用合同条款B)常用合同条款C)专用合同条款D)合同附件格式答案:A解析:本题考查重点是?标准施工招标文件?。通用合同条款包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线，施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。因此，本题的正确答案为A。[单选题]23.依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目招标时应具备的以下条件中，（）不正确。A)按照国家有关规定需要履行工程项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准B)所必需的勘察设计基础资料已经收集完成C)建设所需资金已经落实D)法律法规规定的其他条件答案:C解析:一、工程勘察设计招标应具备的条件1、招标人已经依法成立；2、按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或者备案手续的，已经履行；3、勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实；4、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；5、法律法规规定的其他条件。[单选题]24.（2018年真题）关于保证人资格的说法正确的是（）。A)公民个人不得作为保证人B)企业法人的职能部门一律不得作为保证人C)企业法人的分支机构一律不得作为保证人D)学校在一定条件下可以作为担保人答案:B解析:保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体[单选题]25.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A)抵押合同生效B)登记C)获得贷款D)债务人签字答案:B解析:当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。[单选题]26.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A)招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B)招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C)排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D)排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案:B解析:本题考查的是中标人的确定。选项A，招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。选项CD，此时招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依确定其他中标侯选人为中标人。[单选题]27.依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A)保证B)抵押C)质押D)定金答案:D解析:2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。选项A，保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。[单选题]28.初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。A)3B)4C)2D)1答案:A解析:初步审查和详细审查合格申请人数量不少于3家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。[单选题]29.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A)如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B)如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C)在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D)在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行答案:D解析:除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。[单选题]30.以下有关标准合同示范文本的说法正确的是（）。A)工程项目应当采用标准合同示范文本B)可以防止出现显失公平的合同条款C)有助于降低合同价格，提高交易效率D)采用标准合同示范文本可以避免在履行中发生合同变更答案:B解析:本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项A，并不是所有项目均必须采用示范文本。选项C，使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。选项D，不可能履行中不出现变更，只能是减少变更。[单选题]31.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A)出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B)施工设备或临时设施应当由承包人提供C)不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D)可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责答案:D解析:标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：1、道路通行权和场外设施；2、发包人要求中的错误；3、材料和工程设备；4、施工设备和临时工程；5、计日工和暂估价的补偿方式；6、不可预见物质条件风险责任承担；7、竣工后试验的责任方。[单选题]32.《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A)发售招标文件B)发出中标通知书C)提交投标文件的截止D)评标结束答案:C解析:2020版教材P16-18本题考核的是投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。[单选题]33.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A)提交投标文件截止时间至少15日前B)提交投标文件截止时间至少20日前C)资格评审工作开始前15天D)资格评审工作开始前20天答案:A解析:本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。[单选题]34.根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A)抵押B)质押C)保证D)定金答案:C解析:2020版教材P13-16本题考核的是保证。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。[单选题]35.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A)甲B)乙C)丙D)丁答案:C解析:本题考查的是最低评标价法。按评标价从低到高的顺序选择中标候选人，不考虑报价的高低。[单选题]36.?建筑工程一切险?承担保险责任的范围不包括（）。A)错误设计引起的费用B)火灾C)地震D)意外事故答案:A解析:2020版教材P19本题考查的是建筑工程一切险。?建筑工程一切险?的责任范围就是两种：一是自然事件；二是意外事故。选项A是工程参与人的自身错误，所以不属责任范围。[单选题]37.风险型CM的合同计价采用（）。A)成本加酬金方式B)固定总价方式C)固定单价方式D)工程量清单方式答案:A解析:知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。2020版教材P165。[单选题]38.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。A)索赔报告B)索赔意向通知C)索赔依据和资料D)工期和费用索赔的具体要求答案:B解析:2020版教材P110本题考查的是索赔程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。[单选题]39.根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A)发包人B)承包人C)分包商D)材料商答案:D解析:考核工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。参见教材P19。[单选题]40.公开招标的优点是（）。A)能体现公开.公平.公正的招标原则B)能缩短招投标周期C)评标工作量小D)招标人熟悉投标人的情况答案:A解析:[单选题]41.下列说法不正确的有（）。A)限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为B)限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为C)限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认D)无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为答案:A解析:限制民事行为能力人（1）可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。（2）实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为。[单选题]42.对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。A)3B)5C)7D)11答案:C解析:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。[单选题]43.按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A)1%B)2%C)3%D)5%答案:B解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。[单选题]44.勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中的内容，下列选项中不属于投标人资格要求的是（）A)技术成果经济补偿B)是否接受联合体投标C)投标人须具备的资质要求D)投标人须具备的业绩要求答案:A解析:2020版教材P28-29勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、技术成果经济补偿、招标文件的获取、投标文件的递交、联系方式、时间。投标人资格要求:包括投标人须具备的资质要求、业绩要求、在人员及设备方面具有相应的勘察能力或人员方面具有相应的设计能力，是否接受联合体投标及如果接受联合体投标应满足的要求。[单选题]45.关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。A)承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查B)经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖C)监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查D)承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度答案:A解析:2020版教材P102-104承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好工程隐蔽前的质量检查。承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内检查，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查。[单选题]46.下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A)缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B)缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复C)修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担D)由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书答案:B解析:缺陷责任期自实际竣工日期起计算。试验和试运行的全部费用应由责任方承担。由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。[单选题]47.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）A)做好项目资金安排B)给予承包商现场占有权C)确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等D)工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同答案:C解析:2020版教材P152-153工程师的主要责任和义务：执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等;确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等;工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。[单选题]48.采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A)设计方案的功能、技术、经济和美观B)设计方案符合城乡规划、城市设计C)设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D)项目解读、设计构思答案:D解析:设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。即评标委员会应当在符合城乡规划、城市设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下，重点对设计方案的功能、技术、经济和美观等进行评审。[单选题]49.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。A)不动产抵押权B)动产抵押权C)动产质权D)定金答案:A解析:动产抵押权以签订合同作为设立要件。动产质权、定金以交付作为设立要件。[单选题]50.履约保证有效期()。A)从提交履约保证到工程竣工验收合格止B)从提交履约保证到签发完工程接收证书止C)从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D)从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止答案:D解析:2020版教材P16-18本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。[单选题]51.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A)3B)5C)7D)9答案:B解析:2020版教材P97-98按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。[单选题]52.以下关于留置担保的说法中，正确的是（）A)留置不以合法占有对方财产为前提B)可以留置的财产仅限于动产C)留置担保可适用于建设工程合同D)留置以合法占有对方固定资产为前提答案:B解析:留置权以债权人合法占有对方财产为前提；能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。[单选题]53.（2014年真题）根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A)保证法律关系只有两方参加B)对债权人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益C)如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D)债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务答案:C解析:在连带责任保证中，保证人不享有先诉抗辩权，所以，保证的责任是较重的。一般保证（要打官司）：首先由债务人清偿债务，债务人不能清偿债务才由保证人代为清偿。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带保证（不打官司）：保证人与债务人承担连带责任，连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。[单选题]54.9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。A)《合同条款》B)《合同格式》C)《合同内容及格式》D)《合同条款及格式》答案:D解析:本题考查重点是?标准设计施工总承包合同?。9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括《合同条款及格式》。因此，本题的正确答案为D。[单选题]55.采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（）。A)最低投标价法B)综合评标法C)最高投标价法D)以设备寿命周期成本为基础的评标价法答案:D解析:2020版教材P72-74本题考核的是以设备寿命周期成本为基础的评标价法。采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)，然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。第2部分：多项选择题，共45题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]56.(2015年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A)签约合同价B)合同工期C)双方义务D)质量标准E)项目经理人选答案:ABDE解析:（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：①发包人和承包人的名称②施工的工程或标段③签约合同价④合同工期⑤质量标准⑥项目经理人选[多选题]57.建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）A)依法纳税B)完成全部勘察工作C)发出开始勘察通知D)保证勘察作业规范、安全和环保E)避免勘探对公众与他人的利益造成损害答案:ABDE解析:2020版教材P76-78勘察人的一般义务：遵守法律；依法纳税；完成全部勘察工作；保证勘察作业规范、安全和环保；避免勘探对公众与他人的利益造成损害；其他义务[多选题]58.下列属于非法人组织的是（）。A)股份有限公司B)个人独资企业C)法定代表人D)合伙企业E)基层群众性自治组织答案:BD解析:2.3．非法人组织（1）非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。（2）主要包括：个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。（3）非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。（4）法人VS非法人组织[多选题]59.(2016年真题)关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。A)两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B)资格后审由资格审查委员会进行资格审查C)资格后审在评标后定标前进行D)资格后审和资格预审的时间不同E)资格后审的内容比资格预审少答案:AD解析:本题考查的是施工招标中资格审查的内容。选项B，资格后审，由评标委员会进行审查，不是资格审查委员会。选项C，对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审。选项E，资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同。[多选题]60.竞争买卖包括（）。A)招标B)投标C)拍卖D)竞拍E)义卖答案:ABC解析:本题考查重点是?建设工程材料设备采购合同的分类?。竞争买卖包括招标、投标和拍卖。因此，本题的正确答案为ABC。[多选题]61.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A)合同当事人违约B)地震C)法院判决D)仲裁机构裁决E)物价正常波动答案:ABCD解析:2020版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。[多选题]62.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查（）A)资质要求B)财务要求C)投标人名称D)投标函签字盖章E)投标文件格式答案:CDE解析:形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协议书等是否符合招标文件的规定。[多选题]63.标准施工合同中，可以给承包人补偿利润的情况有（）A)施工现场发现文物、化石B)施工现场出现不利物质条件C)监理人的指示延误D)发包人提供的材料提前交货E)因发包人原因导致的暂停施工答案:CE解析:2020版教材P110-112[多选题]64.（2017年真题）法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）A)依法成立B)有自己的名称及组织机构C)有必要的经费D)有资质证书E)法定代表人具有执业资格答案:ABC解析:法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。[多选题]65.施工招标文件内容不包括（）。A)工程量清单B)图纸C)投标文件格式D)项目组织机构E)工程进度计划答案:DE解析:考核工程施工招标程序。施工招标文件包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。参见教材P40[多选题]66.下列财产不可以作为抵押物的有（）。A)以招标方式取得的荒地等土地承包经营权B)以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权C)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位E)依法被查封、扣押、监管的财产答案:CDE解析:本题考查重点是?担保方式?。但下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。因此，本题的正确答案为CDE。[多选题]67.某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法不正确的是（）。A)如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审B)如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量C)如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审D)如果通过详细评审申请人的数量为两家，可以重新组织资格预审E)如果通过详细评审申请人的数量不足三家，可以不再组织资格预审而直接发包答案:BE解析:通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行量化打分，按得分由高到低的顺序进行排序，选取规定数量的申请人通过资格预审。如果通过资格预审详细审查的申请人数量不足3家，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。[多选题]68.关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（）。A)评标委员会成员名单一般应于开标后确定B)评标委员会成员人数为3人以上单数C)评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3D)评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取E)评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成答案:CDE解析:评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式;技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以自招标人直接确定。[多选题]69.下列资格审查方法的描述错误的是（）。A)分为合格制和有限数量制两种B)投标人数多会降低成本C)投标人数少会增加竞争性D)鼓励招标人采用合格制E)招标人可依据情况自由选择审查方式答案:BC解析:考核标准资格预审文件的组成。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。投标人数过多，申请人的投标成本加大，不符合节约原则；而人数过少又不能形成充分竞争。因此，由招标人结合项目特点和市场情况选择使用合格制和有限数量制。如无特殊情况，鼓励招标人采用合格制。参见教材P51[多选题]70.建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。A)为有助于投标人编制响应性的投标文件，技术性能指标应明确、全面B)为避免在生产制造时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制，技术性能指标应具有适当的广泛性C)为避免投标报价差异过大，不利于比选，技术性能指标应具体准确D)为准确清楚地说明拟招标货物的技术规格，技术性能指标可以标明某一特定的专利技术E)工艺、材料和设备的标准不得具有限制性，应尽可能地采用国际标准答案:AB解析:（二）招标人编制技术性能指标注意事项（应当）1、技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件，也有助于评标委员会审查、评审和比较投标文件。（应当）2、技术性能指标应具有适当的广泛性，以免在生产制造设备时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制。（应当）3、主要技术性能指标还要具体准确，不宜有过大的响应幅度，以免投标报价差异过大，不利于比选。（不得）4、技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上?或相当于?的字样。（不得）5、工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。6、应规定技术性能考核指标，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标[多选题]71.建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，其保险期终止时间可以是（）日。A)工程动工B)全部工程验收合格C)工程所有人实际占有全部工程D)施工合同约定的竣工E)保修期满答案:BC解析:2020版教材P20本题考查的是建筑工程一切险，建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，至工程签发工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程时终止，以先发生者为准。[多选题]72.（2019年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A)项目经理是施工企业的代理人B)项目经理是项目经理部的代理人C)施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D)项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E)项目经理应对其行为承担民事责任答案:AC解析:本题考查的是代理关系。本题一定记清楚，项目经理是施工企业的代理人，而不是项目部的代理人。代理关系中，应由被代理人，即施工企业承担民事责任。[多选题]73.下列选项中，可能作为设备采购合同的设备有（）。A)发电机B)发动机C)塔吊D)电线E)水管答案:ABC解析:考核建设工程材料设备采购合同的分类。设备采购合同采购的设备，既可能是安装于工程中的设备，如安装在电力工程中的发电机、发动机等，也包括在施工过程中使用的设备，如塔吊等。参见教材P141。[多选题]74.（2014年真题）关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有（）。A)采购人可以是发包人，也可以是承包人B)可以不转移材料设备的所有权C)供货人只能是生产厂家D)不同合同内容繁简程度差异较大E)合同履行与施工进度密切相关答案:ADE解析:本题考查的是建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。选项B，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，是以转移财产所有权为目的。选项C，采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。选项D，建设工程材料设备采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大。选项E，合同履行与施工进度密切相关。2020版教材P140。[多选题]75.设计单位提交的初步设计文件应满足的要求有（）。A)符合法律法规.规范标准的强制性规定B)满足发包人要求，保证设计质量C)深度满足初步设计审批的需要D)深度不必满足编制施工图设计文件的需要E)提出保障施工安全的措施建议答案:ABCE解析:3、设计文件要求（1）设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。（2）相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。（3）设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。（4）设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。（5）设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。[多选题]76.勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。A)对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任B)授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作C)发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认D)紧急情况下当场发出临时书面指示E)临时指示发出后48小时内发出书面确认函答案:ABD解析:1、发包人代表（1）发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。（7）紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。（8）发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。（9）更换发包人代表第一，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。第二，发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。[多选题]77.根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A)风险和保险B)早期警告C)测试和缺陷D)争端解决E)补偿事件答案:BE解析:知识点:ECC合同中的合作伙伴管理理念。早期警告和补偿事件，是ECC合同中体现合作伙伴管理理论的条款。2020版教材P163。[多选题]78.竣工结算的程序包括（）。A)承包人提交竣工付款申请单B)监理人审查C)签发竣工付款证书D)结清单生效E)支付答案:ABCE解析:本题考核的是竣工结算的程序。竣工结算的程序：承包人提交竣工付款申请单→监理人审查→签发竣工付款证书→支付。[多选题]79.下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。A)组织做好合同评审工作B)制定完善的合同管理制度和实施计划C)倡导构建合同各方合作共赢机制D)细化项目参建各相关方的合同界面管理E)落实细化合同交底工作答案:ABCE解析:细化项目参建各相关方的合同界面管理属于招标采购阶段合同管理任务。[多选题]80.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A)承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B)监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C)监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D)重新检验由监理人单独进行E)重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担答案:AC解析:3、质量检查（1）材料、设备和工程的试验和检验第一，承包人应对使用的材料和设备进行进场检验和使用前的检验，不允许使用不合格的材料和有缺陷的设备。第二，（单独责任）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。第三，（共同责任）按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。→监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加→承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工→此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。第四，重新检验和试验→监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性→监理人与承包人共同进行重新试验和检验→重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润。[多选题]81.勘察可以划分为（）等阶段。A)可行性研究勘察B)初步勘察C)详细勘察D)施工勘察E)竣工勘察答案:ABCD解析:知识点:勘察服务的阶段。?阶段范围?包括工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或多个阶段。无竣工勘察阶段服务范围。2020版教材P32。[多选题]82.根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。A)履约保证B)保留金C)所有权D)风险和保险E)补偿事件答案:CDE解析:知识点:ECC合同中的内容组成。选项AB，属于次要选项条款。2020版教材P162[多选题]83.以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。A)材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式B)材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同C)材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包D)材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所有不同E)材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同答案:CE解析:知识点:材料招标投标与施工招标的区别。建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。选项C，材料设备招标中可以分包，非主材费非主要设备可以分包。2020版教材P65。[多选题]84.承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。A)工程验收时未发现的施工质量缺陷B)不可抗力造成的工程损坏C)发包人使用工程运行不当造成的损坏D)发包人日常维护不当造成的损坏E)承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏答案:BCD解析:知识点:缺陷责任期管理。保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。如是承包商原因，则由承包商承担，如是非承包商原因，则先由发包人承担，再根据其它合同，追究真正的责任方。2020版教材P117。[多选题]85.标准施工合同的通用条款的标题包括（）。A)发包人义务B)承包人责任C)施工设备和临时设施D)测量放线E)进度计划答案:ACDE解析:本题考查重点是?施工合同标准文本?。标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；进度计划；开工和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决。共计131款。因此，本题的正确答案为ACDE。[多选题]86.设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的()等方面的内容。A)经济可行性B)技术先进性C)方案合理性D)所达到的技术指标E)对工程项目投资效果的影响答案:BCDE解析:2020版教材P25-26在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素。[多选题]87.下列选项中，属于建筑工程一切险中的除外责任的有()。A)地震B)洪水C)设计错误引起的损失D)自然磨损E)维修保养费用答案:CDE解析:2020版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿(1)设计错误引起的损失和费用;(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失(5)维修保养或正常检修的费用;(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失(7)盘点时发现的短缺(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。[多选题]88.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A)质量标准B)健康C)备案要求D)安全与环境管理体系E)变更答案:BDE解析:本题考查重点是?设计施工总承包合同的订立--合同文件?。设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容，其中工程项目管理规定包括：质量、进度、支付、健康、安全与环境管理体系、沟通、变更等。因此，本题的正确答案为BDE。[多选题]89.设计施工阶段总承包合同的承包人可以书面形式向监理人提交改变?发包人要求?文件中有关内容的合理化建议书，合理化建议的内容应包括（）。A)建议工作的详细说明B)进度计划C)质量计划D)效益E)必要的设计文件答案:ABDE解析:本题考核的是承包人提出的合理化建议。履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变?发包人要求?文件中有关内容的合理化建议书。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。[多选题]90.工程勘察设计招标的主要环节有（）。A)竣工验收B)投标单位资格预审C)发售招标文件D)编制招标文件E)在具备勘察设计招标条件后发布招标公告答案:BCDE解析:工程勘察设计招标的主要环节有:在具备勘察设计招标条件后发布招标公告或发出投标邀请书、投标单位资格预审、编制和发售招标文件、组织踏勘现场等。[多选题]91.下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（）A)保证即保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务B)保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证C)一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任D)连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任E)当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担