2023水泥道路施工合同正规版_第1页
2023水泥道路施工合同正规版_第2页
2023水泥道路施工合同正规版_第3页
2023水泥道路施工合同正规版_第4页
2023水泥道路施工合同正规版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

水泥道路施工合同范本1.合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）签订，双方根据平等自愿原则，就水泥道路施工事项达成如下协议。2.合同内容2.1工程概述项目名称：__________（简称“该项目”）工程地点：__________总工程量：__________工程进度：__________合同价款：__________2.2工程范围该项目的建设和施工范围包括但不限于：设计、道路铺设、材料采购、机械设备租用、施工方案制定、工程技术管理等。承包商应按照项目计划和施工图纸的要求完成工程，并保证施工质量达到相关标准和规范。2.3工程期限工程的施工期限约定为从合同生效之日起__________天。若因不可抗力等原因导致工期延误，双方可重新商定工期延长的方式，但需遵守相关法律法规和合同约定。2.4工程交付承包商应在工程完成后申请竣工验收，并向业主提供具备竣工验收条件的工程。业主有权按照竣工验收标准对承包商的工程进行检查，并要求合格的竣工验收报告。2.5付款方式业主应按照方式向承包商支付合同价款：预付款：在合同生效之日起，业主应预付合同价款的__________%给承包商。进度款：根据合同约定的进度里程碑，业主应按照实际完成工作的比例支付相应的进度款项给承包商。结算款：在工程竣工验收合格后，业主应支付合同价款的剩余部分给承包商。2.6质量保证和维修承包商在竣工验收合格后，应按照合同约定提供一定期限内的质量保修服务，若在保修期内出现施工质量问题，承包商应及时进行修复，费用由承包商承担。2.7违约责任若一方违反合同约定，未履行或不完全履行其在本合同项下的任何义务，守约方有权要求违约方补救，并要求赔偿因违约而产生的损失。2.8争议解决双方因本合同的履行发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地有管辖权的法院进行仲裁并执行相应判决。3.合同生效和变更3.1合同生效本合同自双方代表签字之日起生效，并具有法律效力。3.2合同变更本合同经双方书面协商一致，可对合同内容进行修改和变更。修改和变更的内容应以书面形式明确，并由双方签字确认后生效。4.合同解除4.1条件除非因不可抗力或其他无法预见的原因导致无法履行，双方协商一致，否则合同不得擅自解除。4.2解除程序如需解除本合同，一方应提前__________天书面通知对方，并按照约定处理未完成的工作和结算尚未支付的款项。5.其他事项本合同未尽事宜，依据相关法律法规和双方的协商决定。6.合同附件项目计划和施工图纸工程验收标准结算方式和进度里程碑合同双方确认无误后，经双方代表签字盖章后生效。甲方（业主）：

签字：_________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论