房屋装修协议书(10篇)

第页共页房屋装修协议书(10篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，吧房屋装修协议书篇一法定代表人：住所地：法定代表人：住所地：为创造小区/大厦良好、舒适的工作、生活环境，经甲、乙双方友好协商，甲方将小区/大厦的装修垃圾委托乙方清运，现双方一致同意签订协议。1.工程名称：2.工程地点：3.效劳事项：〔1〕甲方负责小区/大厦产生的建筑垃圾一并委托乙方进展清运、消纳处置。〔2〕乙方负责小区/大厦的生活垃圾的日产日清工作，于每日：-：〔时间段〕负责垃圾的清运工作。……4.承包方式：1.自年月日起至年月日止。〔注：不超过工程前期物业效劳合同、物业效劳合同的期限为宜〕2.双方经一致确认，同意本合同自生效之日起的前两个月即年月日起至年月日为合同试用期，在试用期内乙方如不能完本钱合同的保洁规定或经甲方认定乙方无才能完本钱合同的约定，那么本合同无条件终止，乙方须自行退场，甲方不承当任何责任，同时将不给予任何经济补偿。乙方在本合同试用期内的效劳费用、考核标准等均参照本合同约定的标准，由甲乙双方在合同试用期完毕后日内按考核结果据实予以结算。3.在合同履行过程中，如甲方与工程所属第三方工程开发公司或业主委员会提出合同疑义的，甲方有权与乙方解除合同，不适用违约条款，甲乙双方应予合同解除后日内结算费用。4.本合同在履行过程中，如甲方与小区［开发商/业主委员会］签订的小区［前期物业效劳合同/物业效劳合同］提早终止或解除的，那么本合同自动同时终止、解除，双方互不视为违约，并按实际秩序维护效劳期限结算费用。1.效劳期限内的垃圾清运费用为人民币元整〔￥.00〕。该费用为甲方就乙方所提供的效劳需支付的全部费用。2.垃圾清运效劳费采用先效劳后付款的方式。甲方每1个季度支付一次垃圾清运费用，乙方在每季度第一个月的5日前，向甲方提供符合甲方要求的合法税务发票，甲方在收到乙方发票后的十个工作日内，根据检查监视结果，与乙方确认该月的月结费用。3.垃圾清运费用已经包含如下费用和开支〔注：根据实际情况描绘垃圾清运费包含内容〕：〔1〕乙方员工工资福利〔包括：工资，国家规定的社会保险工程，包括但不限于社会统筹保险、法定节假日加班费、延期加班费、双休加班费、高温费、公积金、残疾人保障金、工作餐费、通讯费、交通费、过节费、年终资金、服装费、住宿费等〕；〔2〕垃圾清运所需工具、器械的采购费；〔3〕法定税费；〔4〕乙方利润；〔5〕其他为完成约定标准的垃圾清运工作而发生的所有开支。〔一〕甲方的权利义务1.按协议约定支付垃圾清运费用。2.协调甲方部门和人员为乙方作业车辆和人员进出及作业提供方便。3.甲方有权对乙方垃圾清运人员违背小区管理制度的行为给予制止和纠正。对不遵守小区制度的人员，有权向乙方提出警告或要求更换。4.负责监视、检查乙方的垃圾清运工作。5.甲方有权根据合同及附件生活垃圾清运方案要求，对乙方工作质量进展监视检查，发现质量问题及时提出整改，并要求乙方到达质量标准为止。6.甲方有权对派出人员的效劳品质进展监视和管理，有权要求乙方对其派出的不合格人员在甲方提出要求后的7个工作日进展更换。7.如乙方工作质量未能到达甲方要求的标准，经甲方要求整改后仍未能达标的，甲方有权委托第三方施行，款项将从甲方尚未支付乙方的款项中扣除，如乙方剩余款项缺乏以支付，甲方有权向乙方追偿或甲方有权随时解除合同，除甲方不支付乙方效劳费用外，乙方还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。8.甲方应积极采纳乙方在垃圾清运方面的合理化建议。〔二〕乙方的权利义务1.乙方准备齐全各种垃圾清运和消纳的有关手续、证件，并且自找垃圾消纳场所。乙方的垃圾运输及消纳方式应符合政府等有关部门要求，如在运输过程中出现任何问题，由乙方负责。2.乙方应在本合同签订进场后三天内提供有关保险手续证明文件、员工身份证复印件，所需费用由乙方承当，乙方保证，乙方及乙方工作人员完全具有履行本合同的才能，不存在任何违背相关法律、法规及政府规定。如乙方的工作人员不能适当履行本合同，甲方要求更换的，乙方应予更换。3.乙方工作人员必须遵守甲方的相关规章制度，服从甲方管理人员的指导，但与甲方不存在隶属关系。乙方保证清运效劳质量到达协议的标准，并积极配合甲方做好各项效劳工作。4.按协议约定完成垃圾清运作业内容、工作频率和质量标准，按协议约定的效劳时间和条件如期完工，确保效劳质量。5.乙方垃圾清运人员在清运垃圾时，应按照甲方指定的道路行走，并保证清运工具及垃圾桶外侧的清洁、无异味，确保垃圾房内及周边、运输车途经路段路面干净整洁。清运时做到装满、不散落，装完后清扫干净垃圾房，做到车走地静、不扬尘、不遗洒。房屋装修协议书篇二甲方〔业主〕：______身份证号：________乙方〔施工方〕：______身份证号：________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1．工程地址：2．居室规格：__室__厅__厨__卫3．建筑面积：____平方米4、承包方式：〔包工包料、包清工、局部承包〕5．总价款：￥____元，大写〔人民币〕：______第二条：施工工期总工期：天工程开工日期：__年__月__日工程开工日期：__年__月__日1、假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2．由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3．在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4．施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第三条：工程价格以附表《装修工程价格表》所定的价格为准。第四条：质量要求1．工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。2．工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3．施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4．质量检查监视部门：市家居装饰专业委员会。5．凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。6．甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第五条：甲方义务1、甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。3、如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。第六条乙方义务1．乙方应主动出示企业营业执照2．指派〔姓名〕为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3．严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。4、在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第七条：材料供给1．乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2．乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3．甲方负责采购供给的材料、设备，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第八条：工程验收1．工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2．乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3．甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第九条：付款方式1．合同一经签订，甲方即应付全款30%作为订金；当工期进度过半〔__年__月__日〕，甲方即第二次付施工工费的50%。剩余20%尾款待甲方对工程开工验收后结算。〔注：施工工费包括人工费〕2．工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更报告，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。第十条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十一条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁；——人民法院提起诉讼。第十二条：合同的变更和终止1．合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十三条：合同生效1．本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2．补充合同与本合同具有同等的法律效力。3．本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：〔签章〕乙方：〔签章〕住所地址：企业地址：号码：号码：工作单位：负责人：房屋装修协议书篇三甲方(住宅装修管理方)：__________________资质证书号：_____________________________法定代表人：_________委托代理人：_________住所：__________________________________联络：______________________________乙方(住宅装修施工方)：__________________资质证书号：_____________________________法定代表人：_________委托代理人：_________住所：__________________________________联络：______________________________装修住宅地址：___________________________业主姓名：______________________________联络：______________________________为加强对居住物业的装修管理，标准物业装修行为，根据《上海市居住物业管理条例》、《关于进一步加强本市居住物业装修管理的通知》和《上海市家庭居室装饰装修管理暂行规定》等法规，甲、乙双方经协商，就住宅装修期间的管理事项，达成如下约定，以共问遵守。第一条、住宅装修的根本情况1、住宅建筑面积：___________平方米;构造类型：___________。2、装修施工期________天，预计自年______月______日______至______年______月______日。第二条、甲方按照有关法规和《前期物业管理合同》或《物业管理效劳合同》，对乙方装修住宅的行为施行日常检查和管理，以保障房屋平安、维护公共设备的正常使用和相邻业主的正当利益。1、应当将装修的相关法规、装修的制止行为、制止敲凿的部位、考前须知和《住宅装修须知》等告知乙方，为进入住宅区的乙方人员进展住宅装修须知的宣传，办理装修施工人员的小区临时出入证，指定建筑垃圾集中堆放点等。2、应当不定期检查乙方人员进入小区的出入证，如发现证件过期，应及时办理续期手续，对无证装修施工人员应当回绝其进入小区从事施工活动。3、应按乙方装修施工的进展情况，对涉及水、电、气和构造等隐蔽工程，每天不少于二次现场巡视和检查。其它装修工程每天不少于一次的现场巡视和检查。对发现违规行为，应及时采取劝阻、警告、发出书面整改通知等。对涉及房屋构造平安的，应及时通知业主委员会并报区县房地产管理部门依法查处。4、对乙方整改不及时，为保障相邻业主利益不受到损害，应采取相应措施，收回小区临时出入证、责成相关施工人员退出小区等，直至乙方改正、再办理确认手续为止。对施工不当造成公共部位或设备设施损坏的，应当催促责任人及时修赔。对阻止无效的，可直接按本协议约定，向人民法院提起民事诉讼。第三条、乙方应严格遵守本市有关法规、《住宅装修须知》，承受甲方组织的宣传，与甲方签订《住宅装修管理协议》，办理住宅小区临时出入证、住宅装修施工告示牌等方可开场施工。1、乙方有权从甲方获取装修物业的构造、共用设备、公共设施等根本情况。对甲方提出超越政策法规和本《协议》的不合理要求，乙方可以回绝。2、施工人员进入小区，自觉佩带出入证，人员有变动，应主动办理变更手续。施工人员须文明标准施工，服从甲方人员的管理，不得影响相邻业主或使用人的正常使用。3、维护房屋外观统一，不得擅自封闭阳台、安装外仲晒衣架、遮阳棚、花架和随意安装空调室外机。防盗栅栏等。不得违背《条例》规定的制止行为，因装修不当造成相邻业主房屋或公共部位损坏的，应承当修复、赔偿等责任。4、施工期间应采取有效措施，减轻或防止施工过程中对相邻业主或使用人日常生活造成的影响，晚间18：00时至次日上午8：00时和节假日，不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工。5、施工期间应关闭分户门，不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。应自觉维护小区公共秩序，不在公共部位乱写、乱划、乱画，保持环境整洁。建筑垃圾应袋装化，并按规定时间运送垃圾，集中在指定地点堆放，搬运材料或垃圾后应负责及时清扫，保持公共部位清洁。6、施工人员须住宿的，应确保相邻业主或使用人不受阻碍，并按规定到当地警署办理暂住证。7、施工期间，必须挂牌施工，承受相邻业主、业主委员会和甲方的监视，对公共区域(包括门厅、电梯厅、电梯、楼梯、廊道等)应采取必要的防护措施。8、施工完成后，应向甲方提供住宅装修管线布置图等资料、退还小区临时出入证。9、10、第四条、违约责任1、甲方未按本协议的约定为乙方办理相关装修手续的，应承当延误工时的责任。甲方不履行管理职责，成心刁难乙方造成损失的应赔偿。2、乙方擅自调换装修施工人员不办理小区临时出入证的，甲方可回绝其进入小区从事施工作业，由此造成的损失由乙方自负。3、4、5、第五条、本协议在履行中假设发生争议，各方应协商解决。协商不成时，可人民法院提起民事诉讼。第六条、本协议期限：______年______月______日至______年______月______日。第七条、本协议自甲、乙双方签字盖章生效。本协议一式叁份，甲、乙双方各执一份，一份向小区业主委员会备案。甲方(盖章)：法定代表人或受权代理人(签字)：年月日乙方(盖章)：法定代表人或受权代理人(签字)：年月日房屋装修协议书篇四兹有住户_________委托_________〔以下简称甲方〕，对其购置〔或租赁〕的由_________物业管理公司〔以下简称乙方〕经营管理的_________大厦_________层_________室进展装修。为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进展，即上午8：00－12：00，下午14：00一18：00。制止在晚上使用电动机械及进展油漆喷涂等操作。四、装修人员不准侵扰其他业主〔或使用人〕，不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。七、注意用电及消防平安。例如，用电时要采用适当的插头；严禁用电线直接接到漏电开关上；严禁用电炉做饭、烧水。八、进展电焊施工必须事先向物业管理公司申请装备消防用具，制止在易燃易爆物品旁吸烟。九、装修材料超长超宽时，制止使用电梯。十、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联络，经同意前方可过夜。十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时，应解释说明，不予装修。否那么，除业主承当责任外，施工队伍也应承当一定的责任。十二、出现问题时，施工负责人应及时与物业管理公司联络，双方协商解决，不得擅自作主。十三、如违背上述规定，物业管理公司将视情节轻重给予罚款，并有权责令其停工整顿。建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同十四、如有未尽事宜，双方可另行协商解决。十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份，双方各执一份。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________负责人〔签字〕：_________负责人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日房屋装修协议书篇五委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：2.居室规格：房型层(式)室厅厨卫1、室，计平方米;2、厅，计平方米;3、厨房，计平方米;4、卫生间，计平方米;5、阳台，计平方米;6、过道，计平方米;7、其他(注明部位),计平方米。总计：施工面积平方米。3.施工内容：见预算书和施工图。4.委托方式：5.工程开工日期：年月日6.工程开工日期：年月日工程总天数：天第二条：工程价款工程价款(金额大写)元，详见本合同附件(二)《预算书》。1、材料款元;2、人工费元;3、设计费元;4、施工清运费元;5、搬卸费元;6、管理费元;7、其他费用(注明内容)元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。2.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3.质量检查监视部门：佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供给1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供给的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1.合同一经签订，乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方对工程开工验收后一周内结算。(注：甲方需在乙方通知三天内验收)甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程工程变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，在下一次付款期前付清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。第六条：工程工期1.假如因为乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至人工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4.施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期。第八条：其他事项1.甲方1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。3、如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2.乙方1.应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。2.指派(姓名)为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3.负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4.严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。5.在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)住所地址：企业地址：邮政编码：邮政编码：工作单位：法人代表：房屋装修协议书篇六工程名称：建立单位：合同编号：〔由承接方填写)签订日期：深圳市装饰行业协会印制委托单位〔以下简称甲方〕设计单位〔以下简称乙方〕甲方委托乙方承当装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。1.《中华人民共和国经济合同法》。2.国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。3.建立过程批准文件。1.工程名称：工程地点：过程内容：造价或面积：2.设计内容：3.设计要求：1.本次合同的设计费为(币)元。大写：佰拾万仟佰拾元角分。2.设计收费效劳内容：〔a:量房b:平面布置方案及报价c:设计施工图全套d:陪同甲方全程采购e:配合现场施工五次以上〕1.本合同生效后天内，甲方付给乙方总设计费的30%，即元。2.交施工设计图天内，付总设计费的70%，即元。1.甲方按本合同第三条规定内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。2.甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同〔或另订合同〕，重新明确有关条款外，甲方应按乙方支付相应的费用。3.在合同履行期间,甲方要求终止或者解除合同必须书面通知乙方，乙方接通知后，未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开场设计工作的，甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。〔按深圳市装饰设计收费标准规定〕4.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承当应付金额千分之三的逾期违约金。逾期天以上来时，乙方有权终止履行下阶段工作，并书面通知甲方。发生工程停、缓建，甲方仍应支付应付的设计费。5.甲方要求乙方比合同规定时间提早交设计文件时,甲方应支付赶工费。6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方的同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三者转让、转卖或用于本合同外的工程，如发生以上情况，那么乙方有权索赔。1.乙方按本合同第四条规定向甲方交付设计文件:由于乙方自身原因,延误了按合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之三。2.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,负责向施工方做设计交底,参与工程开工验收并出具意见。3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同时,乙方应双倍返还定金。4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。乙方交付设计文件后,甲方应尽快给予确认或提出修改意见,超过以下期限后不给予回复,视为确认。乙方交付方案设计后天，扩大初步设计天，施工图设计天，甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内。一般方案修改不再绘制效果图。方案阶段发生整体修改或者重新设计，按以下方法处理：〔a〕乙方无偿负责整体修改二次方案，二次以上的整体修改，乙方另收取工本费。〔b〕在上条〔a〕的根底上，方案仍不满足甲方要求，双方可以在甲方支付设计方案及修改工本费的根底上协商解除设计合同，设计成果归甲方所有。1.甲方如需乙方提供施工技术配合，甲方应支付乙方施工技术配合费。施工技术配合费元。2.施工技术配合费支付方式：3.乙方提供施工技术配合应负责以下事宜：〔a〕协助甲方招标及签订施工合同；〔b〕供给工程需要的详图；〔c〕指导施工，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。1.如甲方中途变更设计或要求增加设计内容，应以书面通知乙方并签订合约〔为合同附件〕。2.甲方委托乙方承当本合同内容之外的工作效劳,另行支付费用。3.本设计合同在在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁〔双方不在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉〕4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。5.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。6.甲、乙方双方任何通知文件应按通讯地址为准。甲方：乙方：假设通讯地址有变，应以书面通知对方。本合同双方签之盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。委托方：承接方：：：日期：日期：房屋装修协议书篇七甲方：乙方：甲方雇佣乙方装修位于的城中花苑房屋，房屋建筑面积148平方米，预算装修费用元。甲乙双方应遵守以下条款。一、工程条款1、乙方注意人身平安，假如因自己的过失和错误造成人身和财产损失，由乙方自己承当。2、乙方提供房屋装修材料，准备专业工具人员，负责搞好装修。3、乙方在装修过程中不得偷工减料，损坏甲方屋内(包括地面·墙面)和周围环境的任何设施，假如造成不可复原的损坏，乙方承当赔偿和修复的全部费用。4、装修前，甲方确认材料的质量问题，假设发现材料缺陷和质量问题，由乙方承当全部责任并负责赔偿。5、甲方在开工前付乙方总费用的40%，完成一半装修后付30%，验收合格后全部付清。二、工程工程和造价。预算109395元，详细如下：1、房屋窗子安装：6个×500元=3000元;2、房屋门安装：4个×1200元=4800元;3、墙面粉刷：595×25=14875元;4、室内地角线：128×20=2560元;5、室内地面贴地板砖：128×100=12800元;6、室内吊顶：128×120=15360元;7、灯具和电线等：8000元;8、其它费用：4000元;9、人工工资：44000元。乙方按甲方要求标准购置材料，并负责施工。三、质量标准施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、开工日期：20xx年xx月xx日开工日期：20xx年xx月xx日五、其它问题装修工程的详细要求，由甲方提出，乙方施行。本协议未尽事宜，由甲方协商解决，本协议自双方签字之日起生效。六、甲乙双方同意遵守以上各项条款。假如出现违约，双方应各自承当违约造成的相应经济和法律责任。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日房屋装修协议书篇八甲方(发包方)：_________单位名称：_________：_________住址：_________通讯地址：_________乙方(承包方)：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________联络人：_______身份证号码：_________：_________通讯地址：_________邮政编码：_________第一条工程概况1、工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。2、住房构造：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。3、工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原那么，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。4、工程承包方式：双方商定采取以下第_________种方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)(2)乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。5、工程期限_________天;开工日期_____年_____月_____日，开工日期______年______月______日第二条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第_________种方式提供：1、甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________年_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸);2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);3、施工图纸双方签字后生效。第三条甲方权利义务1、开工前提供施工期间的水、电，并说明使用考前须知;2、参与对工程质量、施工进度的监视及对材料进场、工程开工的验收;3、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物业管理所需的相关材料;4、房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运;5、因进展家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第四条乙方权利义务1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》，保证工程质量，按期完成工程;2、安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的平安;3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通;4、家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进展堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;5、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关效劳。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联络，以确保工程；6、乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承当赔偿责任;7、乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。8、乙方施工应符合有关标准要求，不得偷工减料、粗制滥造;9、乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的平安;第五条材料的提供1、由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;假设甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承当;2、由乙方提供的材料、设备的(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提早通知甲方，双方共同验收;假设乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权回绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提;3、甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定前方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);假设施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承当任;4、除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购置并按时运到现场。第六条工期延误1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延;2、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。第七条质量标准(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、标准进展施工。(2)乙方所承包的工程，必须全部到达国家现行的工程质量验收标准验收。(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承当违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承当返工责任及经济支出。第八条工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分以下三个阶段对工程质量进展验收：(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;(2)油漆、面层涂料施工前验收;(3)开工验收。乙方应提早二天通知甲方进展各阶段验收，各阶段验收合格后。假设甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承当;2、保修(1)工程开工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九：工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十：工程保修单)。(2)在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程开工验收合格之日起计算。第九条工程款支付方式1、开工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。2、因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在开工验收合格之日支付或收取增、减局部的款项。3、双方款项往来，均应出具收据。施工完毕，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。第十条违约责任1、合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;假设因此造成损失的，违约方应予以赔偿。2、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承当，工期不予顺延。3、由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。第十一条附那么1、本合同签订后工程不得转包。2、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。3、合同履行完后自动终止。4、本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。5、合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。甲方(签字)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________签订地点：_________签订地点：______________年____月____日_____年____月____日家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章)：_________委托代理人(签字)：_________联络：_________签订地点：______________年____月____日房屋装修协议书篇九甲方：____________________________〔以下简称甲方〕乙方：____________________________〔以下简称乙方〕甲方系____________________________，乙方系小区住宅单元物业的购置者或使用者委托进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议．一、装修申请与报批第一条乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》；乙方向甲方提供以下材料：1．施工单位营业执照及资质证书复印件〔加盖公章〕，如委托个人那么需装修委托书。2．比例不小于_____：_____的装修设计图〔包括：平面图、隐蔽工程图、机电工程施工图〕或上述图纸的复印件。3．乙方向甲方提供现场施工人员的、身份证复印件及1寸近照2张。4．装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进展审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工答应证。乙方应按照答应证时间开工装修，同时应将答应证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第三条对于乙方提供的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进展修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进展最终审核。第四条甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提早通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证第一条为保证乙方装修工作的顺利进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借别人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。第二条假如甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金第一条为保证业主的利益和楼宇构造及配套设备的平安，甲方收取乙方保证金每户_____元。第二条乙方缴纳垃圾清运费：_____元/自然间；管理费〔含设备使用费〕按_____元/天计费，自审批合格领取施工答应证起至验收合格清场之日止。第三条装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用〔以甲方验收合格之日停顿计费〕，_____个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、考前须知第一条楼宇土建构造装修1．不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。2．严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3．装修室内地面石材厚度不得超过_____cm，地面装修总厚度不得超过_____cm，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。4．不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可继续施工。5．乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。6．不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。7．厨房应有门，不得做成敞开式厨房。第二条水、暖气、燃气管道设施装修1．严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于_____mm的检修口，便于日后维修，否那么后果自负。2．严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3．严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4．室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上间隔，并必须按规定预留长、宽不小于_____mm的检查口，便于日后维修检查。5．不得擅自封包燃气管道。6．安装燃气热水器必须采用强排式，且其排气管不得超出外墙_____cm，不得排入烟道或管井。7．卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条配电、弱电信号设施装修1．配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证〔特种工种证明复印件在物业管理公司备案〕。2．严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋,必须按施工标准穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3．不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工局部：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。4．严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。5．浴室安装浴霸必须从插座重新引线，不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器。第四条楼宇外观装修1．严禁拆改外窗、防火窗、阳台，不得擅自加装护栏。2．严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件撤除，损失自负。3．空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧。第五条装饰施工现场1．装饰材料搬运：乙方须提早申请电梯使用时间，按方案安排时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运道路及时清扫干净。2．装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3．施工人员：乙方施工人员须穿着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及别人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。4．装修施工时间：1〕工作时间：8：00——12：00，14：00——18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2〕机械设备作业时间：8：00——11：30，14：30——18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。〔周六、日静音作业〕5．消防平安：每户装修施工现场必须配置两个_____公斤灭火器，工作现场制止吸烟。乙方必须遵守各项平安防火规定，履行与甲方签订的平安防火责任书。五、装修开工验收装修完成后，乙方须提早通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由工程部