园林绿化工程施工合同_第1页
园林绿化工程施工合同_第2页
园林绿化工程施工合同_第3页
园林绿化工程施工合同_第4页
园林绿化工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

园林绿化工程施工合同一、合同双方及背景介绍本合同由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签订,确立了双方在园林绿化工程施工方面的权利义务。业主是一家城市发展公司,拥有一块土地用于建设园林绿化项目。承包商是一家专业的园林绿化施工公司,具备丰富的经验和专业技术。二、工程概况及施工内容1.工程名称:本工程的名称为XX园林绿化项目,位于XX市中心区域。2.工程规模:总占地面积约XXX平方米。3.工程内容:(1)清理现场杂物、施工准备。(2)现场土地平整、绿化区域划定。(3)植物的选育、配置和绿化设计方案的制定。(4)绿化景观的建设,包括散步道、休闲区等设施的建设。(5)提供必要的管理维护服务,包括对植物进行养护、修剪等工作。(6)完成所有工程的清理工作,确保施工现场无污染。4.工期及支付方式:(1)工期约为X个月,自合同生效之日开始计算。(2)根据工程进度情况,承包商可以按工程进度和质量的完成情况,向业主提出阶段性的付款申请。三、责任和权益1.业主的责任:(1)提供施工场地及相关情报资料。(2)提供必要的配合工作,并按时支付工程款项。2.承包商的责任:(1)严格按照工程设计方案进行施工。(2)保证施工质量符合相关法规和标准要求。(3)完成施工期限内的所有工程,并负责工程的后期养护和维护工作。(4)如遇特殊情况,及时向业主报告,并与业主商定解决方案。四、款项支付及延迟与赔偿1.业主应按照工程付款计划按期支付款项。2.如因业主原因导致施工工期延迟,业主应支付相应的违约金或延期费用。3.如因承包商原因导致施工工期延迟,承包商应承担相应的违约责任,并支付业主因此而遭受的损失。五、保修期及保修责任1.工程竣工之日起,承包商提供X年的保修期。2.在保修期内,承包商负责修复和替换由于施工质量问题引起的损坏和破坏。3.如因业主原因导致损坏和破坏,业主应承担相应的维修责任。六、合同解除和争议解决1.合同解除:(1)双方协商一致解除合同。(2)一方违约致使合同无法履行,对方有权解除合同并追究违约方的责任。2.争议解决:如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交相关法院进行解决。七、合同生效1.本合同一式三份,签字盖章后生效。2.合同期限为自签订之日起至工程竣工且保修期满之日止。八、其他条款1.本合同任何一方未经对方书面同意,不得转让合同项下的权利和义务。2.对于未尽事宜,双方可另行协商,签订补充合同。以上内容为双方共同协商一致后签订的园林绿化工程施工合同。双方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论