园林绿化建设工程施工合同_第1页
园林绿化建设工程施工合同_第2页
园林绿化建设工程施工合同_第3页
园林绿化建设工程施工合同_第4页
园林绿化建设工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

园林绿化建设工程施工合同范本一、合同双方甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]地质：[甲方公司地质]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]联系人：[甲方公司联系人姓名]方式：[甲方公司联系人方式]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]地质：[乙方公司地质]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]联系人：[乙方公司联系人姓名]方式：[乙方公司联系人方式]二、合同概述三、工程内容工程名称：[工程名称]工程地质：[工程地质]工程范围：构建园林景观种植花草树木建设水池、喷泉等水景设施放置景观照明设备施工斑马线、人行道等基础设施公园道路硬化、绿化、排水等配套设施工程进度：工程开始日期：[开始日期]工程竣工日期：[竣工日期]工程费用：总工程造价：[工程总造价]工程款支付比例及时间节点：第一次支付：工程开工后的10%第二次支付：工程完成50%后的50%第三次支付：工程完成100%后的40%四、工程质量和验收工程质量标准：构建园林景观：遵循《园林景观建设规范》（GB/T50178-2008）；种植花草树木：遵循《城市园林绿化技术规范》（GB/T19810-2012）；建设水池、喷泉等水景设施：遵循《城市道路绿化条例》；景观照明：遵循《城市园林绿化工程技术规范》（GB/T50191-2015）；施工基础设施和配套设施：遵循相关国家标准和规范。工程验收：乙方完成工程后，提出竣工验收申请，甲方应在5个工作日内完成验收并出具工程竣工验收报告；如甲方发现工程存在质量问题，应在验收报告中详细列明，并要求乙方在规定时间内进行整改；工程竣工验收通过后，乙方方可要求支付尾款。五、违约责任合同履行保证金：乙方应向甲方支付合同履行保证金，金额为合同总造价的5%；违约责任：对于违反合同履行义务的一方，守约一方有权要求违约方赔偿实际损失，并返还履行保证金；未按时履行合同义务；连续3个月无正当事由未履行合同义务；严重违反合同约定；被法院判决为破产；其他违反法律法规的情况。六、争议解决本合同的签订、解释和履行均应适用相关法律法规；对于因合同引起的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；若协商不成，应提交[仲裁机构/法院]进行解决；各方同意接受[仲裁机构/法院]的仲裁/审判，并接受其裁决/判决的最终结果。七、附则本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式两份，双方各执一份；本合同及其补充协议的变更、修订，须经甲乙双方签署的书面协议生效；未尽事宜，可另

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论