一级建造师之一建矿业工程实务能力检测提分A卷含答案

一级建造师之一建矿业工程实务能力检测提分A卷含答案

单选题（共50题）1、下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是（）。A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的8％B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的12％C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的12％D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的8％【答案】B2、井底车场的水仓人口一般位于()。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】B3、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用【答案】C4、GPS的测量数据可以获得的最终结论是被测量位置的()。A.绝对高程B.相对高程C.三维坐标D.平面坐标【答案】C5、土方压实机械中振动碾适用的土质是（）。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C6、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工程，压缩的工期天数不得超过定额工期的（），超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】C7、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高不属于低边坡的是（）。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】D8、对钢材进行冷加工强化的目的是()。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D9、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B10、根据《矿山安全法实施条例》规定，新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。A.72?B.48C.96?D.120【答案】A11、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（）。A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采【答案】C12、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化因素的是（）。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A13、黏土通过土的分类方法很多，按（）可分为坚硬黏土、硬塑黏土、可塑黏土、软塑黏土和流塑黏土。A.塑性指数B.液性指数C.颗粒级配D.颗粒大小【答案】B14、单项工程施工组织设计适用于（）。A.矿区项目B.矿井项目C.井筒项目D.冻结井筒施工项目【答案】B15、石灰岩属于()岩石。A.火山岩B.变质岩C.岩浆岩D.沉积岩【答案】D16、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B17、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A18、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是（）。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C19、尾矿库安全管理中，勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级资质，且施工单位具有总承包三级以上的资质，可承包()尾矿库建设项目。A.一等B.二等C.三等D.四等【答案】D20、下列工业炸药中，不属于混合炸药的是（）.A.铵油炸药B.水胶炸药C.硝化甘油炸药D.乳化炸药【答案】C21、矿业工程项目合同价款调整中，出现合同价款调减事项后的()d内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。A.5B.7C.10D.14【答案】D22、减水剂防水混凝土的特点是（）。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B23、下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是()。A.套筒挤压连接B.钢丝绑扎连接C.锥螺纹套筒连接D.直螺纹套筒连接【答案】B24、矿业工程中筒仓结构装车的筒仓采用()的形式时下面可通过装载的车辆。A.叠加B.架空C.索引D.并列【答案】B25、砌体结构的主要受力的特点是（）。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A26、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是()。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A27、井巷工程中，在测量锚索、锚杆载荷及挡土墙侧压力时，一般采用()进行。A.岩石噪声监测B.电阻应变仪测量C.爆破震动测量D.测力计测量【答案】D28、煤矿许用炸药的选用必须遵守的规定错误的是（）A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不高于一级的煤矿许用炸药B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药C.高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药D.突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药【答案】A29、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A30、较薄的平面结构混凝土通常采用（）进行振捣。A.振捣棒B.平板振捣器C.附壁振动器D.表面加压振动【答案】B31、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过()m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B32、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D33、关于现场项目部组织架构和责任划分，不合理的内容是（）。A.相应职能科室、施工队同属项目部管辖B.现场不宜单独设立“质量经理”C.安全副经理是现场安全工作第一责任人D.项目经理应有自身的《目标责任书》【答案】C34、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为()。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A35、项目的各级检验与评定过程，要求()。A.逐级进行B.重复进行C.统一进行D.连续进行【答案】A36、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B37、井下硐室支护采用泵送现浇混凝土时，其坍落度不应小于（）。A.500mmB.300mmC.100mmD.50mm【答案】C38、土方回填时，若使用的土质不同，则应该（）。A.混杂使用B.交错分层铺填C.有规则分层，透水性大的置于下部D.有规则分层，透水性小的置于下部【答案】C39、属于人工费的有（）。A.含人工费的施工机械台班单价B.管理人员工资C.流动津贴和特殊地区施工津贴D.劳动保护费【答案】C40、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过（）年项目才开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【答案】D41、采用多层卷材（沥青类卷材）防水，上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开（）幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B42、矿业工程施工造成的地下结构破坏的主要原因是（）。A.发生有边坡滑坡B.地下水流失C.地下岩土体被采空D.耕地破坏【答案】C43、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是（）。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D44、预裂爆破的正确做法是()。A.采用耦合装药B.在主爆区之前起爆C.在开挖边界外布置密集炮孔D.不可用于深孔爆破作业【答案】B45、县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理的职责，说法不正确的是（）。A.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况B.检查矿山劳动条件和安全状况C.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况D.回避矿山事故调查和处理【答案】D46、斜坡道采用无轨设备施工时，做法错误的是（）。A.斜坡道长度每隔500～600m，应设满足错车要求的缓坡段B.每台无轨设备应配备灭火装置C.无轨设备不应熄火下滑D.无轨设备在斜坡上停车时，应采取挡车措施【答案】A47、冬期施工中，为防止土壤冻结，可在表面用当地保温材料加以覆盖，或先将表土翻耕粑松，其深度一般不得小于（）。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】C48、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D49、软岩巷道采取二次支护的主要原因是（）。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C50、采用冻结法施工，井筒的开挖时间要选择适时，当（）时最为理想。A.冻结壁尚未形成B.冻结壁即将形成C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内D.井筒内已全部冻结并有强度【答案】C多选题（共25题）1、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD2、提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】ACD3、井架的顶部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.罐道【答案】ACD4、选矿过程的选后作业内容包括（）。A.过滤B.冲洗C.脱水和干燥D.粉碎E.尾矿处理【答案】AC5、通常，将细粒含水尾矿运送到尾矿库的方法有()。A.自流B.压力输运C.水力冲刷D.浓缩后用砂泵一管道方法E.自流与压力的混送方法【答案】ABD6、矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（）。A.加大与辐射源间的距离B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C.对辐射物的强度进行释放处理D.对辐射气体进行大容量的通风换气E.对辐射物进行集中排放【答案】ABD7、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E.它不属于一次爆破【答案】ABD8、关于矿业工程合同变更的说法，正确的是（）。A.当合同一方认为条件不合适时，可以进行合同变更B.合同变更的内容不能违法C.合同变更的内容不能违反原合同D.合同变更成立并不完全取消原来的债权、债务关系E.合同变更必须在合同履行开始前进行【答案】BD9、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD10、井口房设施的主要功能有（）。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受风雪侵蚀【答案】CD11、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC12、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD13、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC14、衡量钢材强度的指标有()。A.弹性模量B.冷弯性能C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】AC15、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.主要通风机的工作方式C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC16、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD17、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用()。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH值小于4.0的酸性水D.用pH值大于9.0的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC18、下列招标文件中的内容，不合理的是（）。A.一个矿山的两个井筒分别招标B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低D.井筒规格的要求高于规程标准E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行【答案】BC19、有色金属矿山围岩分级中，用来描述围岩主要工程地质特征的有()。A.岩体结构类型B.岩体裂隙密度C.岩石密度指标D.岩体强度指标E.岩体强度应力比【答案】AD20、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD21、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有()。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A22、砌体结构的特点有（）。A.节约水泥和钢材，降低造价B.具有较好的保温隔热和隔声性能C.具有良好的耐火性D.施工工序单一，可连续施工E.寒冷地区不易进行施工【答案】ABCD23、下列属于巷道施工的基本工序的是（）。A.临时支护B.钻眼爆破C.永久支护D.安全检查E.混凝土搅拌与浇筑【答案】ABCD24、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有()。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC25、金属塑性加工根据加工时的温度分为（）A.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工E，温加工【答案】ABC大题（共10题）一、某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面20m2，倾角6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度3．0m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1．分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理|生及存在的不足。?2．为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1．周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。??2．应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为1m左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。二、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23ms／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到～20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题1．建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1．主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。三、1．背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表士段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。2．问题（1）本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】（1）本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2%且不超过80万元的规定。（2）评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。（4）施工单位应承担54万元。明细如下：施工设备损坏36万元；施工人员窝工及设备闲置损失18万元。建设单位应承担71万元。明细如下：现场道路和施工用房损失32万元；工程材料损失23万元；现场清理及恢复施工条件损失16万元。四、背景某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。五、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。六、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、某单位施工胶带大巷，巷道净断面22m2、长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840～860m左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0．5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】1．施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。2．在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故?说明理由。4．该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?【答案】1．施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2．在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成1人死亡，无人重伤．1000万元以下直接经济损失。4．该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。八、某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题1．怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2．试分析勘察资料对项目建设的影响。3．当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4．本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4．说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。九、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主