2024年监理《建设工程合同管理》入学测评卷

2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》入学测评卷一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）、。A、开展建设工程项目招标采购的总体策划B、根据标准文本编制招标文件和合同条件C、细化项目参建各相关方的合同界面管理D、合理选择适合建设工程特点的合同计价方式、（。A、单价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同3、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。A、所有的B、与其年龄、智力相适应的C、与其年龄、智力不相适应的D、纯获利益的4、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债。B、应当先人保后物保C、可以任意选择物保或者人保优先受偿D、应当根据物保是否由债务人提供确定5、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关。A70%以上B3C18D、保险人对回家探亲失踪而被法院宣告死亡的被保险人可以不承担保险责任、（。A、设计单项合同估算价60万元人民币的设计服务采购B、国有资金占控股地位的依法必须招标项目设计服务采购C、技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的设计服务采购D、采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的设计服务采购7、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，“发包人财产清单”中列明的发包人提供的资料包括。技术标准规范勘察工作计划勘察方案说明测量放线成果8、某工程设计招标项目，项目估算价为600万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.10B.12C.80D.1209、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理（。A、澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B、召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C、对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D、澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期10、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处。A、要求重新评标B、口头说明其不同意见和理由C、拒绝签署不同意见和理由视为同意评标结果D、要求其他成员说明同意的意见和理由11、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，组织踏勘现场应在投标截止时间（）日前及投标预备会召开前进行。A.5B.7C.10D.1512、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，招标项目技术复杂，采取随机抽取方式确定的专家难（。A、由招标人直接确定B、由招标代理机构确定C、由招标人与招标代理机构协商确定D、由项目主管部门确定、（。B、资格审查办法D、评标办法14、某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。如果通过详细评审申请人的。A、不再组织资格预审而直接招标B、改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C、对各申请人的详细评审各项要素予以评分D、重新进行资格预审15、准中新增（）业绩。设计负责人C.项目经理D.项目技术负责人、（。A、采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B、采购大宗及重要建筑材料和设备C、零星、应急采购D、只能从一家供应厂商获得17、施工单位采购非批量生产的大型复杂机组设备，与设备供货商签订的合同属于（）合同。A、承包B、买卖C、安装、。CIPFCAFOBCIF19、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人评标总价的计算以（）为依据。A、货物交给指定承运人C、货物装上运输工具D、货物在仓库门口交付20、采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，以贴现值计算各项费用和残值后对投（。B.减少寿命期内维修费用C.减少寿命期残值D.减少寿命期内所需燃料消耗费21、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察合同履约担保有效期自（）开始。A.合同签订之日B.合同生效之日22、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.5B.7C.14D.2823、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应在开始勘察前（）日内向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料。A、3B、7142824、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同履行过程中发生事故的，应由（）立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修。B.勘察人D.监理人25、建设工程设计合同是当事双方根据建设工程的要求，就综合分析、论证建设工程所需的()而订立的协议。、（。B、投标函D、图纸27、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，应。A、结算方式C、质量标准D、合同争议解决方式28、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未。A、按时发出开工通知，合同工期不予顺延B、迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C、按时发出开工通知，合同工期予以顺延D、迟延发出开工通知，合同工期予以顺延29、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验（。A、承包人可以单独进行检验B、监理人对承包人单独进行的检验结果不得拒绝确认C、监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D、重新检验导致增加的费用和工期延误由承包人承担30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人（。B、建筑材料C、工程设备D、专业工程施工31、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A、不可抗力D、设计变更32、某工程采用《标准施工招标文件》招标，在施工中发包人意图增加承包范围外的某项新增工作，监理人针对此变更应签发的是（）。C.变更指示33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人负责采购并运至施工场地用于施工的材料和设备因不可抗力导致损毁，该损失应由（）承担。B.承包人D.监理人34、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量不合格。4月20日承包人完成补救处理并于4月23，4月26（。A、46B、420C、423D、42635、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在（）后向监理人提交竣工付款申请单。竣工竣工验收竣工验收合格签发工程接收证书、。A、简化合同管理B、缩短建设周期C、减少设计变更37、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于设计施工总承包合同中的知识产权，。A、著作权归发包人享有B、建筑物形象使用收益权归承包人享有C、专利技术使用费包含在投标报价内D、承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担38、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，发包人要求中对工程的工艺安排存在错误导致承包人受到损失，但承包人复核时并未发现该错误，则该损失应当由（）承担。B、承包人D、监理人39、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，。A、由发包人承担风险C、由承包人承担风险D、由合同双方共担风险40、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但。A.不可抗力发生后的工程照管C.行政审批延误E.出现异常恶劣气候条件41、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相（。A.10%B.60%C.95%D.5%42、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付前，该材料的照管责任及风险应由（）承担。C.卖方和买方43、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，卖方可签署的文件是()。A.质量合格证C.验收证书D.验收款支付函44、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，下列设备采购合同文件中解释顺序优先于通用合（。B.供货要求C.技术服务计划D.商务和技术偏差表45、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买卖双方约定在合同设备交付后的一定期限内开。开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方C.开箱检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形由卖方负责D.开箱检验的检验结果不免除卖方负有的合同设备质量义务或责任46、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未通知工程师并说明记录中不准确之处，则工程师的记录应视为准确并予认可。A、7、IDI（DAA（。A、做出的决定对争端双方具有强制约束力B、如任一争端方对决定不满，则该决定在仲裁做出修改前对争端双方具有约束力C、在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端D、在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行48、根据FIDIC《设计采购施工（EPC向业主通知拟雇用的分包商需在不少于（）天前。A.14B.21C.28D.3049、根据FIDIC《设计采购施工（EPC应由（）承担。A.业主D.业主和承包商协商50、根据英国工程施工合同(ECC)文件，若项目经理作出决定，认为某一补偿事件的影响过于不明确以致（。拒绝补偿待影响明确后再行计价补偿以假定条件对补偿事件计价，事后不再修改先以假定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51、项目管理机构应在合同终止前进行项目合同管理评价，总结合同订立和执行过程中的经验和教训，（。A、合同订立情况评价B、合同履行情况评价C、合同管理工作评价E、重大影响合同条款评价、（。A、及时进行合同跟踪、诊断和纠偏B、灵活规范应对处理合同变更问题C、遵守贯彻绿色低碳的原则和理念D、细化项目参建各相关方的合同界面管理E、根据标准文本编制招标文件和合同条件53、（）。A.告权、。B、行政责任C、侵权责任E、刑事责任55、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是。A、监理单位与承包单位承担按份赔偿责任B、根据各自责任大小确定责任份额C、难以确定责任大小的，平均承担责任D、建设单位无权请求监理单位承担全部赔偿责任E、监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求有权拒绝56、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应在工程施工期间提供的勘察配合服务工作有。提供技术交底编制竣工图施工配合E．参加试车、（。A.投标人资质D.投标报价E.质量目标58、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。（。A1名招标人代表B1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C、招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D、招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家E、招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家、（。B、资格预审C、发售招标文件E、确定中标人、。B、申请人须知C、评标办法E、工程量清单61、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括()。A、投标报价B、资格评审E、项目管理机构评审62、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于施工招标中对投标文件的澄清或说明，下列说法。A、评标委员会可以书面形式要求投标人进行书面澄清或说明B、投标人也可以主动提出澄清或说明，评标委员会应予接受C、评标委员会对投标人提交的澄清或说明仍有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰D、投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，其投标被否决E、投标人提交的澄清或说明属于投标文件的组成部分63、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工招标评标报告的主要内容有()。A.符合要求的投标一览表B.投标人对评标结果的异议D.经评审的价格一览表E.政府招投标监管部门对报告的审查意见64、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的技术服务有()。为买方提供安装、调试服务为买方提供合同设备维护服务协助买方进行合同设备考核验收在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导为买方提供合同设备修理或更换服务。技术性能指标应明确全面技术性能指标应具有适当的广泛性技术性能指标应具体准确技术性能指标应具有限制性应规定最高技术性能考核指标66、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行发包人签证制度，即通过验收后由发包人代表对实施的（）签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。数量勘察项目质量实施时间项目负责人、。A、按时提供设计资料C、支付设计合同的定金D、保证设计质量E、参加设计审查并做必要调整补充、修正和完善68、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法（。A、应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致B、不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C、监理人提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D、监理人基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E、合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决69、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同双方需在专用合同条款中约定发包人陆续提供施。70、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，应由发包人承担责任的情形有()。A.发包人采购的材料未能按时到货导致的暂停施工监理人为避免施工交叉干扰指示暂停施工C.世博会期间政府行政管理部门指令停工D.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全导致的暂停施工E.施工期间发生地震导致暂停施工71《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括()。承包人按照合同责任应承担的开支施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项发包人对承包人履行合同给付的结算价款发包人根据变更补偿给承包人的款额承包人通过索赔获得的补偿款额。A、承包人雇佣的施工人员的工伤事故B、分包人人员的工伤事故C、发包人造成的分包人人员的工伤事故D、由于承包人原因在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失E、工程对土地的占用所造成的第三者财产损失73、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。A、不可预见的外界条件C、异常恶劣的气候条件D、发包人提前占用工程导致承包人费用增加E、发包人提供的材料和工程设备提前交货74、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的（。A、承包人应向发包人发出通知要求纠正B、发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工C、暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知D、发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同E、承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计施工总承包合同文件中发包人要求的（。A、功能要求C、工程范围E、分包方案76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人对拟支付的款项进行分解并编制支（。E.相应工作量77、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法正确的（。A、第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B、第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%C、第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%D、第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E、最高不得超过迟交合同设备价格的10%78、英国土木工程师学会（ICE）颁布的NEC（新工程合同）系列合同条件中，专业服务合同用于业主与（）的合同。B.监理人E.测量师79、风险型CM承包商按保证工程最大费用（GMP）的限制制定计划并组织施工，下列可以与业主协商调整GMP。A、发生设计变更或补充图纸B、CM承包商选择的施工分包商实际发生施工费用超支C、业主要求变更材料和设备的标准、种类、数量和质量D、CM承包商选择的施工分包商签约的合同价大于GMP中的相应金额E、业主签约交由CM承包商管理的施工承包商签约的合同价大于GMP中的相应金额、(AI)发布的IP（。A、合同当事方包括业主、设计单位、承包商，还可包括供应商、分包商B、若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C、若实际成本超出目标成本，则业主仍可选择偿付工程的所有成本D、参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔E、争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系答案及解析一、单项选择题（共50题，每题11个最符合题意）1、D【解析】选择好适合项目特点的合同计价方式是招标采购和合同管理工作的关键。2、D【解析】成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。3、C【解析】17周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人为限制民事行为能力人，可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为，实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。4、D1（保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。5、D【解析】按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。6、B【解析】A未达到单项合同估算价在100万元人民币以上这一依法必须招标的规模标准。C、D属于邀请招标的情形。7、A（排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、（3）（4）发包人提供的勘察资料（适用于设568、A【解析】投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。9、B【解析】澄清不得说明问题的来源。对于规定时间后提出的澄清请求，招标人有权拒绝回复。澄清发出的1510、C【解析】持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。11、D【解析】组织踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。12、A【解析】技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。13、B【解析】招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的申请人须知、资格审查办法。14、C【解析】通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行量化打分，按得分由高到低的顺序进行排序，选取规定数量的申请人通过资格预审。15、A1）（（3）增加设计部分评审。16、A【解析】B适宜招标方式。C、D适宜直接订购方式。17、D【解析】订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于加工承揽合同。18、A【解析】FCA该报价包含将货物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管之前的一切运输费用。FOB该报价包含将货物在指定的装运港装上船之前的一切运输费用。CIF该报价包含将货物装上船之前的一切费用+从装运港运至目的港的运费+保险费。CIP该报价包含货物运至目的地的运费+保险费。19、B【解析】计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。20、C，再减去寿命期末设备的残值。21、B【解析】担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起2822、C【解析】除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。23、B【解析】发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等。24、C【解析】发包人和勘察人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。25、D【解析】建设工程设计合同的内容是指设计人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。26、A【解析】解释顺序应为：中标通知书—投标函—施工合同专用条款—图纸。27、C【解析】中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。28、D【解析】如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。29、D（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润。30、D【解析】暂估价的最终确定方法：(1)属于依法必须招标的项目，按中标价确定。(2)未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。31、C【解析】因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。32、A【解析】增加承包范围外的某项新增工作或改变合同文件中的要求等，属于可能发生的变更。应与承包人协商后再确定是否实施变更，监理人首先向承包人发出变更意向书。33、A【解析】已运至施工场地的材料和工程设备属于永久工程的一部分，其损失由发包人承担。34、C【解析】竣工验收不合格的，承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收申请报告的日期。35、D并提供相关证明材料。36、D【解析】A、B、C属于设计施工总承包模式的优点。37、C【解析】设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外。承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。38、A【解析】以下资料的错误无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加的费用和（或）工期延误，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；(2)对工程或其任何部分的功能要求；(3)对工程的工艺安排或要求；(4)试验和检验标准；(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。39、B《标准设计施工总承包招标文件》中的通用条款对不可预见物质条件风险责任承担的规定做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担。40、BCE【解析】A、D补偿工期、费用、利润。41、C【解析】进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%。42、A【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。43、B【解析】除专用合同条款另有约定外，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函提交买方。44、D【解析】A、B、C解释顺序均在通用合同条款之后。45、D【解析】合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责。46、B【解析】如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。47、B【解析】如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。双方还应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端。除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。48、C【解析】只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需在不少于28天前向业主通知以下事项：第一，拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料；第二，分包商承担工作的拟定开工日期；第三，分包商承担现场工作的拟定开工日期。49、B【解析】业主应对“业主要求”及业主提供信息的下列部分的正确性负责：第一，在合同中规定的由业主负责或不可改变的部分、数据和资料；第二，对工程的预期目标的说明；第三，工程竣工的试验和性能的标准；第四，承包商不能核实的部分、数据和资料，除非合同另有规定。除上述情况外，业主不应对原包括在合同内的业主要求的任何错误、不准确或疏漏负责。50、D【解析】若项目经理作出决定，认为某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测，此时应在向承包商发出提交报价的指令中，根据现有信息条件，说明其关于补偿事件的假定条件，对补偿事件的计价先以此假定条件为基础，先快速处理事件。事后若发现此假定条件有误，项目经理应通知改正，再予修改。二、多项选择题（30222个以上符合题意。至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51、ABCE【解析】合同总结报告应包括下列内容：合同订立情况评价；合同履行情况评价；合同管理工作评价；对本项目有重大影响的合同条款评价；其他经验和教训等。52、ABC【解析】D、E属于招标采购阶段管理工作。53、AE【解析】第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使“告权，在被代理人追认前可54、AD【解析】合同责任包括违约责任、缔约过失责任。55、BC【解析】工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。任一连带责任人向权利人承担责任的义务不仅限于自己责任份额，对权利人要求对超过自己责任份额的部分承担责任的请求无权拒绝。56、ACDE【解析】勘察人应在工程施工期间提供的勘察配合服务工作包括：工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作。57、BCD【解析】开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人、勘察设计服务期限及其他内容。58、BDE【解析】评标委员会人数为5人以上单数，由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关2/3。59、BCD【解析】办理招标备案在发出招标公告前完成。确定中标人在开标后完成。60、ABD【解析】C、E属于施工招标文件的组成。61、ADE【解析】B、C属于初步评审的内容。ADE【解析】评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。63、ACD【解析】评标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录；符合要求的投标一览表；否决投标的情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的价格一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单或根据招标人授权确定的中标人名单，签订合同前要处理的事宜；以及需要澄清、说明、补正事项纪要。64、ACD【解析】技术服务指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。65、AB【解析】招标人编