2023消防工程施工合同整理版正规版_第1页
2023消防工程施工合同整理版正规版_第2页
2023消防工程施工合同整理版正规版_第3页
2023消防工程施工合同整理版正规版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

消防工程施工合同范本最新整理版1.合同背景本合同是根据相关法律法规制定的消防工程施工合同(简称“合同”),由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“承包商”)共同签订,双方经协商一致,就消防工程施工的合作事宜达成如下协议。2.项目基本信息项目名称:消防工程施工项目地点:(填写具体地点)项目范围:(填写项目具体范围)合同金额:(填写合同金额)合同期限:(填写合同期限)3.合同条款3.1工程范围根据乙方提供的施工方案及专业设计文件,乙方负责完成项目的施工,保证施工质量符合相关法律法规和标准要求。3.2工期项目的合同工期自合同生效之日起计算,工期为(填写工期具体要求)。如因业主原因导致合同工期延迟,乙方有权要求合同金额的调整。3.3工程款项及支付方式根据双方约定,业主需要按照支付方式向乙方支付工程款项:在施工合同签订后,业主应当支付合同金额的20%作为预付款。工程按阶段完成,业主应按照已完成工程价款的70%支付相应金额。工程竣工后,经双方验收合格后,业主应支付尾款,尾款金额为工程总价款减去已支付款项之和。3.4索赔和违约责任乙方应按照国家相关法律法规和技术标准执行消防工程施工,确保施工质量和进度。若乙方未按照合同约定完成工程,且造成损失的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此造成的损失。若业主未按照合同约定支付款项,导致工程进度延迟或乙方无法正常开展施工的,业主应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。3.5合同变更双方在施工过程中,如需变更合同内容,应以书面形式进行变更协商并达成一致意见。双方一致同意变更合同内容后,应及时补充签订变更协议,该变更协议与本合同具有同等效力。3.6争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的,应通过友好协商解决。如无法协商解决,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.法律适用及其他约定履行本合同过程中,双方应遵守的相关法律法规。本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。5.合同附件本合同附件包括但不限于文件:乙方施工方案及专业设计文件相关法律法规和技术标准为根据业主与承包商双方协商一致,并遵守相关法律法规的消防工程施工合同范本。双方在签订合同前应仔细阅读并确

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论