2023建设工程施工合同纠纷答辩状_第1页
2023建设工程施工合同纠纷答辩状_第2页
2023建设工程施工合同纠纷答辩状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同纠纷答辩状尊敬的法官：您好！我是被告方的代理人，特在此向法庭提交本答辩状，以回应原告方对我们的起诉理由并陈述我们的观点和事实。一、案件的背景及基本事实根据原告方的诉状内容，本案涉及一起建设工程施工合同纠纷。我们被控合同违约并要求支付违约金的问题。我们对此提出如下事实和观点：合同的签订是双方自愿的事项，双方在平等、自愿、公平的基础上签署了施工合同，并且没有任何强制或欺骗行为。根据合同的约定，我们按时履行了合同中规定的工程施工义务，并提供了符合质量标准的工程成果。在项目进行过程中，我们积极与原告方沟通、协商，并妥善处理了原告方提出的各种问题和要求。原告方自行改动了合同约定的变更工程内容，并且未及时与我们协商洽谈相关问题，导致工期的延误和工程成本的增加。我们在合同约定的工期内完工，并已经向原告方提交了阶段性工程验收申请，但原告方基于自身原因未予通过。基于上述事实，我们认为原告方提起的合同违约指控是不成立的，并请求法庭撤销原告方的起诉，维护双方合同的有效性。二、合同约定的工程成果和质量标准合同中明确规定了工程成果和质量标准，双方应按照约定的标准进行工程施工。我们严格遵守了合同约定，并确保完工的工程符合合同要求，达到了预期的质量标准。与此同时，我们也按照相关规定，提供了相应的行业证书和资质，并且合同中的技术要求和标准也是基于相关行业标准和法律法规制定的。三、合同变更及工期问题在项目进行过程中，因为原告方提出了一些工程变更的要求，我们同意了合理的变更，并与原告方就变更内容、费用和工期等进行了协商和约定。然而，原告方在变更作业完成后却拒绝支付变更工程费用，并以此作为我们合同违约的理由。此外，原告方自行违反了合同约定，进行未经协商的变更工作，导致了工期的延误和我们的工程计划受阻。我们在工期延误情况下仍尽力加快工程进度，但由于外部因素的限制，无法无限期加班和提高施工效率。值得一提的是，我们在工程进展的各个阶段及时地向原告方提交了工程成果，请求验收，并明确提出了工期和费用等需要原告方协助解决的问题。然而，原告方基于自身的原因未及时予以回复和协商。四、请求法庭的判决我们认为原告方提起的合同违约指控是不成立的，因此请求法庭做出判决：撤销原告方的起诉，确认合同的有效性。如果原告方违反合同约定，我们请求法庭裁定其支付相应的违约金。我们请求法庭判决原告方承担本案的全部诉讼费用。我们相信法庭会依法公正地审理此案，并综合考虑双方的诉求和证据，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论