2023消防工程施工合同书正规版_第1页
2023消防工程施工合同书正规版_第2页
2023消防工程施工合同书正规版_第3页
2023消防工程施工合同书正规版_第4页
2023消防工程施工合同书正规版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

消防工程施工合同书模板合同编号合同编号：FC-2021-合同双方本《消防工程施工合同书》（简称“合同”）由各方（统称为“双方”）订立：甲方（委托人）：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：合同内容根据《消防法》的相关规定，甲方委托乙方进行消防工程施工，双方经协商一致，达成如下合同：1.工程概况1.1工程名称：【填写工程名称】。1.2工程地点：【填写工程地质】。2.工程范围2.1施工内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸、要求和规范，进行消防工程的施工。2.2工程标准：乙方负责按照国家相关消防工程标准进行施工。3.工期和计划3.1工期：工程施工期限为【填写工期】，自合同生效之日起计算。3.2工期延误：如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付相应的延期费用。4.工程质量和验收4.1工程质量：乙方负责按照国家相关消防工程质量标准进行施工，保证工程质量符合相关要求。4.2验收程序：工程竣工后，双方将进行验收。若工程不符合规定标准，乙方将负责进行整改直至符合要求。5.工程报价和支付方式5.1工程报价：本工程总报价为【填写总金额】，包含所有工程施工所需的费用。5.2支付方式：甲方将按照方式支付工程款项：预付款：工程总款项的30%作为预付款，在合同签订后【填写具体时间】内支付；进度款：根据工程进度，甲方将按照工程进度支付相应的款项；竣工验收前扣留款：工程完成后，甲方将扣留工程款项的10%，待工程通过验收后支付；竣工验收后支付尾款：工程通过验收后，甲方将支付剩余的尾款。6.索赔和违约责任6.1索赔：双方在履行合同过程中，如遇到不可抗力或其他非双方责任导致的问题，应当协商解决。任何一方因另一方的违约行为而导致的损失，应由违约方承担。6.2违约责任：若一方严重违反合同约定，导致另一方受到损失，违约方应承担相应的违约责任。其他条款1.合同生效及解除1.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2合同解除：本合同在下列情况下可被解除：经双方协商一致；一方严重违反合同约定。2.争议解决本合同的争议解决适用法律。双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，应提交至【填写仲裁委员会/法院】进行仲裁/诉讼。3.合同变更和补充本合同如需变更或补充，双方应书面协商，经双方签字确认后生效。4.合同备案双方共同将本合同备案于消防相关部门，履行相关法律法

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论