下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
煤矿开采施工合同一、合同背景本合同由甲方(开采煤矿项目的矿业公司或开发商)与乙方(施工单位或承包商)共同签订,旨在明确煤矿开采施工的相关事宜,确保双方权益,保障项目顺利进行。二、合同内容1.工程范围合同涉及的工程范围包括煤矿开采的各个环节,主要包括但不限于:煤矿勘探、矿井建设、井下设备安装、井下巷道开挖及支护、井下煤炭采掘等。2.合同价款2.1乙方应按照合同约定的工程范围和进度要求,完成施工任务,并按照乙方提供的设备、劳动力、技术等资源进行施工。2.2甲方应按照合同约定及合理的增减项进行工程价款的支付,支付方式可根据实际情况协商确定。3.工期3.1合同工期为年/月,具体日期双方根据项目实际情况商定。3.2如因甲方原因导致工期延误的,乙方有权要求延长工期,并要求甲方支付相应的赔偿。4.质量要求4.1乙方施工应符合煤矿开采的国家标准和相关法律法规的要求。4.2乙方应建立并执行高标准的质量管理体系,确保施工质量达到合同约定的要求。5.安全生产5.1双方应严格遵守煤矿开采的安全生产法律法规,确保施工过程中的安全。5.2甲方应向乙方提供必要的安全生产资讯、设备等,并对乙方进行工作安全教育和培训。5.3乙方应组织从业人员进行安全培训,并建立健全的安全管理制度,确保施工过程中的安全。6.变更和索赔6.1如因不可抗力或其他不可预见因素,致使合同施工无法继续进行的,双方应协商解决,如无法解决,可按相关法律法规的规定进行变更或终止。6.2乙方如发现甲方存在工程设计、材料交付、支付等方面的违约行为,有权向甲方提出索赔,并要求甲方进行赔偿。三、合同终止合同在情况下可提前终止:双方协商一致决定终止合同;发生不可抗力事件,严重影响合同履行的;甲方或乙方严重违约,致使无法继续履约的。四、违约责任任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此受到的损失。五、争议解决本合同履行过程中发生的争议,甲方与乙方应友好协商解决;协商不成的,可提交至相关仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。六、其他事项6.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效,至工程完工验收合格之日止。6.2本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等效力。总结本合同确立了双方在煤矿开采施工过程中的权益和责任,并对工程范围、价款、工期、质量要求、安全生产、变更和索赔、合同终止、违约责任、争议解决等方面进行了明确规定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 国电系统-安徽省-2023年《变电安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷9月份A卷
- 2024年助溶剂相关公司行业营销方案
- 简化电子排布式
- 广东省中考卷2010
- 高中历史 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术单元检测 新人教版必修3
- 高中历史 1-6 中国古代的科学技术巩固演练 岳麓版必修3
- 在马克思墓前的讲话课后篇巩固提升测试题
- 中国液限塑限测定仪行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2029版
- 中国鲜猪肉行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2029版
- 人教版九年级化学《影响二氧化碳溶解因素的实验探究》
- 银行业术语-英文
- 如何培养思维能力ppt课件
- 新准则下担保企业的会计处理
- 大管棚施工方案(完整版)
- 卫生监督所廉政风险建设工作开展情况自查报告
- 装修工程施工供应商入围评分标准【模板】
- 保护环境爱护地球绿色电子小报
- 会议纪要表格
- 五年级下册体积面积练习题及答案
- 员工培训手册
- 烟草专卖局落实“一岗双责”及个人廉洁自律总结
评论
0/150
提交评论