建筑监理工程师考试合同管理(习题卷4)

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理建筑监理工程师考试合同管理(习题卷4)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑监理工程师考试合同管理第1部分：单项选择题，共55题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。A)承包人B)发包人C)政府部分D)发包人和承包人答案:B解析:2020版教材P128-129本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由发包人承担。[单选题]2.资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A)审查程序B)审查因素C)合格者数量限制D)澄清要求答案:C解析:有限数量制和合格制的选择，是招标人基于潜在投标人的多少以及是否需要对人数进行限制。二者并无本质或重要区别：审查程序、因素、标准，申请文件澄清；二者不同仅在于有限数量制在通过详细审查的申请人数量超过规定数量时，需要进行打分量化，排序选取合格者。[单选题]3.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A)应立即通知合同另一方当事人和监理人B)如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C)如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D)不能按期竣工的，应合理延长工期答案:B解析:任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。[单选题]4.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A)应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求B)如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行C)应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作D)法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作答案:A解析:各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。[单选题]5.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A)法律事实不包括事件B)罢工属于法律事实中的行为C)法院判决不属于法律事实中的行为D)合同当事人违约属于法律事实中的行为答案:D解析:（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。[单选题]6.（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A)由被代理人自行承担责任B)由代理人自行承担责任C)由第三人自行承担责任D)由被代理人与代理人承担连带责任答案:D解析:【代理过错责任】项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。[单选题]7.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。A)该合同属于即时买卖合同B)货样应留存在供货人处C)当事人可以在合同中对货样进行说明D)采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物答案:C解析:2020版教材P141-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。[单选题]8.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A)法定代理B)职务代理C)指定代理D)委托代理答案:D解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。[单选题]9.《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的（）.最多不超过（）万元人民币。A)2%；10B)2%；20C)3%；10D)3%；20答案:A解析:2020版教材P30-34《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%.最多不超过10万元人民币。[单选题]10.初步评审过程中，投标人的投标可能不用作废标处理的行为是()。A)串通投标B)弄虚作假C)不按评标委员会要求澄清D)投标人报价低于标底答案:D解析:2020版教材P57-59评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明井提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竟标，应否决其投标。[单选题]11.下列关于中标的描述中正确的是()。A)确定中标人的权力归评标委员会B)招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C)招标人可以根据自己的意愿确定中标人D)中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案:B解析:2020版教材P40-49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。[单选题]12.某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A)单价合同B)固定总价合同C)可调总价合同D)成本加酬金合同答案:D解析:[单选题]13.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A)2014年2月10日B)2014年4月20C)2014年5月1日D)2014年5月10日答案:B解析:[单选题]14.下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A)现金B)支票C)保函D)保证答案:D解析:2020版教材P16-18投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。[单选题]15.投标保证金的有效期限从()之日起计算。A)招标文件出售B)投标文件递交C)投标截止D)中标通知书发出答案:C解析:2020版教材P16-18本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。[单选题]16.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。A)原设计人对变更的设计不承担责任B)该部分设计成果需经原设计人审查批准C)原设计人对该部分设计质量承担连带责任D)原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任答案:A解析:本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改部分承担相应责任，原设计单位不再对修改的部分负责。[单选题]17.(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A)承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B)合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C)承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D)因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案:A解析:五、施工安全管理（一）发包人的施工安全责任发包人应对其现场机构全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失负责赔偿。（二）承包人的施工安全责任承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。[单选题]18.在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）A)书面同意从工程款中扣留履约保证金B)按招标文件规定提交工程款支付担保C)按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D)按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保答案:D解析:在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。[单选题]19.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A)出厂价B)仓库交货价C)施工现场交货价D)货交承运人指定地点答案:B解析:本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价。[单选题]20.（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A)通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B)专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C)通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D)专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求答案:B解析:P158-161FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》（银皮书）合同文件的组成及其优先次序是:（1）合同协议书;（2）专用合同条件;（3）通用合同条件;（4）业主要求;（5）明细表;（6）投标书;（7）联合体保证（如投标人为联合体）;（8）其他组成合同的文件。[单选题]21.运输货物时的运输合同的客体是（）。A)被运货物B)运输行为C)运输费用D)运输工具答案:B解析:2020版教材P8本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。[单选题]22.(2019年真题)关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A)一般采用邀请招标方式B)法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C)在特殊情况下可以邀请两家单位投标D)对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必须进行招标答案:B解析:2.一次性招标和分阶段招标招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标；也可以按照技术要求实行分段或分项招标。国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标，如确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。招标人还可以对项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，实行EPC总承包招标，或设计一施工总承包招标等不同形式。3.设计方案招标和设计团队招标设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。即评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、项目解读、设计构思、投标人信用情况和业绩等进行评审。4.传统招标和电子招标所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。（二）可以不进行招标的情形有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。[单选题]23.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是()。A)工程量清单B)发包人要求C)招标公告D)评标办法答案:A解析:2020版教材P59标准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投标文件格式。[单选题]24.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。A)乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B)要求该采购员支付电视机货款C)乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D)甲公司应当支付电视机货款答案:B解析:2020版教材P9-11代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，应与直接归属被代理人享受和承担。采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。[单选题]25.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A)5B)10C)15D)21答案:A解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。[单选题]26.材料设备采购合同中，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款，体现了买卖合同是()。A)诺成合同B)双务、有偿合同C)单务、有偿合同D)实践合同答案:B解析:2020版教材P140本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。[单选题]27.根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。A)代理型CMB)风险型CMC)管理型CMD)责任型CM答案:A解析:对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险。[单选题]28.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A)缺陷责任期届满，14天B)缺陷责任期届满，28天C)质量保证期届满，14天D)质量保证期届满，28天答案:D解析:知识点:设备采购合同中合同价格与支付。买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%的结清款。2020版教材P145。[单选题]29.承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。A)施工期B)合同工期C)缺陷责任期D)保修期答案:A解析:2020版教材P99本题考核的是施工期。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。[单选题]30.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。A)同时补偿费用和利润B)费用和利润均不补偿C)可以补偿费用但不能补偿利润D)可以补偿利润但不能补偿费用答案:C解析:2020版教材P104-107本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理预见和克服的情况，应补偿费用但不计利润。[单选题]31.《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。A)一B)两C)三D)四答案:B解析:本题考查重点是?设备采购合同的主要内容?。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。因此，本题的正确答案为B。[单选题]32.下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。A)施工期运行中发现的工程设计缺陷B)缺陷责任期内出现的工程设计缺陷C)保修期内出现的工程设计缺陷D)保修期内出现的工程施工缺陷答案:C解析:承包人对保修期内出现的不属于其责任原因的工程缺陷，不承担修复义务。施工期运行、缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由承包人负责修复。[单选题]33.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A)按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B)参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C)根据成本加利润的原则商定或确定单价D)参照设计单位提出的单价商定或确定单价答案:B解析:1、变更估价的程序（1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。（2）监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2、变更估价的原则（存在严格的先后适用顺序）Step1：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；Step2：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价；Step3：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价。[单选题]34.一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A)该合同是固定总价合同B)承包商的投标价作为目标成本C)工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D)该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付答案:C解析:本题考查的是英国NEC合同文本。主要选项条款为E，即为成本补偿合同。成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法。[单选题]35.(2018年真题)关于设计招标内容的说法，正确的是（）。A)设计招标无法提出具体的工作量B)设计招标无法要求完成的时间C)设计招标无法限定工作范围D)设计招标无法提出技术指标答案:A解析:勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。[单选题]36.某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A)合伙企业不能成为合同法律关系的主体B)采购合同无效C)合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D)合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任答案:D解析:合伙企业属于合同法律关系主体中的非法人组织，没有独立的财产，不能独立承担民事责任，出资人或者设立人需为非法人组织未偿债务承担无限责任。[单选题]37.关于委托代理关系的说法，正确的是（）。A)授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的B)总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担C)被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任D)在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担答案:B解析:本题考核的是委托代理。授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的；故选项A错误。考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任；故选择c错误。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担；故选项D错误。[单选题]38.根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A)发包人B)承包人C)监理人D)分包人答案:A解析:知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。2020版教材P19。[单选题]39.对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A)以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B)召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C)澄清时说明问题的来源D)如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期答案:B解析:以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人。澄清时不得说明问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。[单选题]40.根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A)发包人B)勘察人C)施工单位D)监理单位答案:B解析:知识点:勘察人的义务。完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。2020版教材P77[单选题]41.根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。A)设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B)由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C)设计费应保留3%的质量保证金D)发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项答案:D解析:知识点:设计合同价款的确定。选项A，可以采用定金或预付款。选项B，不可抗力或非勘察人原因，定金不予退还。选项C，勘察和设计都没有质量保证金。2020版教材P82。[单选题]42.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于（）。A)第一卷B)第二卷C)第三卷D)第四卷答案:B解析:2020版教材P40-49《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成;第三卷由第七章技术标准和要求组成;第四卷由第八章投标文件格式组成。[单选题]43.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。A)自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B)自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C)自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D)作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案:C解析:2020版教材P6-9自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。[单选题]44.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A)7月10日B)7月20日C)7月21日D)8月10日答案:A解析:"(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。"[单选题]45.以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A)发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B)总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C)总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D)总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员答案:C解析:本题考查的是工程总承包合同有关各方管理职责。选项A,发包人任命总监理工程师没有提到时间的限制。选项B，总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人，但并不需要征得承包人的同意。选项D，总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。[单选题]46.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A)是终局的，对发包人具有强制约束力B)不是终局的，对发包人具有强制约束力C)是终局的，仅对承包人具有强制约束力D)不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力答案:D解析:2020版教材P111本题考查的是索赔程序。监理人的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性和约束力。承包人对监理人的决定不满意，可以按合同中争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。[单选题]47.合同法律关系的要素包括（）。A)主体.客体.对象B)主体.内容.对象C)主体.客体.内容D)客体.内容.对象答案:C解析:1、合同法律关系的概念（1）合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。（2）合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。（3）缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。[单选题]48.?变更管理?的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。A)④-①-②-③B)③-④-②-①C)①-③-②-④D)①-④-②-③答案:D解析:考核变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关?发包人要求?改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。参见教材P131。[单选题]49.施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A)承包人B)发包人C)设计人D)监理人答案:D解析:施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。[单选题]50.预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。A)担保金额效力不变更B)预付款担保效力终止C)担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D)担保金额相应递减答案:D解析:2020版教材P89-90本题考核的是预付款担保。预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。[单选题]51.《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。A)合同专用条款B)合同通用条款C)合同格式D)合同内容答案:A解析:本题考查重点是?设备采购合同的主要内容?。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。因此，本题的正确答案为A。[单选题]52.关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（）。A)出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.B)出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除C)出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D)出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费答案:B解析:2020版教材P141-142本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。[单选题]53.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。A)应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延B)应按时发出开工的指示，合同工期可顺延C)等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期D)等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延答案:A解析:如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。[单选题]54.(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A)发包人承担，批准顺延工期B)发包人承担，不批准顺延工期C)承包人承担，可以顺延工期D)承包人承担，工期不可顺延答案:A解析:（四）暂停施工承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。[单选题]55.施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。A)7B)14C)21D)28答案:D解析:2020版教材P104-107发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28d内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。第2部分：多项选择题，共45题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]56.法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）A)依法成立B)有自己的名称及组织机构C)有必要的经费D)有资质证书E)法定代表人具有执业资格答案:ABC解析:法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。[多选题]57.?建筑工程一切险?规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A)外力引起的电气装备B)地震导致施工建筑物C)台风摧毁施工现场内的临时工程D)水灾损坏被保险人在工地上原有建筑物E)气温变化损坏精密仪表答案:ABC解析:保险人对下列原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。[多选题]58.建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有（）。A)设备性能B)交货期C)付款条件D)寿命残值E)投标价答案:ABCE解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。[多选题]59.材料采购合同采购的是建筑材料，包括（）。A)木材B)玻璃C)电线D)水管E)发电机答案:ABCD解析:本题考查重点是?建设工程材料设备采购合同的分类?。材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如电线、水管等。因此，本题的正确答案为ABCD。[多选题]60.公开招标过程中，发出招标公告后至开标前的主要工作内容包括（）。A)办理招标备案B)资格预审C)发售招标文件D)解答投标人的质疑E)组织现场考察答案:BCDE解析:[多选题]61.下列设计文件的编制不符合要求的是（）。A)未按照工程建设任意性标准进行设计B)未按照发包人要求进行设计C)深度未满足本合同相应设计阶段的规定要求D)深度未满足发包人的下一步工作需要E)未注明工程合理使用年限答案:BCDE解析:3、设计文件要求（1）设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。（2）相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。（3）设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。（4）设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。（5）设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。[多选题]62.按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A)提供施工场地B)现场勘查C)组织设计交底D)编制施工实施计划E)约定开工时间答案:ACE解析:考核发包人的义务。发包人的义务有：提供施工场地；组织设计交底；约定开工时间。选项BD是承包人的义务。参见教材P96～97。[多选题]63.关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）A)所有的工程设计都应当通过招标发包B)所有的工程设计都应当通过邀请招标发包C)依法必须招标的工程设计，都应当公开招标D)工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标E)依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标答案:DE解析:2.一次性招标和分阶段招标招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标；也可以按照技术要求实行分段或分项招标。国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标，如确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。招标人还可以对项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，实行EPC总承包招标，或设计一施工总承包招标等不同形式。3.设计方案招标和设计团队招标设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。即评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、项目解读、设计构思、投标人信用情况和业绩等进行评审。4.传统招标和电子招标所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。（二）可以不进行招标的情形有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。[多选题]64.设计招标中关于评标规则的说法，正确的是（）。A)应按综合评估法得分由高到低的顺序推荐中标候选人B)分为初步评审和详细评审两个阶段C)如综合评分相等时，以投标报价低的优先D)如综合评分相等时，以设计方案得分高的优先E)投标报价也相等的，提交标书在先的为优答案:ABC解析:知识点:评标的相关规定。选项DE，如综合评分相等时，以投标报价低的优先。投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先。2020版教材P37。[多选题]65.下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）。A)未经抵押权人同意，不得转让抵押财产B)即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意C)转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存D)转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有E)转让的价款不足部分由抵押人清偿答案:AC解析:抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人（不是抵押人）清偿。[多选题]66.订立合同时还需要明确的内容包括()。A)现场外部接至现场的施工用水、用电、用气的位置B)发包人提供图纸的期限和数量C)异常恶劣的气候条件范围D)物价浮动的合同价格调整E)工期答案:ABCD解析:2020版教材P93-95订立合同时需要明确的内容：(一)施工现场范围和施工临时占地，如从现场外部接至现场的施工用水、用电、用气的位置等；(二)发包人提供图纸的期限和数量；(三)发包人提供的材料和工程设备；(四)异常恶劣的气候条件范围；(五)物价浮动的合同价格调整。[多选题]67.设计合同履行中，关于?开始设计通知?说法不正确的是（）。A)提前7天向设计人发出B)从收到该通知之日起计算设计服务期限C)应在合同生效之日起90天内发出D)因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同E)因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失答案:BCDE解析:（三）设计要求1、一般要求（1）设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。（3）除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。（5）发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。2、开始设计（1）符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。（2）设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。（3）因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。[多选题]68.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）．A)承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B)发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C)担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D)担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E)担保金额必须保持与剩余预付款额相同答案:AB解析:P89-90担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。[多选题]69.根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备的条件有（）A)招标人已经依法成立B)施工单位已经确定C)按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案D)勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实E)所必需的勘察设计基础资料已经收集完成答案:ACDE解析:2020版教材P28根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件:(1)招标人已经依法成立;(2)按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案;(3)勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实;(4)所必需的勘察设计基础资料已经收集完成;(5)法律法规规定的其他条件。[多选题]70.以下有关法人的论述正确的是（）。A)法人应当依法成立B)法人应当有自己的名称、组织机构、住所C)法人以其全部财产独立承担民事责任D)法人章程不得对法定代表人的代表权进行限制E)法人成立须经行政主管机关批准答案:ABC解析:知识点:合同法律关系。选项D，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。选项E，设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。2020版教材P7。[多选题]71.(2015年真题)建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A)货样买卖B)分期交付买卖C)试用买卖D)异地交付买卖E)分期付款买卖答案:ABCE解析:本题考查的是材料设备采购合同的分类。非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。[多选题]72.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）A)权利B)义务C)生产D)变更E)消灭答案:AB解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。[多选题]73.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。A)承包商不得将整个工程分包出去B)只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包C)承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任D)银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小E)承包商需在向业主通知分包商情况答案:ABC解析:知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中分包的规定。选项D，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权。选项E，只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需在不少于28天前向业主通知分包商情况。2020版教材P159。[多选题]74.关于建设工程合同的特征，说法正确的有（）。A)建设工程合同主体一般是法人B)合同形式一般采用非要式合同C)承包人可以不具备法人资格D)建设工程合同的主体必须是有承包资质的单位E)资质等级低的单位不能越级承包建设工程答案:ADE解析:本题考查的是建设工程合同的特征。选项B错误，建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同；选项C错误，承包人必须具备法人资格。[多选题]75.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。A)高等民事行为能力人B)中等民事行为能力人C)限制民事行为能力人D)完全民事行为能力人E)无民事行为能力人答案:CDE解析:本题考核的是自然人的民事行为能力。民事行为能力是民事主体通过自己的行为取得民事权利和履行民事义务的资格。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、限制民事行为能力人和无民事行为能力人。[多选题]76.施工图设计包括（）。A)建筑设计B)结构设计C)设备设计D)总体设计E)方案设计答案:ABC解析:本题考查重点是?设计合同履行管理?。施工图设计包括：①建筑设计；②结构设计；③设备设计；④专业设计的协调；⑤编制施工图设计文件。因此，本题的正角答案为ABC。[多选题]77.施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（）。A)因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效B)因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数C)由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整D)人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整E)在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整答案:BCDE解析:本题考核的是公式法调价的基本原则。施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。在调价公式的应用中，有以下几个基本原则：(1)在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整；(2)由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整；(3)因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效；(4)因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数；(5)人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整，需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。[多选题]78.关于DAAB的说法正确的是（）A.由业主支付酬金B.DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系A)如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB)委托其做出决定C)DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定D)业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAE)DAAB由具有适当资格的一人或三人组成答案:BCDE解析:2020版教材P153-157DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系.。由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金，成为真正意义上的第三方，鼓励DAAB成员在日常非正式地参与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。[多选题]79.建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B)正常水位变化引起第三者财产损失C)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内的人身伤亡D)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用E)工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失答案:ACD解析:2020版教材P20本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人负责赔偿的范围：（1）在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失。（2）被保险人因上述原因支付的诉讼费及其他费用。[多选题]80.关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。A)为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B)由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用C)如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用D)以合同设备验收证书签署之日为验收日期E)合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任答案:AE解析:由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，买方应承担卖方因此产生的全部费用。由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，且买方无需因此向卖方支付费用。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。[多选题]81.以下有关FIDIC设计采购施工EPC合同条件，说明正确的是（）。A)项目风险大部分由业主承担B)采用成本加酬金计价模式C)工期固定D)业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付E)业主通过严格竣工检验以保证工程完工的质量答案:CDE解析:知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。选项A，风险大部分由承包商承担。黑钻压卷，考前一周更新，选项B，固定总造价合同。2020版教材P158。[多选题]82.根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。A)合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成B)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C)监理人要求提交的竣工验收资料清单D)合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成E)承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运答案:BCDE解析:本题考查的是竣工验收管理。除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求。[多选题]83.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A)修改施工组织设计B)承担更换设备发生的费用C)自行享有获得的工程收益D)与发包人协议工程收益的分享E)要求顺延此项变更导致延误的工期答案:ADE解析:承包人提出的合理化建议使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效益等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。[多选题]84.下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。A)保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B)投保人、被保险人可以为受益人C)被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人D)投保人可以为被保险人E)受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人答案:BCDE解析:2020版教材P18本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人的概念。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。[多选题]85.施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。A)删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B)更改部分工程的位置和尺寸C)增加部分合同中约定的工程量D)为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E)要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程答案:BCD解析:2020版教材P108本题考查的是工程师向承包人发出变更通知的情况，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。[多选题]86.承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A)承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作B)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E)监理人要求提交的竣工验收资料清单答案:BCDE解析:本题考查的是竣工验收管理。当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告：（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。[多选题]87.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A)解答应说明问题的来源B)仅对提出质疑人给予书面形式的解答C)在标前会上给予解答并记入会议纪要D)以书面形式将质疑的解答通知所有投标人E)以口头形式将质疑的解答通知所有投标人答案:CD解析:2020版教材P43招标文件的澄清投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提交招标人，要求予以澄清。招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面要对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。投标预备会不是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明。对于不召开投标预备会，或投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。[多选题]88.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）A)具有独立订立合同的能力B)良好的银行信用C)完善的质量保证体系D)相应的资金来源E)良好的商业信誉答案:ABCE解析:对投标人的具体要求主要有以下几个方面：①具有独立订立合同的能力；②在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力；③具有完善的质量保证体系；④业绩良好；⑤有良好的银行信用和商业信誉等。[多选题]89.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义