工程居间合同的效力(九篇)

第页共页工程居间合同的效力(九篇)工程居间合同的效力篇一：：联络：联络：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议：1、乙方承受甲方委托，负责就举荐衡阳市天嘉置业开展“天嘉。翰廷“消防工程工程给甲方和衡阳市天嘉置业开展单位直接洽谈，〔以下“衡阳市天嘉置业开展“简称“天嘉置业“〕向甲方提供“天嘉置业“的重要信息，并最终促成甲方与“天嘉置业“签订消防工程合同。2、“居间成功“是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业“公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业“公司进展实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业“公司的上述信息真实可靠。假如乙方提供的信息不真实，乙方无权获得居间报酬。3、乙方在甲方与公司单位进展合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。促成“天嘉置业“公司将消防工程承包给甲方。1、甲方负责____、营业执照等相关资料；负责和“天嘉置业“公司单位进展合同会谈。2、假如居间成功，那么由甲方全面履行和“天嘉置业“公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间成功，那么甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。1、本工程居间报酬为30万元。2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“天嘉置业“公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与“天嘉置业“公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进展挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际获得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承当。居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用。1、假如甲方与公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与xxxx公司进展协商并签订股份转让协议，否那么居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间报酬。2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同，居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间报酬。3、本合同的有效期〔委托期〕为20个工作日〔自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算〕。居间方在此期间必须积极推动xxxx公司与甲方进展本质性洽谈，并协助甲方和xxxx公司达成本质性成交合同。1.当事人就解除合同协商一致；2.因不可抗力致使不能实现合同目的；3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务；4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业机密而作出不利甲方的任何行为，否那么甲方有权回绝支付乙方的居间报酬。1、乙方不得将本合同委托事项进展转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：合同签订地：合同签订日：工程居间合同的效力篇二合同编号：_________甲方(委托人)(出卖人)：_________地址：邮政编码：_________【营业执照注册号】【法定代表人】：【身份证号】：联络：委托代理人：联络：地址：邮政编码：乙方(委托人)(买受人)：地址：邮政编码：_________【法定代表人】：_【身份证号】：【营业执照注册号】联络：_________房屋买卖居间合同范本丙方(居间人)：地址：邮政编码：_________营业执照注册号：法定代表人：_【身份证号】：联络：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两委托人与居间人丙方之间就居间报酬等事项，在平等、自愿、协商一致的根底上达成如下协议：房地产根本情况如下：所有权人_________;共有人_________;座落(_________区_________位);工程名称_________，1、甲方对丙方的委托事项：甲方欲卖出上述房屋寻找买受人，并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的情况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。2、乙方对丙方的委托事项：乙方欲在_________市_________区_________地段购置_________房屋_________套，面积为_________平方米。未开发土地(已挂牌成交)，亩，委托丙方搜寻信息，并及时报告乙方，以便促成乙方购置房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_________(人民币)(大写)：_________元整(￥_________)。[其中：房产买卖价为_________(人民币)(大写)：_________元整(￥_________);装修及附属配套设施转让价为_________(人民币)(大写)：_________元整(￥_________)。土地转让价(人民币)大写：元整。(￥_________)].丙方业已完本钱合同项下委托人双方委托之事项，双方自愿按合同标的_________%的比例由甲方支付(详细数额为小写_________、大写_________)，向丙方支付报酬：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。丙方没有完成委托人指示的委托任务的，不得收取报酬。1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_________元(￥_________)。未开发地，人民币(大写)(￥)。2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费承当，选择以下第_________项：(1)甲、乙双方各自承当;(2)全部税、费由_________方承当。3、甲乙双方签订的《房地产买卖契约》，如需要公证，费用由_________方承当。4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起，乙方将购房定金人民币(大写)_________(￥_________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_________日内，_________方将房屋过户费用约人民币(大写)_________元(￥_________)，_________方将借贷所需费用约人民币(大写)_________元(￥_________)交由丙方代为保管(详细金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。6、甲乙双方协商同意乙方采取以下第_________项付款方式(1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_________日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_________元(￥_________)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。(2)现金分期付款，在本合同签订之日起_________日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_________元(￥_________)支付给甲方。在本合同签订之日起_________日内，乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_________元(￥_________)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。7、如乙方拟定上述某项借贷遇到困难，甲乙双方协商同意乙方变更以下第_________项付款方式：(1)现金一次性付款(2)现金分期付款1、甲方承诺：(1)该房屋权属清楚，不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素;(2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及借贷所需的相关文件资料真实、合法、有效;(3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费，仅指使用费)。假如不能及时缴清有关欠费，甲方愿意在获得全额房款时，将与欠费相等的保证金存放于丙方处，待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金，假设无法缴清欠费，甲方将以保证金冲抵欠费并受权丙方将保证金转付乙方(保证金缺乏冲抵欠费的，由甲方按实补足金额)。2、在签订本合同________日内将办理该房屋过户及借贷所需的相关文件资料准备齐全。3、甲方获得全部房款当日，甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后，甲方不再承当对该房屋的维修责任。4、甲方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。5、甲方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。1、乙方保证其向丙方出具的办理房屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_________日内将所需文件资料送交丙方。2、乙方须按本合同约定的时间按期付款。3、乙方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。假如甲方满足第八条第一款第(5)项要求，乙方可承受其房屋并按_________及时支付购房款。(1)交纳完过户税费后(2)产权证办理完毕后4、乙方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。1、丙方承受甲乙双方的委托，提示甲乙双方提供相关的文件资料。2、甲方委托丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款，丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。3、丙方对甲乙方提供的文件资料和出具的凭证应妥善保管。4、丙方收到乙方全部房款、局部房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所提供的文件资料齐备三个工作日内，安排甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知，由_________方陪同有关人员到现场验房。5、妥善安排甲乙双方进展交接，提醒甲乙双方结清约定的费用。1、丙方有以下行为之一的属于违约：(1)无正当理由擅自解除合同的;(2)与别人串通，损害委托人双方的利益的;(3)干预委托人买卖房屋的自主意愿，代替委托人其中的一方与另一方会谈、签约等，损害了另一方的权益的。(4)_________。2、丙方违约的，应当承当本合同丙方预期获得佣金总价款的_________%。丙方因违约行为，给委托人任何一方造成经济损失，且违约金缺乏以弥补的，丙方应当就损失的差额局部向受害人予以赔偿。1、委托人双方有以下情形之一的属于违约：(1)无正当理由擅自解除合同的;(2)互相或与别人串通，损害丙方利益的;(3)未能按照委托书或本合同的委托事项向丙方提供相关房产证件、文件、合同、身份证件等，致使丙方无法完成居间任务，且给丙方造成实际损失的;(4)_________。2、委托人违约的，在以下款项中选择：(1)已经向丙方交付定金的，不得索回定金;(2)按照丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;(3)按照本合同标的物总价款的%赔偿于丙方。(4)_________。1、当事人就解除合同协商一致的;2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务的;4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在_________个工作日内仍未履行的;5、当事人一方因其他原因致使合同目的不能实现的。甲方：1、甲方有权签署并有才能履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方：1、乙方有权签署并有才能履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。丙方：1、丙方有权签署并有才能履行本合同。2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。甲乙丙三方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业机密、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业机密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或三方另有约定的除外。保密期限为_________年。1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及三方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_________。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由此而引起的相关责任。本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙、丙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，三方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的局部。未经三方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否那么，由此造成对方的经济损失，由责任方承当。除合同中另有规定外或经三方协商同意外，本合同所规定三方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决：(1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。1、假如本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务，该义务的履行在不可抗力事件阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时，三方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，三方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的才能，那么三方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承当责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4、本合同所称本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同三方当事人可以根据本合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙丙三方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。1、本合同自三方或三方法定代表人或其受权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。3、本合同正本一式_________份，三方各执_________份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：____________委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：___________开户银行：开户银行：____________________账号：签订地点：_________年____月____日丙方(签章)：开户银行：账号：签订地点：_________年____月____日账号：签订地点：_________年____月____日工程居间合同的效力篇三甲方：____身份证号码：____(以下简称甲方)乙方：____身份证号码：____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工工程，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：1、甲放应为乙方提供有关揽工程工程的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯理解和对工程工程内容实地考察。2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方获得这一工程工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。3、待主体工程全部开工后的日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。假如乙方不按规定及时支付劳动报酬，那么按未按时支付金额的%，即向甲方承当违约金万元，甲方同时有权要求第三方在工程工程款中优先扣除。(一)甲方违约责任1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本工程再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。2、甲方应跟踪效劳，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。(二)乙方违约责任1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由回绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间效劳任务完成。假设乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间效劳报酬，假设乙方后续与第三方签约，支付甲方居间效劳报酬亦同。甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密和个人隐私。1、本合同签字生效后，假如至___年___月__日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间效劳成功，本合同完成履行完毕后终止。如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。甲方(章印)：_______________乙方(章印)：_______________联络：_______________联络：_______________身份证号码：_______________身份证号码：_______________甲方鉴证人：_______________乙方鉴证人：_______________联络：_______________联络：_______________身份证号码：_______________身份证号码：___________________年____月____日____年____月____日工程居间合同的效力篇四委托方：_______________居间方：_______________身份证号：_______________身份证号：_______________居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程工程居间效劳等事项，经协商一致，签订本合同。1、合同标的物居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物详细情况2、居间方义务a、居间方应积极、认真地介绍装修工程根本情况，并及时沟通情况；b、居间方协助委托方做好该工程的前期沟通工作；c、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；d、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程工程方成功签约。3、委托方义务a、委托方承诺一旦本装修工程工程方与委托方签订合同，委托方即应承当向居间方支付效劳费义务。b、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间效劳费。4、居间效劳费a、居间效劳费〔即是中介效劳费〕的标准；b、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程工程合同总金额〔不管何种形式〕的6%，此居间费包括所有居间人的费用在内。c、居间效劳费支付方法：委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该工程工程费到达总造价10%以上时，委托方支付居间效劳费30%，委托方收到工程费到达50%以上时，付居间效劳费30%，委托方收到工程费到达70%，付居间效劳费40%〔即付清〕。5、诚信原那么〔1〕、委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人工程方进展协商中签订工程转让合同，否那么居间方有权恳求委托方按本合同第四条支付效劳费。〔2〕、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权恳求委托方按本合同第四条支付效劳费。〔3〕、委托期内委托方未能与该工程达成协议时，委托方将不支付居间效劳费。〔4〕、委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该工程增加工程量时委托方按工程量增加局部支付居间方效劳费。6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。委托方：_______________居间方：_______________代表人：_______________代表人：_______________：_______________：__________________年___月__日___年___月__日签订地点：_______________签订地点：_______________工程居间合同的效力篇五甲方(委托方)：xx建筑工程乙方(居间方)：甲方因业务需要工程工程，而乙方具备工程。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关工程信息，在自愿平等协商的根底上达成如下协议。一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关工程工程工程，并尽可能促成该工程建立承包等合法方式与第三方(业主方)签订该工程合同。二、居间报酬与给付方法1、居间费按工程总造价3.5％计取，详见建筑施工合同。2、居间报酬支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间报酬，投资建立总额的3.5%，如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬，那么视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间报酬，居间报酬的税金由乙方支付。三、约定事项1、甲方与业主方(第三方)签订的合同乙方不承当任何责任。2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方(第三方)说明其为甲方居间人，并向甲方介绍该工程相关情况，由甲方确定该工程可行度。3、乙方在认真完成甲方委托工程事项，即按合同法第一条规定提供该工程的真实信息，并与甲方与第三方(业主方)签署合同或协议提供联络、协助、撮合效劳，但确定权在甲方，乙方对该工程的任何事宜不承当任何责任。4、甲方与业主方(第三方)签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项，甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬，甲方按照双倍居间报酬承当违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的，甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该工程合同视为乙方已经完成该工程的居问效劳，甲方因承当该工程的全部居间费用。6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程工程合同时，业绩归乙方，居间报酬按本合同标准执行，如发现甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。7、甲方支付居间报酬，本着合法、平安、有效的方式，以现金打到的账号：xxxxxxxxxxx甲方如在指定的期限内不能兑现，那么视为违约，乙方有权要求甲方支付30％的违约金，同时要求在3天以内一次性付清所有款项。8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方假设不能与业主签订正式施工合同那么本居间协议视为无效。10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生效。甲方代表身份证乙方代表身份证年月日工程居间合同的效力篇六甲方：_______________乙方：_______________根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工工程，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下：1、甲方向乙方提供提供联络、签约时机，促成签定合同媒介效劳。2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额____%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由回绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定;假设乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否那么甲方有权向人民法院申请强迫执行。1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约;除继续承当应付款项外，同时还承当逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的____%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。乙方(章印)甲方(章印)法人代表：_______________法人代表：_______________受权代理人：_______________受权代理人：_______________身份证号：_______________身份证号：_______________联络：_______________联络：__________________年___月__日___年___月__日工程居间合同的效力篇七甲方(居间人)：地址：联络方式：乙方(委托人)：地址：联络方式：甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原那么，经过充分协商达成如下协议：1、甲方承受乙方的委托，负责就x工程(以下简称“该工程工程”)，向乙方提供关于该工程工程的重要信息，举荐乙方和该工程的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。2、“居间成功”是指完本钱条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等效劳的，均视为委托事项未完成。从x年x月x日至x年x月x日。1、本工程居间报酬为x工程签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第____工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。3、乙方应以x的方式支付居间报酬。居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付x作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。1、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。2、居间成功的，那么由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密，包括但不限于双方经营信息、消费信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或施行居间行为过程中所获取的对方的商业机密，施行对另一方不利的任何行为，否那么因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的施行方承当相应的法律责任。1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币x元(大写x圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的x向甲方支付相关的违约金。3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否那么须按施工合同实际金额的x向甲方支付违约金。4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金x。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京xx按照该会_____规那么进展_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或受权签字人：年x月x日x乙方：(盖章)：x年x月x日法定代表人或受权签字人：工程居间合同的效力篇八甲方〔委托人〕乙方〔居间人〕本着优势互补，互惠互利的宗旨。根据《中华人民共和国合同法》。经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原那么。达成如下协议。1，乙方承受甲方委托，负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程工程<如下称》。举荐甲方参加该工程一标或分期多标的装饰工作，向甲方提供该工程工程的重要信息，并最终促进甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包合同。2，“居间成功”是指甲方与建立单位就该工程工程的任一工程标段签订了专业承包施工合同。1，乙方应及时向甲方提供有关该工程工程的招标信息及文件，并有义务协助甲方对该工程工程进展实地考察。2，乙方应保证该工程工程真实可靠，各种施工手续齐全，并能正常施工。3，乙方在甲方参与洽谈期间，应尽到作为居间人的慎重和老实义务。协助甲方做好会谈工作、假设居间成功，在施工过程中，乙方仍有义务负责协调甲方与建立单位的关系。1，甲方应按照建立单位的要求，提供甲方作为投标人证明其具备承当该工程工程的才能，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书，营业执照与相关资料，负责合同的起草。2，假如居间成功，那么由甲方负责全面履行和建立单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关，甲方应在施工过程中保证质量，进度，并得到建立单位的签字认可。3，假如居间成功，那么由甲方应按合同约定向乙方支付居间报酬，如未及时支付，那么按未支付金额的8%1天向乙方承当违约金。4，甲方须自行承当在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联终运作等全部费用。1，甲方应按该工程工程一标或多标合同与建立单位开工结算总金额的6％支付居间费用。2，居间成功后，施工队进场后十日支付合同款的40%居间费用，其余随建立单位拨付工程进度款，按60%比例支付居间费用，在甲方施工完工7天内，应全部支付完合同居间费用，余下合同款外，待甲方与建立方结算完后一次性支付完。3，甲方以现金支付居间费用。居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。1，甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业机密。2，双方不得以其在居间过程中获取的商业机密作出不利对方的任何行为，否那么有权要求对方承当违约责任。1，本合同签字生效2，居间成功后，本合同完全履行完毕后终止。3，甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时，本合同终止。1，乙方不得将本合同委托事项进展转委托。2，本合同一式二份，