寺庙建筑工程施工合同_第1页
寺庙建筑工程施工合同_第2页
寺庙建筑工程施工合同_第3页
寺庙建筑工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

寺庙建筑工程施工合同范本1.甲方（出包方）：[甲方名称]甲方地质：[甲方地质]甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方联系方式]电子：[甲方电子]2.乙方（承包方）：[乙方名称]乙方地质：[乙方地质]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系方式：[乙方联系方式]电子：[乙方电子]3.工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]4.合同基本条款4.1工程内容和要求根据本合同书，乙方将按照甲方提供的设计图纸和工程要求，负责寺庙建筑工程的施工。具体工程内容包括但不限于：1.建筑结构施工2.土木施工3.室内装饰4.外墙施工5.电气及给排水设施等工程4.2工程期限乙方承诺自合同签署之日起开始施工，并按照甲方提供的施工计划书，按期完成工程。工程期限为[工程期限]个工作日/月。4.3工程价款甲、乙双方经过充分协商，商定工程总价为[工程总价]。工程价款支付方式如下：1.订立合同时，甲方支付工程款项的[首次支付比例]%，即人民币[首次支付款项]；工程经初验合格后，甲方支付工程款项的[第二次支付比例]%，即人民币[第二次支付款项]；工程竣工报告及验收合格后，甲方支付工程款项的[第三次支付比例]%，即人民币[第三次支付款项]；工程整体交付使用后，甲方支付工程款项的[尾款支付比例]%，即人民币[尾款支付款项]。4.4建筑材料和设备的选购和使用乙方承诺在施工过程中，按照设计要求选购和使用符合质量标准的建筑材料与设备，并妥善保管和运用。4.5施工期间的责任和义务乙方承诺：1.按照施工计划书，保证工程按时完工；2.负责施工现场的管理和安全，确保施工期间人身和财产安全；3.遵守相关法律法规和行业标准，确保工程质量符合要求；4.组织力量及时修复施工过程中可能引起的损坏；5.配合甲方及相关监管部门进行工程检查和验收。4.6违约责任甲方、乙方在合同履行过程中如有违反合同约定的，应承担相应的违约责任。具体违约责任事项和扣罚金额将在合同附件中以具体条款规定。5.合同变更和终止5.1合同变更对于工程合同范围内的变更，甲乙双方应以书面形式达成一致的变更意见，并按照约定的变更方式进行签订合同补充协议。5.2合同终止6.争议解决6.1涉及争议的解决方式甲、乙双方如发生合同履行过程中的任何争议，应协商解决，请出具书面调解意见。如果无法通过协商解决，争议一方可向有管辖权的仲裁机构或法院提起诉讼。6.2仲裁和管辖法院如发生争议，甲、乙双方同意由[仲裁机构名称]进行仲裁。7.合同生效和其他条款7.1合同生效本合同自双方盖章或签字之日起生效，并自[合同生效日期]起履行。7.2合同份数和附件本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3其他事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订书面协议。甲方（出包方）签字：__________________日期：___

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论