2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测试卷B卷附答案单选题（共150题）1、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C2、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A3、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（）审查同意。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】B4、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】C5、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C6、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】A7、当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.修正的实际费用法【答案】B8、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A9、关于刑事诉讼中的延期审理和中止审理，下列哪一项说法是正确的？A.由于申请回避而不能进行审判的，法院裁定中止审理B.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查的，法院裁定延期审理C.延期审理和中止审理，其时间都计入审理期限D.延期审理适用于法庭审理过程中，中止审理适用于法院受理案件后至做出判决前【答案】D10、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费【答案】C11、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D12、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C13、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D14、采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】C15、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B16、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响【答案】A17、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B18、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】A19、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】B20、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A21、下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。A.拉条灰B.拉毛灰C.洒毛灰D.纸筋石灰【答案】D22、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。A.200m3B.400m3C.300tD.500t【答案】B23、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D24、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A25、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B26、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】B27、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.自由时差与总时差C.总时差与进度偏差D.时间间隔与进度偏差【答案】A28、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（）A.多次抽样B.计数抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D29、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】B30、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A31、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C32、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。A.监理单位B.项目经理C.设计单位D.监测单位【答案】A33、战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。A.资金方面B.政治方面C.施工条件D.物资供应进度【答案】B34、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A35、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C36、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。A.4B.5C.8D.12【答案】C37、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D38、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】B39、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。A.总投资收益率B.利息备付率C.净现值D.资本金净利润率【答案】C40、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C41、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C42、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1＝3300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日／m3，H2＝0.20工日／m3，H3＝0.40工日／m3。则该工作的综合时间定额是（）工日／m3。A.0.29B.0.28C.0.25D.0.24【答案】D43、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】A44、地面垫层最小厚度不应小于60mm的是：()A.砂石垫层B.碎石垫层C.炉渣垫层D.水泥混凝土垫层【答案】D45、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。A.87.2B.102.0C.270.8D.280.7【答案】D46、在设备运往现场前，项目监理机构应做好检查，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设备供应商D.安装单位【答案】A47、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收【答案】B48、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B49、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C50、关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】C51、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A52、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C53、下列选项中，针对固定总价合同表述错误的是（）。A.承包人承担合同履行过程中的主要风险B.适用于工程范围明确，工程量大、工期长的工程C.不可就材料价格变动对合同总价进行调值D.承包人往往会加大不可预见费用，故固定总价合同投标价格偏高【答案】B54、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡【答案】C55、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】B56、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】B57、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理【答案】B58、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B59、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。A.α5％，β5％B.α5％，β10％C.α5％D.α1％，β10％p【答案】A60、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A61、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（），并协助承包单位修改。A.向承包单位提出书面修改意见B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A62、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】C63、监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。A.确定规划设计条件B.编制设计总进度计划C.审查设计单位提交的进度计划D.填写设计进度表【答案】C64、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A65、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行【答案】C66、下列成本加酬金合同计价形式中，最难以控制成本的是（）。A.成本加固定百分比酬金合同B.成本加固定金额酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A67、（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】B68、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位【答案】C69、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。A.设计单位B.总承包单位C.设备安装单位D.项目监理机构【答案】A70、工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。A.停工整改并封存不合格材料B.征求设计单位对不合格材料的使用意见C.限期将不合格材料撤出施工现场D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】C71、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B72、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（）。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C73、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取（）个钢筋试件。A.1B.2C.3D.6【答案】A74、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1~2年B.1~3年C.2~4年D.3~5年【答案】B75、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D76、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D77、关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】A78、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5【答案】B79、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】A80、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】B81、水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：()A.2～5mmB.5～12mmC.12～18mmD.18～25mm【答案】C82、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D83、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。A.减少相邻工作之间的时间间隔B.缩短关键工作的持续时间C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时差【答案】B84、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B85、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C86、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B87、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（）。A.咨询单位B.项目管理公司C.材料供应单位D.检测机构【答案】C88、关于地下防水工程施工的说法，正确的是（）。A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书B.设计单位应编制防水工程专项施工方案C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】C89、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格【答案】D90、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B91、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B92、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D93、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A94、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】A95、（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.咨询单位【答案】B96、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D97、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B98、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B99、工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.监理单位协助建设单位【答案】C100、某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（）万元。A.243.33B.248.00C.300.00D.322.10【答案】D101、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C102、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B103、房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B104、工程款支付证书由（）签发。A.专业监理工程师B.建设单位C.总监理工程师D.项目审计部门【答案】C105、某工程材料多批次进场，为保证抽样检测中样品分布均匀，随机抽样应采取（）抽样方法。A.等距B.多阶段C.分层D.—次性【答案】B106、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A107、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A108、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。A.监理单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位技术负责人【答案】C109、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B110、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C111、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。A.项目监理机构B.承包单位C.质量监督机构D.建设单位【答案】B112、（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】D113、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于招标控制价的编制原则说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人可以不编制招标控制价B.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，可以就该工程接受投标人委托编制投标报价C.招标控制价是招标工程的最低投标限价D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核【答案】D114、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D115、（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。A.100%B.90%C.70％D.50%【答案】A116、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同A.①②③B.②③④C.①②③④D.①②④【答案】D117、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B118、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。A.d=C+1B.d＞C+1C.d＞CD.d≤C【答案】D119、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D120、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量【答案】C121、某双代号网络计划中(以“d”为单位)，工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为()d。A.2B.3C.4D.5【答案】A122、根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.法律变化引起的价格调整D.发包人要求承包人提前竣工【答案】A123、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B124、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A125、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。A.项目监理机构B.招标人C.招投标管理机构D.投标人【答案】B126、（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划【答案】D127、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C128、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点【答案】D129、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C130、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表【答案】C131、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3【答案】C132、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C133、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B134、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B135、根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。A.非经营性租赁B.融资性租赁C.短期租赁D.长期租赁【答案】B136、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A137、按工程质量事故等级分类，造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B138、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】B139、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】C140、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D141、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()A.工程项目B.工程项目前期工作计划C.工程项目年度计划D.工程项目进度平衡计划【答案】A142、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.劳动安全卫生评价费【答案】B143、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是()的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构【答案】C144、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D145、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B146、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D147、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位【答案】D148、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节秦流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D149、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的左侧，考试软件则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】C150、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C多选题（共50题）1、下列属于项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求的有（）。A.按规定编制监理规划和安全监理实施细则B.应当依法取得资质证书C.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案D.依法对工程质量安全负责E.按规定对现场实施安全监理【答案】AC2、多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.简明适用原则D.快速有效原则E.统一编制原则【答案】ABC3、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。A.抽查施工单位完成施工质量的行为B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量D.抽查主要建筑材料和建筑构配件质量E.对工程竣工验收进行监督【答案】BC4、工程施工过程中，出现（）情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。A.同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料B.同一施工单位在现场加工的成品用于同一项目中的多个单位工程C.同一施工单位在现场加工的半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程D.同一施工单位在现场加工的成品用于不同项目中的多个单位工程E.同一项目，多个分包单位负责的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料【答案】ABC5、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】BC6、按费用构成要素划分的建筑安装工程费中，施工机械使用费包含的税费主要指施工机械按照国家规定应缴纳的（）。A.车船使用税B.保险费C.维修费D.办公费E.城市建设维护税【答案】AB7、当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用（）等方法改变某些工作的逻辑关系。A.增加资源投入量B.提高劳动效率C.将顺序进行的工作改为平行作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.组织分段流水作业【答案】CD8、（2018年真题）下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC9、（2019年真题）工程施工过程中，质量事故处理方案的类型有（）。A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理E.检测处理【答案】ABD10、下列说法中，符合《公证员职业道德基本准则》有关规定的是、()A.公证员应当具有开拓创新意识，有研究和探索前沿性学科、掌握和运用先进科学技术的积极性和自觉性B.公证员不得对正在办理或已办结的公证事项发表不当评论C.公证员不得在公众场合或新闻媒体上，发表泄私愤、不负责任的有损公证严肃性和权威性的言论D.公证员不得从事有报酬的其他职业【答案】ABCD11、（2021年真题）工程网络计划执行过程中，因工作实际进度拖后而需要调整工程进度计划时，可采用的调整方法有（）。A.调整某工作的工艺关系B.将某些顺序作业的工作改为平行作业C.将某些顺序作业的工作改为搭接作业D.将某些平行作业的工作改为搭接作业E.将某些平行作业的工作改为分段组织流水作业【答案】BC12、建设投资的组成包括（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.建设期利息E.无形资产【答案】ABCD13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，下列属于分部工程的有()。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工程【答案】ABC14、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD15、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有()A.工程量清单中出现漏项B.工程量计算出现偏差C.为保证工程质量采用了新技术D.工程变更引起工程量增减E.为加快工程进度采用了新工艺【答案】ABD16、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.施工进度计划D.类似工程项目的实际进度E.工程条件的落实情况【答案】ABD17、风管安装的顺序通常为()。A.先上层后下层B.先支管后干管C.先干管后支管D.先水平管后主管E.先主管后水平管【答案】AC18、分部工程观感质量验收由相关验收人协商确定，综合给出（）的质量评价结果。A.合格B.不合格C.好D.一般E.差【答案】CD19、工程质量控制过程中应遵循的原则有（）。A.坚持质量第一B.坚持以人为核心C.坚持旁站监理D.坚持质量标准E.坚持科学公平【答案】ABD20、下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC21、监理单位质量目标的制定要突出监理工作的（）。A.科学性B.经济性C.公正性D.公平性E.服务性【答案】AD22、关于公证员的任职、任免及责任承担，说法正确的是、()A.甲年满24周岁，是某大学的在校研究生，已通过国家司法考试，其可以担任公证员B.乙曾经是某国家机关工作人员，后被开除公职，其不能担任公证员C.丙是某公正机关的公证员，后因嫁给美国人，加入美国国籍，丙应当免职D.丁因重大过失给当事人造成损失的，由公证机构依法赔偿后，向丁进行追偿【答案】BCD23、承担工程设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括（）。A.设计工作概况B.设计深度与设计方案的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.有关部门审查意见的落实情况【答案】AC24、在工程施工质量控制活动中，监理通知单可以由（）签发。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人E.监理员【答案】AB25、建设工程质量特性中，适用性包括（）。A.组织性能B.结构性能C.使用性能D.理化性能E.经济性能【答案】BCD26、单位工程竣工验收时需要核查的安全和功能检验资料中，属于“建筑与结构”部分的项目有（）。A.桩基承载力检测报告B.节能保温测试记录C.给水管道通水试验记录D.沉降观测测量记录E.混凝土强度试验报告【答案】ABD27、双代号网络计划中，关于关键节点正确（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BD28、以下哪种成分对石油沥青的温度敏感性和黏性有重要影响？（）A.沥青碳B.地沥青质C.油分D.树脂【答案】B29、下列费用中，属于建筑安装工程施工机具使用费的有（）。A.施工机械临时故障排除所需的费用B.机上司机的人工费C.财产保险费D.仪器仪表使用费E.施工机械大修理费【答案】ABD30、（2021年真题）对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.监理实施细则C.专项巡视检查资料D.工程验收及整改资料E.工程技术交底记录【答案】ABCD31、组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求是（）。A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序B.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接C.流水步距的数目应等于施工过程数D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值E.相邻两个施工过程（专业工作队）投入施工后尽可能保持连续作业【答案】AB32、分包工程开工前，专业监理工程师对分包单位资格审核应包括的基本内容有（）。A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可证C.分包合同的支付方式是否合理D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.类似工程业绩【答案】ABD33、下列选项中，属于BIM平台软件特性的是()。A.支持模型数据的远程网络访问B.支持模型文件的在线浏览功能C.支持变更清单汇总统计D.支持模型数据的签入签出及版本管理E.支持工程项目模型文件管理【答案】ABC34、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于循证决策的基本内容有（）。A.收集与目标有关的数据和信息B.建立组织的发展前景C.过程策划D.了解组织的现状和发展趋势E.权衡决策【答案】AD35、审查施工方案的基本内容是否完整，包括（）。A.工程概况B.施工现场平面布置C.施工进度计划D.施工工艺技术E.施工保证措施【答案