2022-2023年一级建造师之一建工程法规自我检测试卷B卷附答案

2022-2023年一级建造师之一建工程法

规自我检测试卷B卷附答案

单选题（共200题）

1、根据《招标投标法实施条例》，关于招标人权利的说法，正确的

是（）。

A.依法必须进行招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成

员组成

B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，

应当暂停招标投标活动

C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底

D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】B

2、李某借用甲公司的资质承担了乙公司的装修工程，因为偏工减料

不符合规定的质量标准,所造成的损失（）承担赔偿责任

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李共同

C.仪由乙公司

D.仅由李某

【答案】B

3、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人

单位不认为是工伤，则应由（）承担举证责任。（2015）

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

【答案】C

4、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）o

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】B

5、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设

单位或工程监理单位监督下现场取样

B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于

有关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】A

6、甲公司根据乙公司的选择，向公司购买了1台大型设备，出租给乙

公司使用，乙公司使用该设备时,发现该设备不能正常运行,关于该融

租赁合同的说法正确的是()

A.甲公司应当对乙公司承担约责任

B.若乙公司破产,该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量而直接向两公司索赔

D.租赁期限满,乙公司享有该设备的所有权

【答案】D

7、根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗

的人员是()。

A.项目经理

B.脚手架作业人员

C.兼职安全员

D.BIM系统操作员

【答案】B

8、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工

单位须具备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】D

9、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠

纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的

注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。

根据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向（）市人民法院

起诉。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】C

10、下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是（）。

A.法院调解书

B.行政调解书

C.专业调解机构调解书

D.人民调解委员会调解书

【答案】A

11、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和

地方规定的污染物排放标准30%的,减按（）征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

【答案】D

12、关于法的备案和审查，说法正确的是（）。

A.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应在公布后

的15日依法报有关机关备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，不需要说明对法律、行政法规、

地方法规作出变通的情况

C.社会团体、企业事业组织认为行政法规、地方性法规同宪法或者

法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

D.国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规同宪法或者

法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

【答案】D

13、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】C

14、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或

(),否则应承担权利瑕疵担保义务。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】D

15、某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证，2018

年5月持证施工时受到有关部门查处，有关部门对该施工企业正确

的处理方式是()。

A.允许其继续施工，限期补办延期手续

B.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款

C.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款

D.责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证

【答案】B

16、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行（）。

A.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

B.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

C.占用保护规划确定保留的园林绿地

D.在历史建筑上刻划、涂污

【答案】A

17、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应

资质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应

资质的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外

伤害险，保险费由（）支付。

A.专业承包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.劳务分包单位

【答案】B

18、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确

的是（）

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

【答案】A

19、下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】D

20、根据《民法典》的规定，下列可以作为保证人的是（）。

A.机关法人

B.公立医院

C.某公司

D.某企业的采购部门

【答案】C

21、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳

动合同的是（）。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年,并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事

原工作的李某

【答案】D

22、关于推荐性标准，下列说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A

23、甲某是设计院的一名工作人员，他利用其获得的建造师资格证

书实施的下列行为中合法的是（）。

A.将证书借给某公司并获得相应的报酬

B.经所在单位领导同意，将证书中房屋建筑专业改成了公路建设专

业

C.将证书出售给需要者

D.利用这个证书到外单位应聘

【答案】D

24、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】D

25、《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。

A.全国人大常委会

B.国务院

C.国家主席

D.国务院总理

【答案】D

26、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。

A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当

事人可以申请强制执行

B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖

C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度

【答案】C

27、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在

（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进

行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

【答案】D

28、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被

保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人（）。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可增加保险费或解除合同

【答案】D

29、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错

误的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，

处10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承

担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，

并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资

质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重

后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】B

30、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后

一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提

取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）o2017真题

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】A

31、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不

受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间

限制，体现了知识产权的（）特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.专有性

C.地域性

D.时间性

【答案】D

32、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的是()。

A.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.全国重点文物保护单位不得拆除

【答案】A

33、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法

必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()

(2013)

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】C

34、关于共同承包，下列说法正确的是()。

A.共同承包最多只能由两个单位组成联合体

B.不需要联合体中每一个单位都具有承包资质

C.大型建筑程或者结构复杂的建筑工程,必须由两个以上的承包单位

联合共同承包

D.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

【答案】D

35、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令,

则现场防护所需费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工企业

【答案】A

36、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、

主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。(2014)

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

【答案】B

37、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】C

38、某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书

以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其

申请的商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算

日为()o

A.2010年3月5日

B.2010年3月15日

C.2010年5月5日

D.2010年12月15日

【答案】D

39、涉及()的装修工程，建设单位不需要有设计方案。

A.建筑主体

B.承重结构变动

C.梁柱改造

D.电气管线工程

【答案】D

40、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的,

应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证（2013）

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】B

41、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】C

42、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主

债务履行期届满之日起（）o

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】B

43、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产

管理责任和义务的是（）o

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B.审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患

D.承担建设工程安全生产监理责任

【答案】A

44、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正

确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期

间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才

可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】A

45、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】C

46、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款,

但却未支付。2020年7月1日至8月1日，当地发生了地震，

导致承包商不能行使请求权。则下列关于诉讼时效的说法中，正确

的是（）。

A.2020年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2020年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2018年1月1日诉讼时效中止

D.2020年1月1日之后超出诉讼时效

【答案】A

47、对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是（）。

A.重点是防止扬尘污染

B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米

【答案】D

48、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

A.受害职工

B.用人单位

C.鉴定机构

D.劳动部门

【答案】B

49、国家实行有利于节能的（）政策，引导单位和个人节约和合理利

用水、电、气等资源性产品。

A.税收

B.信贷

C.价格

D.奖励

【答案】C

50、根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业（）。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材

【答案】A

51、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同

履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决,

根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销

仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】A

52、对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）0

A.行政行为超越职权

B.行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政处罚显失公平

【答案】D

53、根据《民法典》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在

当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是（）。

A.债

B.所有权

C.知识产权

D.担保物权

【答案】A

54、根据《建设工程质量管理条例》，下列工作中，应由总监理工程

师签字认可的是（）。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装？

【答案】A

55、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。2014

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】B

56、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。

交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不

支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的

债属于（）。

A.合同之债

B.侵权行为之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】A

57、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由（）责令停止违法行为、

限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】D

58、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目

的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在

审查过程中，发现该项目没有（）,最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】D

59、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管

理的机构是（）。

A.国务院负责安全生产监督管理的部门

B.国务院铁路、交通、水利等有关部门

C.国务院

D.国务院建设行政主管部门

【答案】A

60、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以

修订、废止。一般（）复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】D

61、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A.证人只提交书面证词无须出庭作证

B.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

C.证人在庭审时应当旁听

D.证人有义务出庭作证

【答案】D

62、下列关于法的效力说法正确的是

A.行政法规与地方性法规效力等级相同

B.中央部门规章的效力高于地方政府规章

C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机

关裁决

D.特别规定与一般规定不一致时一定适用特别规定

【答案】C

63、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修

期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,

则承担该工程维修责任的是（）o

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】A

64、下列工作安排中，属违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规

定的是（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作

B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动

C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作

D.批准女工朱某只能休产假120d

【答案】B

65、关于车船税的说法，正确的是()。

A.捕捞、养殖渔船可以减征车船税

B.节约能源、使用新能源的车船免征车船税

C.警用车船可以减征车船税

D.从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税

的扣缴义务人

【答案】D

66、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时,

一方违约时，另一方当事人()，保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

【答案】A

67、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的

工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥

上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄,

甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则不正确的说法是()。

A.如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、

设计单位应当承担责任

B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任

C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法

D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不

需要办理

【答案】D

68、根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工

程验收的说法，正确的是()。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关

专业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位

不得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、

项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理

单位的意见为准

【答案】B

69、下列关于施工节能表述错误的是（）。

A.应采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生

产品

B.施工中采用先进的节水施工工艺，施工现场喷洒路面、绿化浇灌

不宜使用市政自来水

C.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水

养护

D.优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部

分生活用水

【答案】D

70、关于招标文件的说法，正确的是（）o2016

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提

出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投

标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止

时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】C

71、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分

包单位物资材料无法及时进场而停工数日，事后乙分包单位应提出

()主张来切实保护自己合法权益。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】D

72、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治

的说法，正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响

报告书

B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准

C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

【答案】B

73、下列各项中，不属于人民法院执行的根据的是()。

A.发生法律效力的民事判决、裁定

B.发生法律效力的刑事判决、裁定中的财产部分

C.仲裁机构制作的发生法律效力的裁决书、调解书

D.在执行中，经执行员记入笔录的双方当事人自行和解达成的协议

【答案】D

74、根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单

位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批

准。

A.设区的市级以上生态环境主管部门

B.县级以上生态环境主管部门

C.县级以上公安部门

D.当地人民政府

【答案】B

75、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用

有（）。

A.急诊医疗费

B.符合基本医疗保险的诊疗项目

C.抢救医疗费

D.境外就医费

【答案】D

76、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关

系终止情形的是：（）。

A.代理人李某不知道并且不应当知道被代理张三人死亡

B.房屋已出售完成

C.张某后悔不想出售，并取消委托代理授权

D.李某病重辞去委托

【答案】A

77、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言()。

A.不能单独作为认定案件事实的依据

B.经家长认可，可以作为认定案件事实的依据

C.对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据，可以作为认定

案件事实的依据

D.人民法院可以确认其有证明力

【答案】A

78、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把

公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准

备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项

当中，有管辖权的法院是()o

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】A

79、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向

甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，

正确的是（）o

A.双方的债务法定抵销

B.双方债务基于一方主张而抵销

C.双方债务性质不同不得抵销

D.双方债务只有约定方可抵销

【答案】D

80、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规

定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位

是（）。2017真题

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】C

81、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、

协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A.诚实信用原则

B.自愿原则

C.对等原则

D.公平原则

【答案】A

82、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元,

甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计

合同,应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】C

83、按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的

是()。

A.建设单位应向承包人提供产品合格证明

B.建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同

清点

C.由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

D.施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要

求

【答案】D

84、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是

（）o

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必

受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建

筑业企业资质等级

C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月

内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】D

85、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政

主管部门审查发现存在下面几种情形：（1）此时正处于施工招标过程

的评标阶段；⑵建设工期15个月，工程合同价为8000万人民币,

目前到位资金2500万元人民币；（3）尚未签订委托监理合同；（4）

没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有（）种情况。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

86、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调

解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法,

正确的是（）o（2016）

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】C

87、诉讼时效的起算是指（）。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确

【答案】C

88、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构

职责的是（）。（2015真题）

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】B

89、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发

包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有

资料进行审查，责任由()。

A.发包人承担

B.承包人自负

C.承包人与发包人按比例承担

D.承包人与发包人承担连带责任

【答案】B

90、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/t

的价格购买你公司中25的螺纹钢30t,有意者请于3日内回复。”

乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价,

准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()o

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

【答案】A

91、关于债的说法，正确的是（）。2018真题

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的，债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

【答案】A

92、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设

工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程

中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据

我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由

（）。

A.甲公司承担主要责任

B.丙公司承担主要责任

C.甲公司和丙公司共同承担责任

D.甲公司和丙公司承担连带责任

【答案】D

93、下列责任中，不属于建设单位安全责任的是（）。

A.提供安全施工措施资料的责任

B.对拆除工程进行备案的责任

C.提供安全生产费用的责任

D.进行安全生产教育培训的责任

【答案】D

94、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的

项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的

职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同（）。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程

B.允许他人以本企业名义承揽工程

C.与他人联合承揽工程

D.违法分包

【答案】B

95、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定

金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方

有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】D

96、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在

双方就变更内容协商期内合同应（）履行。

A.中止

B.终止

C.继续

D.对要求变更的部分中止

【答案】C

97、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（）。

A.支付存款本金及利息的请求权

B.支付国债本息的请求权

C.基于投资关系产生的缴付出资请求权

D.支付工程款请求权

【答案】D

98、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）

三个序列。

A.特级、一级至三级

B.特级、一级、二级

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和施工劳务

【答案】D

99、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约

定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真

题

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】B

100、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】D

101、监理单位的安全责任事项是（）。

A.编制施工组织设计文件

B.制定安全技术措施

C.对安全事故隐患要求施工单位整改

D.确定建设工程安全费用

【答案】C

102、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。2016

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保

险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担

起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考

核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期

限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工

程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】D

103、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把

公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准

备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项

当中，有管辖权的法院是（）o

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】A

104、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认

定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或

被诊断、鉴定为职业病之日()，可以直接向用人单位所在地统筹地

区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.30日内

B.60日内

C.1年内

D.2年内

【答案】C

105、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有

办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的

正确清偿顺序为()。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

【答案】D

106、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依

法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

A.履行地市场价格履行

B.履行地批发价格履行

C.全国平均市场价格履行

D.全国平均发价格履行

【答案】A

107、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，

建设单位的正确做法是（）。

A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿

B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要

求分包单位赔偿

C.因为是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任

D.因为是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿

【答案】C

108、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正

确的是（）。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律

保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权

利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包

人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承

担责任

【答案】D

109、财产或者人身受保险合何保障,享有保险金请求权的人是()

A.投保人

B.保险人

C.受益人

D.被保险人

【答案】D

110、关于租赁合同的说法，正确的是()o

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未

生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】A

Ills下列保险中，属于强制性保险的是（）.

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】D

112、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位

公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.专业技术人员

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.安全管理员

【答案】B

113、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中

标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中

标人提供（）

A.工程款支付担保

B.抵押担保

C.保证金

D.预付款担保

【答案】A

114、5月10日，甲以自有房屋一套为债权人乙设定抵押并办理抵

押登记。6月10日，甲又以该房屋为债权人丙设定抵押，但一直拒

绝办理抵押登记。9月10日，甲擅自将该房屋转让给丁并办理了过

户登记。下列哪种说法是错误的()。

A.乙可对该房屋行使抵押权

B.甲与丙之间的抵押合同已生效

C.甲与丁之间转让房屋的合同有效

D.丙可以要求甲赔偿自己所遭受的损失

【答案】C

115、施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标，骗取中标的

B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机

械的

D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，

情节严重的

【答案】D

116、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

【答案】C

117、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项

费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予

赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】B

118、下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改

的说法，正确的是()。

A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行

B.投标有效期截止时间至少15日前进行

C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前

D.投标有效期内均可进行

【答案】A

119、关于确定中标人的说法，正确的是（）。2017真题

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】D

120、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主

体工程（）o

A.同时设计，同时施工，同时竣工验收

B.同时设计，同时施工，同时投入使用

C.同时论证，同时评价，同时投资

D.同时投资，同时施工，同时评价

【答案】B

121、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017

真题

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场

价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】B

122、担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）o

A.保证

B.抵押

C.留置

D.定金

【答案】A

123、甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运

输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时

验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主

张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公

司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司材料员发现个

别材料有破损。对此，下列选项中正确的是（）。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

【答案】B

124、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正

确的是（）O

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律

保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权

利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包

人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承

担责任

【答案】D

125、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可

证的机构是（）o

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】D

126、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查

判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是0过程。

A.质证

B.认证

C.举证

D.保全

【答案】B

127、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规

定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是()。2018真题

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共

同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工

单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单

位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单

位为承担工伤保险责任的单位

【答案】D

128、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的

是()o(2016)

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位

不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消

防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防

备案

【答案】D

129、关于案件的受理，下列说法错误的是()

A.符合起诉条件的应当立案并通知当事人

B.不符合起诉条件的应当裁定不予受理

C.不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉

D.原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉

【答案】C

130、关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上

级人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管

辖

D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民

法院起诉

【答案】D

131、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙

造成损失。甲违反了合同订立的()原则。

A.平等原则

B.合法原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】C

132、下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是()。

A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上

人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有

关部门报告

C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上

人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有

关部门报告

D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时

【答案】B

133、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的

情形是（）。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】D

134、下列哪一项属于地方性法规（）0

A.《北京市建筑市场管理条例》

B.《城市房地产管理法》

C.《建设工程勘察设计条例》

D.《天津市招标公告发布暂行办法》

【答案】A

135、关于法定代表人的说法，下列选项中正确的有（）。

A.法定代表人代表法人从事民事活动

B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

D.法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿

【答案】A

136、某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖，王某与某建筑材

料公司签订一份外墙面砖供应合同，因洽谈顺利，且该生产公司的

卫生洁具质量上乘，价格优惠，遂以公司名义又签订了50套洁具供

应合同，则该洁具供应合同属于（）o

A.效力待定合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.可撤销合同

【答案】A

137、根据民法典，可以质押的财产是（）。

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】C

138、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划

拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设

用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建

设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建

设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门

申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使

用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管

部门领取建设用地规划许可证

【答案】C

139、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范

围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合

同估算价在人民币（）万元以上的，必须进行招标。

A.30

B.50

C.80

D.200

【答案】D

140、关于集体合同下列表述错误的是（）。

A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订

B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定

C.并非所有的企业都必须签订集体合同

D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效

【答案】D

141、承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期

限发出的承诺，除()以外，为新要约。

A.要约人及时通知受要约人该承诺有效的

B.完全同意要约内容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】A

142、某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料

和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。

A.质量监督站

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】B

143、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数

量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲,

甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,

正确的是()。(2012)

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.双方合同已变更，乙送货构成违约

D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】D

144、某公司因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个

月后提取设备时，对方向该公司索要设备保存管理费，这属于()。

A.不当得利之债

B.合同之债

C.侵权之债

D.无因管理之债

【答案】D

145、施工企业的施工现场消防安全责任人应是()(2013)

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.专职消防安全员

D.项目负责人

【答案】D

146、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原

因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》,

申请延期应在（）前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1日

【答案】C

147、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有

效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的,

安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查,

安全生产许可证有效期延期三年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】C

148、下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）。

A.承揽合同属于完成工作成果的合同

B.承揽人在完成工作过程中，应受定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的工作交给第三人完成

【答案】A

149、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、

主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】C

150、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月

1日寄出承诺信件。1。月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人

外出。1。月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传

告知乙收到承诺。该要约的生效时间是()。

A.10月1日

B.10月8日

C.10月9日

D.10月10日

【答案】B

151、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应

当（）。

A.征求监理单位的意见

B.注明生产厂供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标

【答案】D

152、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装

合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经

建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日

签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投

入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）o

A.2011年7月2日

B.2011年6月5日

C.2011年6月8日

D.2011年6月20日

【答案】B

153、根据建设工程质保证全管理力法》，关于预留质保证全的说法,

正确的是（）

A.合同约定由承包人以银行保代预保证金的，保函金额不得高于工程

价款结算总额的5%

B.采用工程质量保证担保,工程质量保险等保证方式的，发包人不得

再预留保证金

C.社会投资项目采用预保证金方式的,发、承包双方应当将保证金交

由第三方全融机构托管

D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证全的，发包人可以同时预留

工程质量保证全

【答案】B

154、关于施工合同单方解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除

【答案】B

155、工程项目建设过程中发生下列情形时,不能申请行政复议的是

Oo

A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款

B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

D.建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定

【答案】D

156、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡

建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院

住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书

变更后（）内。2016

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】A

157、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当

（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

【答案】A

158、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险

事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修

理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分

配赔偿金额

【答案】C

159、根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家

有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可

的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则

是（）。

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

【答案】A

160、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙

公司，甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程

款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。2017

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】B

161、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）

A.设工程未经核实或青经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织

竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程,城乡规划行政主管部门出具建设工程规

划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城多规划行政主管部门报

送有关线工验收资料

【答案】A

162、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，

致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】B

163、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为

2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原

则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】C

164、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则

建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要（）。

A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法

B.予以行政处罚、经济制裁

C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失

D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光

【答案】C

165、关于转代理的说法，正确的是（）。2016

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理

人的同意

【答案】C

166、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是()。2014

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国

发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录

都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整

改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】B

167、关于劳务派遣的说法，正确的是()。(2015)

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【答案】B

168、关于安全教育培训的说法，不正确的有()0

A.施工单位“安管人员”包括企业负责人、项目负责人、专职安全

员

B.建筑架子工、电工、钢筋工、建筑起重信号司索工等属于特种作

业人员

C.进入新岗位或者新施工现场前，应对人员开展安全教育培训

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应对人员开展安全教

育培训

【答案】B

169、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。

A.建设单位和监理单位

B.建设单位和省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.建设单位和设计单位

【答案】C

170、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重

新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应予准许重新鉴定。

(2015)

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】D

171、某住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验

收后发现一些问题:主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷

砖脱落等问题。关于该责任承担的说法，正确的是()。

A.由总承包单位承担全部责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对

墙面瓷砖质量承担连带责任

D.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,分包单位对墙面瓷砖质量

承担责任

【答案】C

172、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是()o

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权

要求施工单位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的