土建建设工程施工合同书_第1页
土建建设工程施工合同书_第2页
土建建设工程施工合同书_第3页
土建建设工程施工合同书_第4页
土建建设工程施工合同书_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

未知驱动探索，专注成就专业土建建设工程施工合同书1.合同背景根据甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）之间的协商，甲方拟将土建建设工程的施工任务委托给乙方，并达成以下合同。2.合同内容2.1项目概述本项目是一项土建建设工程，工程详细信息如下：工程名称：【填写工程名称】工程地址：【填写工程地址】工程规模：【填写工程规模，如建筑面积、层数等】2.2任务与义务2.2.1甲方的任务与义务甲方应履行以下任务和义务：提供工程设计图纸和技术文件；提供工地用地和相关手续；协助乙方办理施工许可证和相关手续；按照约定支付工程款项；监督工程进度和质量；其他与工程相关的任务和义务。2.2.2乙方的任务与义务乙方应履行以下任务和义务：完成工程施工任务；按照工程图纸和技术要求进行施工；保证施工质量符合相关标准；配合甲方的监督和管理；安全施工，确保工地安全；按时完成工程进度；清理和回填工地；其他与工程相关的任务和义务。2.3付款方式根据工程进度，甲方向乙方支付工程款项。具体付款方式如下：工程款项总额为【填写工程款项总额】；工程款项将分为【填写付款阶段数量】个阶段支付，每个阶段的付款金额和付款条件如下：阶段1：【填写阶段1付款金额】，付款条件：【填写条件】；阶段2：【填写阶段2付款金额】，付款条件：【填写条件】；…（继续填写其他阶段的付款金额和付款条件）2.4工期本工程的施工周期为【填写施工周期】。乙方应按照合同约定的工期完成工程施工任务。2.5违约责任2.5.1甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每延迟一天支付工程款项，甲方应向乙方支付总工程款项的【填写违约金比例】作为赔偿金。2.5.2乙方违约责任若乙方未按照合同约定完成工程施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任的赔偿方式和金额将根据乙方的违约情况进行协商。2.6合同变更本合同一旦签订，除非经双方协商一致，否则不得擅自变更。如有需要变更合同的情况，应由一方提出书面变更申请，并经双方签字确认后方可执行。2.7合同解除合同有效期内，若乙方无正当理由停工或无法继续履行合同，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金和赔偿金。3.附则3.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并于工程竣工之日终止。3.2争议解决如因本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.3合同备份甲方和乙方各持一份本合同的正本，并具有合同法律效力。以上为土建建设工程施工合同书的内容，甲方与乙方应共同遵守并履行。合同有效期内，

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 各类标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论